ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΣΚΗ

σελ. 1 από 3 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (12.600,00 €) πλέον Φ.Π.Α. Σήμερα στις 21.04.2017 ημέρα Παρασκευή στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στα γραφεία της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ, οι υπογράφοντες:  Μηνάς Καπετανάκης, Πρόεδρος της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ που εδρεύει στο Ηράκλειο (ΑΦΜ: 094182405 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου)  Ιωάννης Σμαραγδάκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, (ΑΦΜ: 066315577 / Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου), Ευαγγελίστριας 44Α Ηράκλειο, τηλ.: 6978116908, e-mail: ismaragd@yahoo.com, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω: Προοίμιο Έχοντας υπόψη: 1. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ με το παράρτημα του. 2. Το «Σχέδιο Περιγραφής Αντικειμένου Συντήρησης ΠΣΚΗ μετά την Παραλαβή της Α’ Φάσης για Χρήση» (ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε ΟΤΑ Αρ. Πρωτ. 1170/29.10.2014) 3. Την «Προσφορά Συντήρησης ΠΣΚΗ» του Ιωάννη Σμαραγδάκη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. 4. Την απόφαση 4 του πρακτικού 194/21.03.2017 του Δ.Σ. της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ. 5. Τις κείμενες διατάξεις. Δηλώσαμε, συνομολογήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα ακόλουθα: Άρθρο 1: Ορισμοί - Συμβατικά Στοιχεία Στην παρούσα σύμβαση εκτός αν από τα συμφραζόμενα συνάγεται διαφορετικά:  «Ανάδοχος» είναι ο Ιωάννης Σμαραγδάκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στον οποίο ανατίθεται η υπηρεσία.  «Αναθέτουσα Αρχή» είναι η ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ.  «Διευθύνουσα Υπηρεσία» είναι η Τεχνική υπηρεσία της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ.  «Προϊστάμενη Αρχή» είναι το Δ.Σ. της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ, το οποίο εποπτεύει την «Υπηρεσία».

-- 1 of 3 --

σελ. 2 από 3  «Υπηρεσία» είναι η «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».  Το σύνολο των συμβατικών σχέσεων μεταξύ των μερών ρυθμίζεται από τα παρακάτω έγγραφα και τεύχη τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους η σειρά ισχύος τους είναι η ακόλουθη: 1. Η παρούσα «Σύμβαση». 2. Το «Σχέδιο Περιγραφής Αντικειμένου Συντήρησης ΠΣΚΗ μετά την Παραλαβή της Α’ Φάσης για Χρήση» (ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε ΟΤΑ Αρ. Πρωτ. 1170/29.10.2014). 3. Η «Προσφορά Συντήρησης ΠΣΚΗ» του Ιωάννη Σμαραγδάκη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Άρθρο 2: Αντικείμενο της σύμβασης  Η ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ όπως εκπροσωπείται στην παρούσα «Σύμβαση», αναθέτει στον ΙΩΑΝΝΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗ ο οποίος αναλαμβάνει τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».  Οι παρεχόμενες υπηρεσίες εμπεριέχονται στα παραρτήματα της παρούσας («Σχέδιο Περιγραφής Αντικειμένου Συντήρησης ΠΣΚΗ μετά την Παραλαβή της Α’ Φάσης για Χρήση» της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ και «Προσφορά Συντήρησης ΠΣΚΗ» του Ιωάννη Σμαραγδάκη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού). Άρθρο 3: Τόπος και Διάρκεια Σύμβασης  Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι το Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου στην οδό Πλαστήρα και Ρωμανού στο Ηράκλειο Κρήτης.  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για διάστημα έξι (6) μηνών από την υπογραφή της παρούσης.  Παράταση του χρόνου διαρκείας της Σύμβασης αυτής μπορεί να δοθεί μόνον με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. Άρθρο 4: Υποχρεώσεις Αναδόχου  Ο κατά το ανωτέρω Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» σύμφωνα με την παρούσα και τα παραρτήματά της.  Εφόσον τα τεχνικά στοιχεία είναι ελλειπή, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα συμπληρώσει και να τα προσαρμόσει στα επί τόπου δεδομένα του έργου.  Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των κανονισμών και την διασφάλιση των συνθηκών ασφαλούς εκτέλεσης του έργου.  Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί, να συμμορφώνεται στις εντολές και τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και των επιβλεπόντων του έργου.  Ο Ανάδοχος θα προτείνει πρόγραμμα συντήρησης το οποίο θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με την ειδική Επιτροπή και την Δ.Τ.Υ.

-- 2 of 3 --

σελ. 3 από 3 Άρθρο 5: Τίμημα και τρόπος καταβολής  Το συνολικό συμβατικό τίμημα - κόστος ορίζεται από την οικονομική προσφορά του Αναδόχου και συμφωνείται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (12.600,00 €) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το συνολικό αυτό τίμημα περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες του αναδόχου, οποιασδήποτε φύσης και είδους και παραμένει σταθερό και αμετάβλητο καθ' όλη τη συμφωνούμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης. Ο ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου, καθώς και τους αναγκαίους πόρους και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση του έργου και εγγυάται για την ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων του κόστους και του συνόλου του προϋπολογισμού. Κατά συνέπεια, ρητά συμφωνείται, ότι καμιά αξίωση για πρόσθετη αμοιβή δεν θα μπορέσει να προβληθεί από τον Ανάδοχο.  Το συνολικό ποσό του τιμήματος θα καταβληθεί στον ανάδοχο σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Άρθρο 6: Επίλυση Διαφορών  Ο Ανάδοχος και η ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ οφείλουν να διαπραγματευθούν καλόπιστα την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ή διαφωνίας η οποία τυχόν θα προκύψει σχετικά με την παρούσα Σύμβαση, μετά από έγγραφη ειδοποίηση έκαστου. Αν η διαφορά δεν λυθεί με διαπραγμάτευση, ως αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση διαφορών ορίζονται τα Δικαστήρια του Ηρακλείου. Άρθρο 6: Παραρτήματα  Το «Σχέδιο Περιγραφής Αντικειμένου Συντήρησης ΠΣΚΗ μετά την Παραλαβή της Α’ Φάσης για Χρήση» της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ (αρ. πρωτ. 1170/29.10.2014) και η «Προσφορά Συντήρησης ΠΣΚΗ» του Ιωάννη Σμαραγδάκη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης και έχει την αυτή ισχύ και κύρος με αυτή. Τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρούν όλους τους όρους της παρούσας Σύμβασης και των Παραρτημάτων αυτής ουσιαστικούς και σπουδαίους, τους συνομολογούν και τους συναποδέχονται. Προς απόδειξη τούτου συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση η οποία αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, υπεγράφη νομίμως σε τέσσερα ισότιμα πρωτότυπα. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Πρόεδρος της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ο Ανάδοχος ΜΗΝΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

-- 3 of 3 --