ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ σήμερα την 23/12/2014 και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με τον διακριτικό τίτλο «Γ.Π.Α.», το οποίο εδρεύει στην Ιερά Οδό 75 Βοτανικός Αθήνα Τ.Κ. 11855 με Α.Φ.Μ.: 090042651, ∆.Ο.Υ.: ΣΤ’ ΑΘΗΝΩΝ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Παπαδούλη Θ. Γεώργιο, Πρύτανη του Γ.Π.Α. και 2. Της Εταιρείας με την επωνυμία «FORMULA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΕΠΕ », η οποία εδρεύει στην Αθήνα και στην οδό Καπανέως 73 με ΑΦΜ: 082751338 και ∆ΟΥ: Α΄ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον: Παντελή Αγγελικάκη, διαχειριστής με Α.∆.Τ. ΑΗ 008243/2008 της ανωτέρω Εταιρείας εφεξής καλούμενης o «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ». Αφού έλαβαν υπόψη τους: 1. Την πρόσκληση ενδιαφέροντος και κατάθεσης προσφορών του Έργου: «Προμήθεια φορητών πυροσβεστήρων για τα κτίρια του Γ.Π.Α» , συνολικού προϋπολογισμού # 2.000,00 € # (δύο χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,

-- 1 of 7 --

2 2. Ότι η Ανάδοχος διαβεβαίωσε το Ίδρυμα (Γ.Π.Α.) ότι διαθέτει την απαραίτητη υποδομή και οργάνωση για να ανταποκρίνεται εμπρόθεσμα στον προβλεπόμενο όγκο εργασιών και να παρέχει ταυτόχρονα τις υπηρεσίες που αναφέρονται κατωτέρω με την προσφορά του. 3. Ότι ενόψει των ανωτέρω, το Ίδρυμα (Γ.Π.Α.) αποδέχεται (απόφαση Συγκλήτου 468/22-12-2014) την πρόταση συνεργασίας της Αναδόχου Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους του παρόντος: Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα εξής: 4. «Προμήθεια φορητών πυροσβεστήρων για τα κτίρια του Γ.Π.Α» όπως ορίζονται από τις 20/10/2014 τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος οι οποίες επισυνάπτονται στο Παράρτημα και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας σύμβασης, αντί συνολικής τιμής # 1.916,34 € # (χιλίων εννιακοσίων δέκα έξι ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. από τα εδώ σ Άρθρο 2: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 2.1. Η Ανάδοχος θα εκτελέσει το έργο εντός πέντε (5) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους, ρήτρες και προϋποθέσεις του παρόντος. Ο τύπος, η ποιότητα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές των εργασιών θα είναι πάντα σύμφωνα με αυτές της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Π.Α. 2.2. Ο τόπος εργασιών θα είναι η έδρα του Γ.Π.Α. Η Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο τυχαίας καταστροφής ή χειροτέρευσης του έργου έως την παράδοση αυτού και την οριστική παραλαβή του (με πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής - 1ου & Τελικού Λογαριασμού) από Επιτροπή του Γ.Π.Α.

