ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, STRENGTHENING COMPRTITIVENESS OF AGRI FOOOD SMEs THROUGH TRANSANATIONAL CLUSTERS , FOCUS BMP1/1.1/2145/2017

σελ.1 of 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη 28 Σεπτεμβρίου 2018 Αριθ. Πρωτ. 257271/61747 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για την «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «Strengtheningcompetitivenessofagri – foodSMEsthroughtransnationalclusters, FocusBMP1/1.1/2145/2017 – Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ των γεωργικών προϊόντων διατροφής μέσω των διακρατικών ομίλων, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREGV-BBALKAN- ΜEDITERRANEAN 2014 – 2020» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

-- 1 of 8 --

σελ.2 of 8 Στην Τρίπολη, σήμερα την 28.09.2018, ημέρα Παρασκευή μεταξύ, αφενός, της Περιφέρειας Πελοποννήσου που εδρεύει στην Τρίπολη, Πλ. Εθνάρχου Μακαρίου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου η κα Κατσίγιαννη Θεοδώρα του Δημητρίου με ΑΦΜ :067362263 που εδρεύει στην Τρίπολη ,Ευριδίκης & Νικολάου Γκάτσου και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «Συμβασιούχος Μίσθωσης Έργου - Ανάδοχος» και Έχοντας υπόψη: 1. Τον Ν.3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ87Α/2010) και ιδιαίτερα την παρ.2 του άρθρου 283. 2. ΤοΠ.Δ.131/2010«Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»(ΦΕΚ224τΑ/2010). 3. Τον Ν.2362/27-11-95( ΦΕΚ247/Α’)« Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 4. Τον κανονισμό του Προγράμματος– Πλαισίου «InterregEU» για τον έλεγχο, πιστοποίηση δαπανών και σχετικά θέματα-οδηγίες του Προγράμματος-Πλαισίου InterregEU 5. Την με αριθ. πρωτ. 295145/67449/16.11.2017 Πρόταση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για συμμετοχή της στο Πρόγραμμα FocusBMP1/1.1/2145/2017 στο πλαίσιο του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία InterregBalkan – Mediterranean 2014-2020 6. Την με αριθ. πρωτ. 302118/ΥΔ4238/06.11.2017 σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ. Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 7. Την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου , Περί αποδοχής υλοποίησης του έργου FocusBMP1/1.1/2145/2017 στο πλαίσιο του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία InterregBalkan – Mediterranean 2014-2020 8. Το τεχνικό δελτίο του έργου «Strengtheningcompetitivenessofagri– foodSMEsthroughtransnationalclusters–Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ των γεωργικών προϊόντων διατροφής μέσω των διακρατικών ομίλων» και την επιλεξιμότητα των δράσεων 9. Την υπ΄ αριθ. 127661/22.11.2017 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης «Περί έγκρισης ένταξης του έργου FocusBMP1/1.1/2145/2017 στο πλαίσιο του στόχου ¨Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία InterregBalkan – Mediterranean 2014-2020, στο ΠΔΕ 2017 στη ΣΑΕΠ 626/6 (ΑΔΑ : ΩΝΨΧ465ΧΙ8-ΙΦΦ) 10. Την υπ αριθ. 11537/79/12.01.2018 (ΑΔΑ : 65Ι67Λ1-Τ4Φ) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου «Περί ορισμού της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του προγράμματος Focus BMP1/1.1/2145/2017 στο πλαίσιο του στόχου ¨Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία InterregBalkan – Mediterranean 2014-2020¨». 11. Την υπ΄ αριθ.13565/2844/15.01.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου « Περί Συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος FocusBMP1/1.1/2145/2017 στο πλαίσιο του στόχου ¨Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία InterregBalkan – Mediterranean 2014-2020» 12. Την υπ΄ αριθ. 6/2018 (πρακτικό Νο 1/16.01.2018) απόφαση του ΠεριφερειακούΣυμβουλίου Πελοποννήσου «Περί αποδοχής χρηματοδότησης από το ΠΔΕ , ποσού 172.120,00 ευρώ», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. 16 (πρακτικό Νο 4/14.02.2018) όμοια απόφαση «Περί αποδοχής

