ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΝΕΦΡΩΝ

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. Συμβ. 21471 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΙΑΛΥΣΗΣ ΝΕΦΡΩΝ Στην Πάτρα σήμερα την 29-9 του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας ∆ευτέρα και στο επί της οδού Τσερτίδου 1 Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, οι υπογεγραμμένοι, αφενός μεν του ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ αρμοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ εκπροσωπούμενου από τον κοινό ∆ιοικητή των διασυνδεομένων Νοσοκομείων Γενικό Νοσοκομείο Πατρών και της Νοσηλευτικής Μονάδας Νοσημάτων Θώρακος αρμοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ , κ. Λέτσιο Απόστολο, νομίμως διορισθέντος δυνάμει της υπ΄αριθμ.:Υ10β/Γ.Π οικ 2363/10-01-2014 (ΦΕΚ 26/24-01-2014 τ.Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων ∆ιοίκησης Φορέων του ∆ημοσίου και Ευρύτερου Τομέα) απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης νομίμως εν προκειμένω εκπροσωπούντος αυτό κατ΄άρθρο 7 παρ.4 περ. στ εδ.3 και άρθρο 7 παρ.8 περ. 23 και παρ.6 περ.9 του Ν. 3329/05, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/07 Και αφετέρου oι κ.κ κάτοικοι Εντεταλμένοι σύμβουλοι και νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας υπό την επωνυμία: DOCTUM A.E. (1Ο χλμ. Λ. Παιανίας, 19002, Παιανία Αττικής τηλ: 210-6643611 ΦΑΞ: 210-6643614 και με ΑΦΜ 094070315/∆ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), συνομολόγησαν και συναπεδέχθησαν τα εξής: Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους κ. Λέτσιος Απόστολος υπό την παραπάνω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 5/10-06-2014 κατακυρωτικής απόφασης του ∆.Σ με Α∆Α ΒΥΤΕ46906Λ-ΠΘΓ, αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, ήτοι στην εταιρεία DOCTUM A.E. καλούμενη στο εξής χάριν συντομίας «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» να αναλάβει την προμήθεια του ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ που της κατακυρώθηκε, ο οποίος και αποδέχεται την ανάθεση με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες: ΑΡΘΡΟ 1ο : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΙΜΗ A/A ΕΤΑΙΡΕΙ Α ΕΙ∆ΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 1 DOCTUM 1.1 ∆ιαλύματα ηλεκτρολυτώ ν αιμοκάθαρση ς (σε λίτρα) 1 Τα προσφερόμενα διαλύματα είναι συνδυασμός δύο τύπων πυκνού διαλύματος (οξεικού- διττανθρακικού) διαφόρων αναλογιών μίξεως των δύο διαλυμάτων, αναλόγως του τύπου του μηχανήματος αιμοκάθαρσης και διαφορετικών συγκεντρώσεων νατρίου, καλίου, μαγνησίου, ασβεστίου & γλυκόζης. 40.000 λίτρα 0,75 30.000,00 31.950,00 Όλα τα διαλύματα που περιέχονται στον συνημμένο κατάλογο συνθέσεων, προσφέρονται στην ίδια τιμή. Η προσφορά μας ισχύει για το σύνολο της ποσότητας και το σύνολο των συνθέσεων. ∆εν αναλαμβάνουμε την προμήθεια μεμονωμένων μόνον συνθέσεων.