-- 2 of 7 --

3 Άρθρο 3: ΤΙΜΕΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ 3.1. Η τιμή εκτέλεσης των εργασιών πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. προσδιορίζεται στην προσφορά της ανωτέρω εταιρείας. Η εν λόγω τιμή παραμένει σταθερή για όλη τη διάρκεια του παρόντος και δεν μεταβάλλεται. 3.2. Η τιμή περιλαμβάνει όλα τα έξοδα και δαπάνες της Αναδόχου, περιλαμβανομένων ενδεικτικά μεταφορικών εξόδων, οδοιπορικών, αποθήκευτρων, συσκευασίας κ.λ.π.. Με την εξόφληση της τιμής εξαντλείται κάθε υποχρέωση του Ιδρύματος (Γ.Π.Α.) έναντι της Αναδόχου και ο τελευταίος ουδεμία απαίτηση έχει ή διατηρεί κατά του Ιδρύματος. 3.3. Η καταβολή του ανωτέρω τιμήματος θα γίνει με την έκδοση σχετικού τιμολογίου το οποίο ο ανάδοχος θα εκδώσει μετά την ποιοτική και ποσοτική οριστική παραλαβή του έργου. Οι κρατήσεις που βαρύνουν την διαδικασία εξόφλησης του τιμολογίου του Αναδόχου είναι η παρακράτηση ποσοστού 0,10% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Συμβάσεων πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου αυτού. Επιπλέον θα υπάρχει και παρακράτηση φόρου 4% για την παροχή υπηρεσιών στην καθαρή αξία του τιμολογίου. Το ως άνω τιμολόγιο της Αναδόχου εξοφλείται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από τον πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το Γ.Π.Α. δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση πληρωμής του αναδόχου, ούτε και για την καταβολή των αντίστοιχων τόκων, σε περίπτωση που η εν λόγω καθυστέρηση οφείλεται σε έλλειψη των σχετικών πιστώσεων, για την οποία το Γ.Π.Α. δεν ευθύνεται. 3.4. Η πληρωμή της αξίας θα γίνει με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου και η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου 2014ΣΕ54600082- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΠΑ το οποίο περιλαμβάνεται στο Π∆Ε 2014 και θα πληρωθεί μετά την έγκριση πίστωσης - χρηματοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

-- 3 of 7 --

4 Άρθρο 4: ΕΓΓΥΗΣΗ – ΕΥΘΥΝΗ 4.1. Η Ανάδοχος ρητώς αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και είναι αρίστης ποιότητας, κατάλληλα για τη συμφωνημένη χρήση, απαλλαγμένα από ελαττώματα και προσαρμοσμένα σε υψηλής ποιότητας πρότυπα. Τα υλικά πρέπει επίσης να είναι πλήρως προσαρμοσμένα στις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και συνομολογηθείσες ιδιότητες και στα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία. 4.2. Η Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει την ποιότητα και τις προδιαγραφές του έργου πριν την παράδοσή του στο Ίδρυμα (Γ.Π.Α.) καθώς και να εγγυάται την καλή ποιότητα και λειτουργία του. Η Ανάδοχος επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαθιστά κάθε ελαττωματικό είδος ή είδος από το οποίο λείπουν οι συνομολογηθείσες ιδιότητες ή δεν είναι προσαρμοσμένο στις τεχνικές προδιαγραφές μετά από σχετική ενημέρωση του Ιδρύματος. Η Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να αποκαθιστά κάθε περαιτέρω ζημία του Ιδρύματος που προκαλείται από το ελάττωμα ή την έλλειψη συνομολογηθεισών ιδιοτήτων ή των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών. 4.3. Η Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του Ιδρύματος και υποχρεούται να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία της προερχόμενη από αξίωση τρίτου οφειλόμενη σε οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων της Αναδόχου δυνάμει του παρόντος (και ενδεικτικά: ύπαρξη πραγματικών ελαττωμάτων, έλλειψη συνομολογηθεισών ιδιοτήτων, μη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές κ.λπ.) καθώς και για κάθε αποζημίωση λόγω προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων. Σε περίπτωση καθυστέρησης από τον ανάδοχο εκπλήρωσης του συνόλου ή μέρους των επιμέρους εργασιών του έργου για οποιοδήποτε λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του, επιβάλλονται εκτός των προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 του Π.∆. 118/07.