-- 2 of 8 --

σελ.3 of 8 χρηματοδότησης από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στη ΣΑΕΠ 626/6, την έγκριση σκοπιμότητας υλοποίησης του έργου Focus BMP1/1.1/2145/2017 του Προγράμματος InterregBalkan – Med 2014- 2020 με τελικό δικαιούχο την Περιφέρεια Πελοποννήσου, συνολικού ποσού 172.120,00 ευρώ &τον ορισμό της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας, ως υπόλογου για το συγκεκριμένο έργο ποσού 172.120,00 ευρώ» 13. Την υπ’ αριθμ.313208/72000/04.12.2017 (ΑΔΑ: 73Ψ87Λ1-4ΑΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου «Περί ορισμού υπολόγου διαχειριστή του έργου που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 626/6» 14. Την υπ΄ αριθ. 85/2018 (πρακτικό Νο 6/19.03.2018) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου «Άνοιγμα λογαριασμού σε Τραπεζικό Ίδρυμα στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “FOCUSBMP1/1.1/2145/2017 του προγράμματος INTERREGBalkan – Med 2014-20¨ με τελικό δικαιούχο την Περιφέρεια Πελοποννήσου» 15. Την υπ΄ αριθ. 51651/11908/14.06.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Πελοποννήσου «Περί ορισμού εισηγητή εκκαθάρισης και υπεύθυνου λογαριασμού του έργου ‘FOCUSBMP1/1.1/2145/2017 στο πλαίσιο του στόχου ¨Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία InterregBalkan – Mediterranean 2014-2020»4-2020»στο ΠΔΕ 2017 στη ΣΑΕΠ 626/6 16. Τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση του έργου « Strengtheningcompetitivenesofagri–foodSMEsthroughtransnationalclusters–Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ των γεωργικών προϊόντων διατροφής μέσω των διακρατικών ομίλων » του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREGV-B : BALKAN – MEDITERRANEAN 2014 - 2010 17. Την υπ΄ αριθμ. 137//2018 ( πρακτικό No 9/04-05-2018 ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου «Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, ενός (1)ατόμου για την υλοποίηση του έργου¨Strengthening competitiveness of agri – food SMEs through transnational clusters/Focus– Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ των γεωργικών προϊόντων διατροφής μέσω των διακρατικών ομίλων¨», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREGBALKAN –MEDITERRANEAN 2014-2020 (ΑΔΑ : 6ΧΓ67Λ1-Β87). 18. Τηνυπ’ αριθμ.1097/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής(ΑπόσπασμαΠρακτικού20/15-5-2018)για την έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης για την δαπάνη Σύμβασης / Μίσθωσης Έργου, ενός (1) ατόμου (ΑΔΑ : Ψ1Λ87Λ1-ΧΡ6) 19. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 196324/47340/23.07.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης και μόνο του έργου Strengthening competitiveness of agri – food SMEs through transnational clusters, Focus BMP1/1.1/2145/2017 – Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ των γεωργικών προϊόντων διατροφής μέσω των διακρατικών ομίλων, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREGV-BBALKAN – MEDITERRANEAN 2014 – 2020 20. Το από 03.08.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των Υποψηφίων 21. Την υπ΄ αριθ.2184/28.08.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής « Περί έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων, στο πλαίσιο της υπ΄ αριθ. 196324/47340/23.07.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησηςτου έργου focus

