ΣΥΜΒΑΣΗ

ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΞΑΝΘΗΣ ¨Η ΣΤΗΡΙΞΗ¨ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Ξάνθη σήμερα την 22/04/2015, μεταξύ αφ’ ενός του «Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ν. Ξάνθης 'Η ΣΤΗΡΙΞΗ'», το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παυλίδη Γεώργιο Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και αφ’ ετέρου της ένωσης εταιρειών με την επωνυμία «ena-ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΜΟΙΡΑΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ Ο.Ε. και ΦΜ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ - -Φ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ- Μ. ΠΟΥΣΠΟΥΡΙΚΑΣ Ο.Ε.», με αριθμό φορολογικού μητρώου 046833906, υπαγόμενη στη ΔΟΥ Ξάνθης, που έχει την έδρα της στο 3ο ΧΛΜ Ξάνθης-Καβάλας, καλούμενη στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Σταύρο Αμοιρά, σύμφωνα με το 957/18- 02-2015 καταστατικό δήλωσης σύστασης ένωσης εταιρειών. συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 1. Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομαρχίας Ξάνθης 'Η ΣΤΗΡΙΞΗ' με τo υπ’ αρίθμ. 34/22-04-2015 Πρακτικό του Δ.Σ., κατακυρώνει τον διαγωνισμό και αναθέτει στον «Ανάδοχο», ο οποίος αποδέχεται και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» για την υλοποίηση της ενέργειας «Διαχείριση και Συντονισμός»,/WP1, «Δημιουργία διασυνοριακού δικτύου συνεργασίας για την προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων »/ WP4 και «Δημιουργία κέντρου ημερήσιας φροντίδας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες»,/WP6 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Joint strategy for the social protection of vulnerable social groups»/''GIMMIE SHELTER'' του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013, έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του ανοικτού ηλεκτρονικού 4175 (ΑΔΑ:7Γ7Σ7ΛΒ-Β1Α) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από τεχνο-οικονομικής άποψη προσφορά. 2. Το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση των όρων της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα δύο χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (82.683,55 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και θα καταβληθεί από το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομαρχίας Ξάνθης 'Η ΣΤΗΡΙΞΗ' στον «Ανάδοχο». Ο «Ανάδοχος» βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις, τέλη, φόρους, κλπ,. 3. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης και εκτείνεται μέχρι το πέρας του έργου “GIMMIE SHELTER”, ήτοι έως την 13/9/2015, με δικαίωμα παράτασης σε περίπτωση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας επιλέξιμων εργασιών-πληρωμών του προγράμματος, και με αντίστοιχη αύξηση της αμοιβής του αναδόχου. 4. Η αμοιβή για τη Δράση «Διαχείριση και Συντονισμός» θα δοθεί σε πέντε (5) ισόποσες δόσεις με την παράδοση κάθε μηνιαίας αναφοράς και τριμηνιαίας έκθεσης προόδου όταν κρίνεται απαραίτητο ενώ η τελευταία δόση θα δοθεί με την παράδοση και της Τελικής Έκθεσης Προόδου (με την λήξη του έργου ''GIMMIE SHELTER''). Η πληρωμή του υπολοίπων δράσεων του αναδόχου θα γίνει επίσης σε πέντε (5) ισόποσες δόσεις, μετά την υποβολή και οριστική παραλαβή της εκάστοτε μηνιαίας αναφοράς

-- 1 of 3 --

προόδου και του προγραμματισμού των εργασιών του επόμενου μήνα (Παραδοτέα Β.2, Β.3, Γ.2 και Γ.3). Ειδικότερα, για τη λήψη της πρώτης δόσης απαιτείται και η οριστική παραλαβή των Παραδοτέων Β.1 και Γ.1, ενώ η αποπληρωμή του έργου θα γίνει εφόσον παραληφθούν και τα Παραδοτέα Β.4, Β.5, Γ.4 και Γ.5. Η πληρωμή θα γίνει με το προβλεπόμενο παραστατικό από το ΚΦΣ. Οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία παρακρατήσεις φόρου βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνο αυτός προς αποκατάστασή της. Πέραν των ανωτέρων υπηρεσιών ο Ανάδοχος δε δικαιούται άλλης αμοιβής ή αποζημιώσεων οποιασδήποτε μορφής για τις υποχρεώσεις που αναφέρονται ρητά στο παρόν. 5. Ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στο Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομαρχίας Ξάνθης 'Η ΣΤΗΡΙΞΗ' τα εξής: το έργο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο παράρτημα της προκήρυξης του διαγωνισμού. Τα παραπάνω προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργο ''Joint strategy for the social protection of vulnerable social groups'' και ακρωνύμιο 'GIMMIE SHELTER' του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας 2007-2013 και όπως αυτές προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 6. Ο «Ανάδοχος» ρητώς αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι οι παραπάνω υπηρεσίες που θα παραδώσει στο Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομαρχίας Ξάνθης, είναι υψηλής ποιότητας και πλήρως προσαρμοσμένες με τις τεχνικές προδιαγραφές, τις συνομολογηθείσες ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία. 7. Ο «Ανάδοχος» κατέθεσε, ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση του έργου στον διαγωνισμό την με αριθμό 2917116625/16-04-2015 εγγυητική επιστολή ποσού 5.824,55 ευρώ, εκδόσεως της τράπεζας Πειραιώς. Η παροχή της Εγγύησης αυτής δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι περιορίζει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο την από το νόμο και τη σύμβαση ευθύνη του «Αναδόχου» απέναντι του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομαρχίας Ξάνθης 'Η ΣΤΗΡΙΞΗ'. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί με την οριστική Παραλαβή του έργου. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης καλύπτει στο σύνολό της και χωρίς καμία διάκριση την πιστή εφαρμογή των όρων της παρούσας, που αποτελεί ενιαίο κείμενο με τα λοιπά συμβατικά έγγραφα. 8. Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της Σύμβασης, η ΕΠΠΕ διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, προκειμένου ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές και να το επανυποβάλλει κατάλληλα διορθωμένο και συμπληρωμένο. Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις, η ΕΠΠΕ δύναται να εισηγηθεί την περικοπή ποσοστού επί της αμοιβής του συγκεκριμένου παραδοτέου. 9. Ο «Ανάδοχος» είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλεια όλων όσων απασχοληθούν στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης καθώς και στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σε οποιονδήποτε κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. 10. Ο «Ανάδοχος» είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομαρχίας Ξάνθης 'Η ΣΤΗΡΙΞΗ', το προσωπικό του ή κάθε τρίτος, από πράξεις ή παραλείψεις του ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των όρων της παρούσας. Στις περιπτώσεις αυτές αν υποχρεωθεί το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομαρχίας Ξάνθης 'Η ΣΤΗΡΙΞΗ' να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση ο «Ανάδοχος»

-- 2 of 3 --

υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτό το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. 11. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την εκτέλεση των όρων της παρούσας, είναι τα αρμόδια Δικαστήρια. 12. Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 13. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε δύο (2) αντίγραφα, από τα οποία έλαβαν από ένα ο κάθε συμβαλλόμενος. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη Ο/Η Ανάδοχος Ο Πρόεδρος του ΔΣ Παυλίδης Γεώργιος Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ.

-- 3 of 3 --