Για την προμήθεια εξειδικευμένης κατασκευής γραφείων και βιβλιοθηκών για τις ανάγκες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πληροφορική και Πολυμέσα –Informatics and Multimedia»,

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Για την προμήθεια εξειδικευμένης κατασκευής γραφείων και βιβλιοθηκών για τις ανάγκες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πληροφορική και Πολυμέσα –Informatics and Multimedia», το οποίο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Στο Ηράκλειο, σήμερα 22-01-2016, μεταξύ: 1) της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, που εκπροσωπείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τον Πρόεδρό της, Αν. Καθ. Εμμανουήλ Τσικνάκη και 2) Της εταιρίας με τα παρακάτω στοιχεία: Επωνυμία : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ με διακριτικό τίτλο "Σεκόγια" Διεύθυνση : Κάτω Ασίτες, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο : 6945408371 Fax : 210-861398 Α.Φ.Μ. : 118908590 Δ.Ο.Υ. : Ηρακλείου Νόμιμος Εκπρόσωπος : Γεώργιος Φραγκιαδάκης Συμφωνήθηκαν τα παρακάτω: Π ρ ο ο ί μ ι ο Στις 21.01.2016 σύμφωνα με την με 674/Θ.21ο/20.01.2016 απόφαση της Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΦ314691Ο3-ΗΗΖ, εγκρίθηκε η προμήθεια εξειδικευμένης κατασκευής γραφείων και βιβλιοθηκών μετά από έρευνα αγοράς από την οντότητα «Φραγκιαδάκης Γεώργιος» με διακριτικό τίτλο "Σεκόγια" καθώς η προσφορά της ήταν η οικονομικότερη. Η προμήθεια εγκρίθηκε για τις ανάγκες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πληροφορική και Πολυμέσα – Informatics and Multimedia». Μετά από αυτά ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την ιδιότητα που αναφέρεται παραπάνω, αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο (που θα λέγεται στο εξής για συντομία «ανάδοχος») να προμηθεύσει τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με τα είδη που αναφέρονται στον Πίνακα Α. με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες τις οποίες ο ανάδοχος δέχεται ανεπιφύλακτα. Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:22.01.2016 Ημερομηνία λήξης σύμβασης: 28.01.2016 Καθαρό Ποσό Σύμβασης: €3.943,09 Φ.Π.Α.: €906,91 Συνολικό Ποσό Σύμβασης: €4.850,00

-- 1 of 5 --

2 ΑΡΘΡΟ 1ο: ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΤΙΜΗ Τα είδη που καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας Α.), θα παραδοθούν καινούργια και απόλυτα σύμφωνα με την οικονομοτεχνική προσφορά του αναδόχου. Πίνακας Α. Είδη Σύμβασης Α/Α ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 1 Γραφείο από μελαμίνη Ε1, 25 χιλιοστών με περιθώρια από PVC (Διαστάσεις 0,75x0,80x1,70) (Τεμάχια 3) €550,00 2 Γραφείο από μελαμίνη Ε1, 25 χιλιοστών με περιθώρια από PVC (Διαστάσεις 0,75x0,80x1,40) (Τεμάχια 3) €450,00 3 Γραφείο από μελαμίνη Ε1, 25 χιλιοστών με περιθώρια από PVC (Διαστάσεις 0,75x0,80x1,15) (Τεμάχια 3) €400,00 4 Επεκτάσεις γραφείων από μελαμίνη Ε1, 25 χιλιοστών με περιθώρια από PVC (Διαστάσεις 0,75x0,60x0,84) (Τεμάχια 5) €400,00 5 Γραφείο από μελαμίνη Ε1, 25 χιλιοστών με περιθώρια από PVC (Διαστάσεις 0,75x0,80x1,60) (Τεμάχια 2) €330,00 6 Ερμάριο με πορτάκια και κλειδαριές από μελαμίνη Ε1, 25 χιλιοστών με περιθώρια από PVC (Διαστάσεις 0,75x0,42x2,20) (Τεμάχια 1) €440,00 7 Ερμάριο με πορτάκια και κλειδαριές από μελαμίνη Ε1, 25 χιλιοστών με περιθώρια από PVC (Διαστάσεις 0,75x0,42x2,15) (Τεμάχια 1) €430,00 8 Ερμάριο με πορτάκια και κλειδαριές από μελαμίνη Ε1, 25 χιλιοστών με περιθώρια από PVC (Διαστάσεις 0,75x0,42x1,25) (Τεμάχια 1) €250,00 9 Ερμάριο με πορτάκια και κλειδαριές από μελαμίνη Ε1, 25 χιλιοστών με περιθώρια από PVC (Διαστάσεις 0,75x0,42x1,05) (Τεμάχια 1) €200,00 10 Βιβλιοθήκη από μελαμίνη Ε1, 25 χιλιοστών με περιθώρια από PVC με πορτάκια (Διαστάσεις 2,20x0,60x1,07) (Τεμάχια 1) €550,00 11 Τραπέζι συνεδρίου ημικυκλικό από μελαμίνη Ε1, 25 χιλιοστών με περιθώρια από PVC με δύο μεταλλικές κολώνες στήριξης (Διαστάσεις 2,20x1,10 μέγιστες αποστάσεις) (Τεμάχια 1) €350,00 12 Συρταροθήκη τροχήλατη με κλειδαριές από μελαμίνη Ε1, 25 χιλιοστών με περιθώρια από PVC (Διαστάσεις 0,60x0,45x0,45) (Τεμάχια 5) €370,00