-- 3 of 8 --

σελ.4 of 8 22. Την υπ΄ αριθ. 2314/13.09.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής « Περί έγκρισης ανάθεσης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την κα Κατσίγιαννη Θεοδώρα του Δημητρίου, για την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην υλοποίηση του έργου : Strengthening competitiveness of agri – food SMEs through transnational clusters, FocusBMP1/1.1/2145/2017 – Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ των γεωργικών προϊόντων διατροφής μέσω των διακρατικών ομίλων, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREGV-BBALKAN – MEDITERRANEAN 2014 – 2020» Συνομολογήθηκανκαι συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο πρώτος των συμβαλλομένων Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και υπό την ως άνω ιδιότητά, αναθέτει στη δεύτερη των συμβαλλομένων Συμβασιούχο Μίσθωσης Έργου- Ανάδοχο Κατσίγιαννη Θεοδώρα του Δημητρίου, κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας Διοικητικών – Γραμματέων ,το έργο της υποστήριξης της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Strengthening competitiveness ofagri – food SMEs through transnational clusters, Focus BMP1/1.1/2145/2017 – Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ των γεωργικών προϊόντων διατροφής μέσω των διακρατικών ομίλων, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREGV-BBALKAN – MEDITERRANEAN 2014 – 2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg MED) και από εθνικούς πόρους, προερχόμενους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων , σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικότερες συμφωνίες της παρούσας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με την παρούσα σύμβαση ο Συμβασιούχος Μίσθωσης Έργου –Ανάδοχος, αναλαμβάνει να υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή και πιο συγκεκριμένα την / Δ-νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Strengthening competitiveness of agri – food SMEst hrough transnational clusters, Focus BMP1/1.1/2145/2017 – Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ των γεωργικών προϊόντων διατροφής μέσω των διακρατικών ομίλων, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREGV-BBALKAN – MEDITERRANEAN 2014 – 2020» . Πιο συγκεκριμένα το αντικείμενο του έργου συντίθεται από τις εξής ειδικότερες υπηρεσίες:  Η Εκπόνηση παραδοτέων , μελετών αναφορών του έργου που εντάσσονται στα καθήκοντα της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως συμμετέχοντα εταίρου, σύφωνα με το Τ.Δ. του έργου, και όπως αυτά αναφέρονται : 1.1.2 Project & Steering Committee Meetings 1.1.5 Project Progress & FinancialReport &2.1.2 CommunicationPackageIdentity 2.1.4 Local Open Day events 2.1.5 Final Transnational Agri-food Conference 3.1.4 Policies & Regulatory framework 3.1.5 Regional Agri-food Profiles & technologies 4.1.1 Clusters’ Design & Operation Methodology

-- 4 of 8 --

σελ.5 of 8 4.1.2 Agri food Clusters & Key actors Identification 4.1.3 Focus Groups 5.1.2 Screening new business ideas potential 5.1.3 Technical Capacity Building WSs 5.1.4 Feasibility Business Plans 5.1.5 Transnational Matchmaking Fair 6.1.2 Regional Policy Roadmaps for RIS3 6.1.4 Capitalization Workshop  Η υποστήριξη σε ότι αφορά τεχνοοικονομικά ζητήματα του έργου σε καθημερινή βάση σε σχέση με τα αναληφθέντα καθήκοντα της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως συμμετέχοντα εταίρου του προγράμματος  Η υποστήριξη του συντονισμού και της διοίκησης εκ μέρους της ομάδας έργου και των εξωτερικών συμβούλων – συνεργατώνν που εντάσσονται στα καθήκοντα της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως συμμετέχοντα εταίρου  Η γραμματειακή υποστήριξη του έργου, όπως αρχειοθέτηση και διαχειεη αλληλογραφίας, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου, επιμέλεια και προετοιμασία κειμένων, επιστολών, προσκλήσεων & επικοινωνία με τους εταίρους του προγράμματος  Η προετοιμασία και διεκπεραίωση ταξιδιών, υποστήριξη λειτουργία γραφείου, προμήθεια αναλώσιμων κ.ά.  Η συνεργασία και επικοινωνία με την Διαχειριστική Αρχή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και λοιπούς φορείς κθώς και όλων των εταίρων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα  Η υποστήριξη διοργάνωσης εκδηλώσεων και η προβολή των δράσεων του Προγράμματος καθώς και διάχυση των αποτελεσμάτων αυτού ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο Συμβασιούχος Μίσθωσης Έργου - Ανάδοχος στο πλαίσιο του έργου του, υποχρεούται να υποβάλλει κάθε τέλος μήνα την αναφορά των εργασιών του, την πρόοδο των παραδοτέων του έργου που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσαςκαι τον προγραμματισμό των δράσεων για τον επόμενο μήνα ,στην Ομάδα Εργασίας του έργου και στην Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύμβαση συνομολογείται ότι είναι παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών οι όροι της οποίας αναφέρονται στο άρθρο 1, με ημερομηνία έναρξης την 01/10/2018 και λήξης την 31/10/2019. Ο Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει και να λύσει μονομερώς οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο την παρούσα σύμβαση με σχετική ανακοίνωση προς τον ανάδοχο και πριν την ημερομηνία λήξης. Στην περίπτωση της ως άνω λύσης της σύμβασης θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή το ποσό της αμοιβής που αντιστοιχεί στο μέχρι της διακοπής εκτελεσθέν έργο.