-- 1 of 8 --

2 Σ’ αυτά τα πλαίσια, δηλώνουμε επί πλέον ότι θα παρασκευάζουμε για εσάς όποια άλλη σύνθεση ζητηθεί για τις ανάγκες των ασθενών σας. 1 DOCTUM 1.2 Πυκνό διάλυμα διττανθρακικ ών προσαρμοζόμ ενο σε κάθε είδους μηχάνημα αιμοκάθαρση ς 04.102 Σας προσφέρουμε πυκνό διάλυμα διττανθρακικών για αιμοκάθαρση για κάθε είδους μηχάνημα αιμοκάθαρσης. 25.000 λίτρα 0,75 18.750,00 19.968,75 Η προσφορά μας ισχύει για το σύνολο της ποσότητας και το σύνολο των συνθέσεων. ∆εν αναλαμβάνουμε την προμήθεια μεμονωμένων μόνον συνθέσεων. Σ’ αυτά τα πλαίσια, δηλώνουμε επί πλέον ότι θα παρασκευάζουμε για εσάς όποια άλλη σύνθεση ζητηθεί για τις ανάγκες των ασθενών σας. 2 DOCTUM 2.1 ∆ιττανθρακικ ών κατάλληλων για αιμοκάθαρση (σε τεμάχια) 04.104006 Σας προσφέρουμε φύσιγγες διττανθρακικού νατρίου DOCTICART 720 gr., με διττανθρακικό νάτριο ειδικών προδιαγραφών, για αιμοκάθαρση με διττανθρακικά, κατάλληλες για μηχανήματα GAMBRO, HOSPAL. 3.200 τεμάχια 1,88 6.016,00 6.798,08 1. Οι προσφερόμενες φύσιγγες προσαρμόζονται σε όλα τα μηχανήματα που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν στο Νοσοκομείο GAMBRO, HOSPAL. 2. Είναι κατασκευασμένες από κατάλληλο, διάφανο υλικό, η δε σκόνη του διττανθρακικού είναι χημικά καθαρή & σταθερή, στοιχεία που δηλώνονται σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιϊας VII. 3. ∆ιαθέτουν φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων. 4. Η περιεχόμενη ποσότητα επαρκεί τουλάχιστον για 4ωρη συνεδρία σε συνήθεις συνθήκες αιμοκάθαρσης. 5. ∆ιαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που απαιτούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Υποβάλλεται Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης CE. 6. Υποβάλλονται τα στοιχεία κατανάλωσης. 7. Υποβάλλονται πρωτότυπα prospectus στα οποία φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά. ∆ίνονται δείγματα. 7 DOCTUM Αποστειρωμέ νο σετ υλικού για καθετήρες αιμοκάθαρση ς 04.103005 Το σετ είναι αποστειρωμένο με γ’ ακτινοβολία και είναι χωρισμένο σε δύο διαμερίσματα. 2000 σετ 2,47 4.940,00 5.582,20 Το πρώτο περιέχει τα υλικά που απαιτούνται για την έναρξη της σύνδεσης καθετήρα και το δεύτερο τα υλικά που απαιτούνται για την λήξη της. Ο διαχωρισμός αυτός εξασφαλίζει ότι τα υλικά που προορίζονται για το τέλος της σύνδεσης καθετήρα δεν εκτίθενται σε κινδύνους επιμόλυνσης με το άνοιγμα του σετ, αλλά παραμένουν κλειστά στο δικό τους διαμέρισμα μέχρι την στιγμή που θα χρησιμοποιηθούν, εξασφαλισμένα στείρα. Ανά διαμέρισμα περιέχονται τα εξής υλικά: ∆ιαμέρισμα Έναρξης

-- 2 of 8 --

3 Ένα (1) ζεύγος αποστειρωμένα γάντια μικρού μεγέθους ειδικά συσκευασμένα, ένα (1) μικρό χειρουργικό πεδίο με οπή στο κέντρο, πέντε (5) αποστειρωμένες γάζες, τέσσερα (4) αυτοκόλλητα για σταθεροποίηση γραμμών και ένα (1) φαρδύ για στήριξη του καθετήρα, δύο (2) μαντηλάκια οινοπνεύματος. ∆ιαμέρισμα Λήξης Ένα (1) ζεύγος αποστειρωμένα γάντια μικρού μεγέθους ειδικά συσκευασμένα, δύο (2) καπάκια (πώματα) βιδωτά για στόμια καθετήρων, πέντε (5) αποστειρωμένες γάζες, ένας (1) αυτοκόλλητος επίδεσμος για το κλείσιμο του καθετήρα μετά το πέρας της αιμοκάθαρσης. ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 59.706,00 € 64.299,03€ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ: 59.706,00 € ΜΕ ΦΠΑ 13%: 64.299,03 € α/α ∆έσμευσης: 1804 με Α∆Α:7ΦΖΞ46906Λ-8Ο1 ΑΡΘΡΟ 2ο : Αμοιβή – Τίμημα – Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις Το συνολικό τίμημα για την παροχή της εν λόγω προμήθειας της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των 64.299.03 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6,5% για τα το είδος (1) και 13% για το είδος (2) και (7) (ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ∆ΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΛΕΠΤΩΝ). Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την αρμόδια υπηρεσία του φορέα διεξαγωγής του διαγωνισμού με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό διάστημα από την προσκόμισή τους. Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής είναι : α) Τιμολόγιο πώλησης των υπό προμήθεια ειδών. β) Πρακτικό ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ειδών από τριμελή επιτροπή. γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις : 1. Υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. 1,5% πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 2,4% (Π.∆. 422/81 ). 2. Φόρος εισοδήματος4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας του τιμολογίου του αναδόχου (άρθρο 55, Ν.2238/94). 3.Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,10% (Ν. 4013/11) 4. Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% σύμφωνα με το (Ν.3580/07). Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγιο, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λ.π.)