-- 2 of 5 --

3 13 Γραφείο από μελαμίνη Ε1, 25 χιλιοστών με περιθώρια από PVC (Διαστάσεις 0,75x0,80x1,60) (Τεμάχια 1) €130,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (Μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) €3.943,09 (Τρείς χιλιάδες εννιακόσια σαράντα τρία ευρώ και εννέα λεπτά) Φ.Π.Α. 23% €906,91 (Εννιακόσια έξι ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) € 4.850,00 (Τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ) Η δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πληροφορική και Πολυμέσα –Informatics and Multimedia», το οποίο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Συγκεκριμένα η δαπάνη θα βαρύνει το 65% των εσόδων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πληροφορική και Πολυμέσα –Informatics and Multimedia» ως εξής: €1.800,00 από τα έσοδα του Α’ κύκλου σπουδών, €1.400,00 από τα έσοδα του Β’ κύκλου σπουδών, €1.000,00 από τα έσοδα του Γ’ κύκλου σπουδών και €650,00 από τα έσοδα του Δ’ κύκλου σπουδών. Η προμήθεια αφορά την εξής δραστηριότητα: Έπιπλα γραφείων: 39130000-2. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται: η αξία των ειδών, τα έξοδα μεταφοράς – συσκευασίας – ασφάλειας και αποθήκευσης των ειδών μέσα στους χώρους που θα υποδειχθούν στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης, οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη συναφής δαπάνη μέχρι την παράδοση των ειδών, στους υπεύθυνους για την παραλαβή, από την πλευρά του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. ΑΡΘΡΟ 2ο: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΩΝ Τα προμηθευόμενα είδη παραδίδονται ελεύθερα, με φροντίδα και δαπάνες του αναδόχου, στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης, σε χώρους που θα υποδείξει ο επιστημονικά υπεύθυνος του έργου σύμφωνα με τον Πίνακα Β, που περιέχει τον τόπο παράδοσης. ΠΙΝΑΚΑΣ Β. Α/Α ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 1 ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο Επιστημονικά Υπεύθυνος: Γεώργιος Παπαδουράκης Email: papadour@cs.teicrete.gr Τηλ. 2810379802 ΑΡΘΡΟ 3ο: ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ημερομηνία λήξης της παρούσας σύμβασης είναι: 28.01.2016 και είναι σύμφωνη με τον χρόνο παράδοσης για τον οποίο δεσμεύθηκε ο ανάδοχος με την προσφορά του. ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν θα παραδώσει τα είδη που του ανατέθηκαν μέσα στην

-- 3 of 5 --

4 ημερομηνία που ορίζεται παραπάνω ή σε περίπτωση που απορριφθεί το σύνολο των προμηθευόμενων ειδών ή σε περίπτωση που αθετηθεί οποιοσδήποτε όρος της σύμβασης αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 άρθρο 34, δηλαδή κηρύσσεται έκπτωτος ο ανάδοχος. Σε περίπτωση που τα είδη φορτωθούν ή παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε μετά την τυχόν παράτασή του σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας, επιβάλλεται πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: Α) Για καθυστέρηση που δεν υπερβαίνει το ¼ του χρόνου παράδοσης, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από ¼ μέχρι και το ½ του μέγιστου χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το ½ του χρόνου παράτασης ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. ΑΡΘΡΟ 5ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΔΩΝ Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Τα παραστατικά θα εκδοθούν στα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού: Ειδικός Λογαριασμός Τ.Ε.Ι. Κρήτης ΝΠΔΔ Εσταυρωμένος, Ηράκλειο ΑΦΜ: 090042189 ΔΟΥ: Ηρακλείου Για την εντολή πληρωμής της δαπάνης απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής – ποσοτικής παραλαβής 2. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα (όταν θα γίνεται η πληρωμή του τιμολογίου). Επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου που θα εκδοθεί θα γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις ως προκαταβολή φόρου εισοδήματος και η αρμόδια υπηρεσία του ΤΕΙ Κρήτης θα εκδώσει σχετική βεβαίωση. ΑΡΘΡΟ 6ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μετά από σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλόμενων, μόνο: Α: Ως προς την ημερομηνία λήξης, για την παράταση εκτέλεσης λόγω αδυναμίας έγκαιρης παράδοσης εξαιτίας ανώτερης βίας (θα πρέπει να υπάρχει σχετικό αίτημα του προμηθευτή πριν την ημερομηνία λήξης). Β: Ως προς τα αναγραφόμενα προς παράδοση είδη σε περίπτωση που αυτά έχουν πλέον αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή από άλλα ισοδύναμα ή ανώτερων τεχνικών προδιαγραφών και χωρίς τροποποίηση του αρχικού προϋπολογισμού. ΑΡΘΡΟ 7ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Για την επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν από την εκτέλεση αυτής της σύμβασης αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης. ΑΡΘΡΟ 8ο: ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ισχύουν επίσης όλες οι διατάξεις της νομοθεσίας περί προμηθειών του δημοσίου κ.λ.π.. Η σύμβαση αυτή, που η ισχύς της αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής, συντάθηκε σε τέσσερα

-- 4 of 5 --

5 (4) αντίγραφα σε απλό χαρτί, τα οποία διαβάστηκαν, βεβαιώθηκαν και υπογράφηκαν. Ο καθένας από τους συμβαλλόμενους πήρε από ένα αντίγραφο, τα δε άλλα 2 αντίγραφα παραμένουνι στον σχετικό φάκελο του προγράμματος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης Εμμανουήλ Τσικνάκης Αναπλ. Πρόεδρος Τ.Ε.Ι. Κρήτης Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Για την εταιρεία: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ με διακριτικό τίτλο "Σεκόγια" Γεώργιος Φραγκιαδάκης Νόμιμος Εκπρόσωπος

-- 5 of 5 --