-- 5 of 8 --

σελ.6 of 8 Ρητώς συμφωνείται και από τα δυο μέρη ότι με το παρόν συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών δεν υποκρύπτεται σε καμιά περίπτωση σχέση εξαρτημένης εργασίας. ΑΡΘΡΟ 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Για την εκτέλεση και περαίωση των πιο πάνω εργασιών, συμφωνείται η συνολική αμοιβή του Συμβασιούχου Μίσθωσης Έργου - Αναδόχουγια το χρονικό διάστημα της σύμβασης από την υπογραφή της μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου ποσού είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (28.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αφαιρουμένων των νόμιμων κρατήσεων ασφαλισμένου και εργοδότη σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», που θα καταβάλλεται στη δεύτερη των συμβαλλομένων μηνιαίως, με βάση σχετική βεβαίωση της υπεύθυνης του Έργου και του προϊσταμένου της Αναθέτουσας Αρχής/ Δ-νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, μετά την εξέταση της μηνιαίας αναφοράς των εργασιών του, την πρόοδο των παραδοτέων του έργου, τον προγραμματισμό των δράσεων του επόμενου μήνα και την παρουσία της στα Γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Συμβασιούχος Μίσθωσης Έργου - Ανάδοχος για την πληρωμή του υποχρεούται να αποδώσει στον Εργοδότη αντίστοιχο παραστατικό δαπάνης (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) συνοδευόμενο από τις προβλεπόμενες από το νόμο ενημερότητες (φορολογική και ασφαλιστική). ΑΡΘΡΟ 5 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Για την ορθή εκτέλεση του έργου θα διατεθεί στον Συμβασιούχο Μίσθωσης Έργου - Ανάδοχο, κατάλληλα εξοπλισμένος χώρος στα Γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής . Η εκάστοτε εξειδίκευση του αντικειμένου, η επίβλεψη και η πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης του έργου, ανατίθεται στην ομάδα έργου του Προγράμματος& στην Αναθέτουσα Αρχή. Η ανάληψη της εκτέλεσης του έργου δεν δημιουργεί δικαίωμα συμμετοχής του Συβασιούχου Μίσθωσης Έργου - Αναδόχου στα όργανα διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής, στην λειτουργική και αποφασιστική τους αρμοδιότητα και γενικότερα δεν δημιουργεί οποιαδήποτε άλλη εργασιακή σχέση, καθόσον το αντικείμενο της παρούσας δεν αφορά σε δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται ευθέως και αμέσως με πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αυτές οριοθετούνται από το δημόσιο συμφέρον, το οποίο υπηρετεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά αποσκοπεί στην αντιμετώπιση πρόσκαιρων και απρόβλεπτων αναγκών στο πλαίσιο του ως άνω ευρωπαϊκού προγράμματος. Ο Συμασιούχος Μίσθωσης Έργου - Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκλειστική οργάνωση και την εφαρμογή του προσφορότερου τρόπου παροχής των υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 6 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ -ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ανάδοχος ευθύνεται για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα παροχή, ευθυνόμενος για κάθε υπαίτια καθυστέρηση. Σε περίπτωση που κατά την Αναθέτουσα Αρχή και μετά από σχετική έκθεση της ομάδας έργου του Προγράμματος,, το έργο ή τμήματα αυτού εμφανίζουν μη πληρότητα, ο ανάδοχος υποχρεούται να επαναλάβει, διορθώσει ή τροποποιήσει τη σχετική εργασία, ώστε αυτή να είναι σύμφωνη με τη σύμβαση και αποδεκτή από τον εργοδότη χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