-- 3 of 8 --

4 που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές ∆ιατάξεις. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 3ο : Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Παράδοσης και Παραλαβής Η παροχή, ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος παράδοσης και παραλαβής, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και με τους όρους της Τεχνικής προσφοράς του αναδόχου, τα οποία καθίστανται παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης. Η παράδοση και η παραλαβή των ειδών στο Νοσοκομείο θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας με ευθύνη μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή και σε ώρα που θα ορίζει η Υπηρεσία την παραλαβή. Την παραλαβή θα διενεργεί τριμελής επιτροπή η οποία θα ορίζεται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της υπηρεσίας που τα παραλαμβάνει , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Π.∆.118/07. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο προμηθευτής θα παραλείψει να παραδώσει τα είδη που του παραγγέλθηκαν και παραδώσει αυτά με καθυστέρηση, η υπηρεσία μπορεί να προμηθευτεί αυτά από το ελεύθερο εμπόριο οπότε και η τυχόν επιπλέον διαφορά μεταξύ της συμβατικής τιμής κατά αυτής του ελεύθερου εμπορίου καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε για την αιτία αυτή θα βαρύνουν τον προμηθευτή και θα καταλογίζονται σε βάρος του. ΑΡΘΡΟ 4ο : ∆ειγματοληψία Για την διαπίστωση της ποιότητας των ειδών που χορηγούνται στα Ιδρύματα, η Επιτροπή Παραλαβής όπου έχει υπόνοια για προϊόν μη κανονικό οφείλει να προβαίνει παρουσία του χορηγητή στη λήψη δειγμάτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πού θα αντιπροσωπεύει όλη την ποσότητα και θα το στέλνει για εξέταση ανάλογα με τον προορισμό του: Στην ∆/νση χημικών υπηρεσιών αν θα πρόκειται για χημική ανάλυση ή εξέταση. Ο χορηγητής, έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Επιτροπή Παραλαβής να διενεργήσει δειγματοληψία και αποστολή του δείγματος με την ανωτέρω διαδικασία. Η αξία των δειγμάτων βαρύνει τον χορηγητή και θα οφείλει να προσφέρει ισόποσο προϊόν με το δείγμα ή να εκδίδει πιστωτικό τιμολόγιο για τη ποσότητα. Τα έξοδα δειγματοληψίας και πραγματογνωμοσύνης (καθώς και η μεταφορά) στην περίπτωση που τα προσκομισθέντα είδη θα αποδειχθούν σύμφωνα με την παραγγελία θα βαρύνουν το Ίδρυμα. Στην αντίθετη περίπτωση θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον χορηγητή, έστω και αν μέρος μόνο όλης της ποσότητας δεν βρεθεί σύμφωνο.