-- 4 of 7 --

5 4.4. Η Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του προσωπικού της και για το λόγο αυτό με την υπογραφή της σύμβασης κατατέθηκε από την Ανάδοχο Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία δηλώνουν ότι το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο είναι ασφαλισμένο στον εκάστοτε ασφαλιστικό φορέα και το Γ.Π.Α. ουδεμία ευθύνη έχει για τυχόν εργατικό ατύχημα του προσωπικού της Αναδόχου. Άρθρο 5: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ – ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ 5.1. Αρμόδια δικαστήρια για κάθε διαφορά που θα προκύψει από το παρόν και συμπεριλαμβανομένων διαφορών περί την ισχύ, ερμηνεία ή εκτέλεση αυτού είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Άρθρο 6: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 6.1. Η παρούσα σύμβαση διαρκεί μέχρι το πέρας της εκτέλεσης των εργασιών του ανωτέρω έργου το οποίο συμφωνείται να ολοκληρωθεί εντός πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 6.2. Η παρούσα λύεται πρόωρα και αζημίως για τα μέρη, είτε με ειδική έγγραφη συμφωνία υπογεγραμμένη νομίμως από τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη είτε με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση. 6.3. Σε περίπτωση που το ένα συμβαλλόμενο μέρος παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωσή του που αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση (περιλαμβανομένων των Τεχνικών Περιγραφών – Προδιαγραφών και Προϋπολογισμού του έργου που επισυνάπτονται παρακάτω), που όλες θεωρούνται ουσιώδεις, το άλλο συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να καταγγείλει αζημίως γι' αυτό οποτεδήποτε την παρούσα, και επιπλέον να απαιτήσει από τον αντισυμβαλλόμενό του την πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε επελθούσας ζημίας του.

-- 5 of 7 --

6 Άρθρο 7: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ 7.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούνται να υποκατασταθούν από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλο ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα, ούτε επιτρέπεται από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων η εκχώρηση μέρους ή όλης της παρούσης (νοούμενης ως μέρους και της εκτέλεσης μίας παραγγελίας ή μέρους παραγγελίας), χωρίς τη γραπτή έγκριση του αντισυμβαλλόμενου. Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα τα οποία αφού υπογράφτηκαν ως ακολούθως, κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα, ενώ το τρίτο θα παραμείνει στο αρχείο του Ιδρύματος (Γ.Π.Α.) . ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Η ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α. FORMULA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΕΠΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑ∆ΟΥΛΗΣ

-- 6 of 7 --

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αθήνα, 20-10-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «Προμήθεια φορητών πυροσβεστήρων για τα κτίρια του Γ.Π.Α.» Η προμήθεια αφορά στις ανάγκες για φορητούς πυροσβεστήρες, που διαπιστώθηκε κατά την συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων του πανεπιστημίου. Απαιτείται η προμήθεια και η τοποθέτηση επιπρόσθετων φορητών πυροσβεστήρων κυρίως σε 2 κτίρια που έχουν πολλούς εργαστηριακούς χώρους (Χασιώτη, ∆ημακόπουλου). Στην αναφορά έχουν ληφθεί υπόψη και οι απαιτήσεις των χρηστών για μικρούς πυροσβεστήρες για αποκλειστική χρήση πάνω στους εργαστηριακούς πάγκους. Επίσης πρέπει να αντικατασταθούν και ορισμένοι πυροσβεστήρες που χάθηκαν κατά την διάρκεια εκδηλώσεων ή χρησιμοποιήθηκαν προσωρινά αλλού για να καλυφτούν άλλοι χώροι που δεν είχαν καμία προστασία ή που τώρα δόθηκαν σε χρήση (κτίρια Επιτροπής Γάλακτος και Αναπαλαιωμένα) Συνολικά οι απαιτήσεις είναι: 2 τεμ. Ξηρής σκόνης 12kg 15 τεμ. Ξηρής σκόνης 6kg 11 τεμ. Ξηρής σκόνης 2kg 14 τεμ. ∆ιοξειδίου άνθρακα 5kg 6 τεμ. αφρού 6kg ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: Με τρέχουσες τιμές της αγοράς εκτιμάται ότι ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης προμήθειας ανέρχεται στο ύψος των 2.000,00€ (δύο χιλιάδων ευρώ). Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Ο συντάκτης Γρ. Ιωαννίδης Μηχανολόγος Μηχ., Msc.

-- 7 of 7 --