-- 6 of 8 --

σελ.7 of 8 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί πλήρη εχεμύθεια και να μην αποκαλύπτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο προς τρίτους στοιχεία, λογισμικό ή προσωπικά δεδομένα, τα οποία θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου, ευθυνόμενος αποκλειστικά για την αποκατάσταση κάθε ζημίας και της ηθικής βλάβης, περιλαμβανομένης και εκείνης τρίτων προσώπων, από την τυχόν παράβαση της υποχρέωσης αυτής. ΑΡΘΡΟ 7 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται αζημίως δι’ εαυτόν να καταγγείλει την παρούσα εφόσον ο Συμβασιούχος Μίσθωσης Έργου - Ανάδοχος παραβαίνει τις υποχρεώσεις του ή δεν συμμορφώνεται άμεσα προς τις υποδείξεις και εντολές της ή δεν τηρεί τις ποιοτικές προδιαγραφές και απαιτήσεις του εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα και την διακριτική ευχέρεια, κατά την απόλυτη κρίση του και για οποιοδήποτε λόγο, να διακόπτει την εκτέλεση του έργου με έγγραφη εντολή του προς τον ανάδοχο εντός πέντε ημερών. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δικαιούται της αμοιβής του για το τμήμα του έργου που έχει ολοκληρώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή και θα το παραδώσει με την εντολή διακοπής. Πέραν των ανωτέρω ο ‘’ανάδοχος’’ δεν μπορεί να εγείρει καμία απαίτηση ή να ζητήσει άλλη αποζημίωση από τον ’’εργοδότη’’ για τη μη συνέχιση του έργου. Ο Συμβασιούχος Μίσθωσης Έργου - Ανάδοχος δικαιούται, με έγγραφη προειδοποίηση εντός πέντε (5) ημερών και μόνο σε περίπτωση έκτατης ανάγκης, να ζητήσει από τον εργοδότη τη λύση της σύμβασης, κοινή συναινέσει. Σε αυτή την περίπτωση αφού παραδώσει το τμήμα του έργου το οποίο έχει ολοκληρώσει, δεν δικαιούται καμία άλλη αμοιβή. ΑΡΘΡΟ 8 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Με την παράδοση κάθε Παραδοτέου του έργου και πάντως με την οριστική παράδοση αυτού, η Αναθέτουσα Αρχή αποκαθίσταται ως αποκλειστικός δικαιούχος αυτών, δυνάμενο να προχωρήσει σε ακώλυτη περαιτέρω χρήση αυτού ή παραχώρησή του προς τρίτους, του αναδόχου αποξενωμένου παντός δικαιώματος επ΄αυτού, εκείνων της πνευματικής ιδιοκτησίας περιλαμβανομένων. ΑΡΘΡΟ 9 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Γεγονότα ανωτέρας βίας, τα οποία προκαλούν καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της σύμβασης, δεν συνιστούν αθέτηση εκ μέρους των συμβαλλομένων των υποχρεώσεών τους. Σε περίπτωση γεγονότος ανωτέρας βίας το μέρος που εμποδίζεται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ειδοποιεί εγγράφως τον αντισυμβαλλόμενο εντός τριών ημερών και οφείλει να ζητά εναλλακτικούς τρόπους για την εκπλήρωση των όρων της παρούσας. Σε περίπτωση σοβαρής αποδεδειγμένης ασθένειας του αναδόχου μπορεί η Αναθέτουσα Αρχή να διακόψει τη συνέχιση του έργου. Στην περίπτωση αυτή θα αποτιμηθεί και θα αμειφθεί για το έργο που έχει εκτελέσει ο ανάδοχος μέχρι την ημέρα αντικατάστασης του. ΑΡΘΡΟ 10 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

-- 7 of 8 --

σελ.8 of 8 Ο συμβαλλόμενος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί ολικά ή μερικά από άλλον για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 11 ΔΙΑΦΟΡΑ Τα καθήκοντα που ανατίθενται στον ανάδοχο με την παρούσα δεν συνιστούν αποφασιστική αρμοδιότητα οιασδήποτε μορφής, αλλά αφορούν αποκλειστικά την εκτέλεση του έργου, εντός του πλαισίου του ευρωπαϊκού προγράμματος EUROPE DIRECT. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις και εκφράζουν τη θέληση τους. Τυχόν τροποποίηση των όρων του παρόντος θα ισχύει μόνον εάν γίνει εγγράφως. ΑΡΘΡΟ 12 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που ενδέχεται να προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας ορίζονται τα δικαστήρια της Τρίπολης. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι δέχεται όλα τα παραπάνω και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου που αναφέρεται στο άρθρο 1 αυτής της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης αυτής. Η παράλειψη από οιονδήποτε από τους συμβαλλόμενους να ασκήσει κάποιο δικαίωμά του το οποίο απορρέει από τη σύμβαση δεν μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από αυτό ή να επηρεάσει την ισχύ της. Η σύμβαση αυτή μετά την ανάγνωση και βεβαίωση υπογράφεται σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα και παίρνει από ένα ο κάθε συμβαλλόμενος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

-- 8 of 8 --