-- 4 of 8 --

5 Τα έξοδα που θα βαρύνουν τον χορηγητή θα τα εκπίπτει το Ίδρυμα από το λαβείν του παραδίδοντος το σχετικό γραμμάτιο ή απόδειξη εισπράξεως. ΑΡΘΡΟ 5ο : Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου α) Το αντικείμενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος με προσωπικό δικό του, που ουδεμία σχέση θα έχει με το ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ και του οποίου οι μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, εισφορές κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Προμηθευτή. β) Ρητά συμφωνείται ότι, τυχόν καθυστέρηση παράδοσης της εν λόγω προμήθειας από τον Ανάδοχο ή τυχόν απόρριψης όλης ή μέρους της παραγγελίας, επιφέρει στον Ανάδοχο τις συνέπειες που προβλέπονται από το Π.∆. 173/90, του ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ, διατηρούντος επιπλέον το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση πάσης περαιτέρω θετικής και αποθετικής ζημίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 της παρούσας διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 6ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκτέλεση της προμήθειας των ειδών της παρούσας, ο Ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας κατέθεσε στο ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ την υπ’ αριθ.Νο εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας της παρεχόμενης προμήθειας που του κατακυρώθηκε χωρίς Φ.Π.Α. με απεριόριστο χρόνο ισχύος, ήτοι ποσού ευρώ 5.970,60€ αυτή θα επιστραφεί μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της εν λόγω προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Πέρα από την κατάπτωση της εγγύησης δικαιούται η Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου της ως έκπτωτου να αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε ζημίας θετικής ή αποθετικής που αυτό υπέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας. ΑΡΘΡΟ 7ο : Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. ΆΡΘΡΟ 8ο : Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης άρχεται από της υπογραφής και λήγει (1) έτος μετά. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

-- 5 of 8 --

6 (α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, (β) αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, (γ) αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση, (δ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, (ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Προμηθευτή για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Προμηθευτή σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης της προμήθειας – μετά από μηνιαία προειδοποίησή του – αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί (ιδίως όταν δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34, παρ. 5 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/2007). Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης της εκάστοτε τμηματικής παραγγελίας σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης ποσοστό ως ποινική ρήτρα όπως αναφέρεται στο άρθρο 32 του Π.∆. 118/2007. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής ή σε ανώτερη βία. ΑΡΘΡΟ 7ο : Ανωτέρα Βία Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του

-- 6 of 8 --

7 προμηθευτή. Πλημμύρα. Σεισμός. Πόλεμος. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου).Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει με έγγραφό του προς την Αναθέτουσα Αρχή και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει σχετικά. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Αναδόχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης της προμήθειας. ΆΡΘΡΟ 8ο : Τροποποίηση της Σύμβασης Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του νοσοκομείου, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. ΑΡΘΡΟ 9ο : Εφαρμοστέο ∆ίκαιο – Επίλυση ∆ιαφορών Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του ∆ημοσίου συμφέροντος. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Πατρών . ΆΡΘΡΟ 10ο : Θέση της παρούσας Σύμβασης σε ισχύ Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή ημερομηνία έναρξης αυτής ορίζεται στις 04-07-2014 και η λήξη αυτής στις 03-07-2015. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα της Υπηρεσίας για παράταση του χρόνου ισχύος της για τρεις ακόμη μήνες με τους ίδιους όρους και τιμές. Παράταση πέραν των τριών μηνών προϋποθέτει την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση η

-- 7 of 8 --

8 συνολική παράταση ισχύος της συμβάσεως δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των δώδεκα μηνών συνολικά. Για κάθε μήνα παράτασης η παραδιδόμενη ποσότητα δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μηνιαία που προβλέπει η σύμβαση ή που προκύπτει κατ’ αναλογία, σύμφωνα με το Α.Π. 301/7-8-01 Υπ. Ανάπτυξης. Το Νοσοκομείο θα έχει δικαίωμα υποβολής παραγγελίας από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης και σύμφωνα με τις ανάγκες του. Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν υποχρεωτικά στην προσφορά τους ότι έχουν δυνατότητα ενάρξεως παραδόσεων παραγγελιών από της ημερομηνίας αυτής. Το Νοσοκομείο δύναται να λύει μονομερώς τη σύμβαση οποτεδήποτε και πριν την λήξη της, εφ όσον έχει υπογραφεί σύμβαση προμήθειας για τα ίδια είδη ή ρυθμιστεί διαφορετικά από την Ε.Π.Υ. ή την 6Η ∆.Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, χωρίς οιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης αξίωσης από τον προμηθευτή. ΆΡΘΡΟ 11ο : Λοιποί Όροι 1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτή έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. 2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ’ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρο αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 3. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε δύο (2) πρωτότυπα, και αφού διαβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους τα ένα κατατέθηκε στο ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ, και το άλλο έλαβε ο Προμηθευτής. Από τα ως άνω δύο [2] πρωτότυπα της σύμβασης το μεν 1 κατατέθηκε στο αρμόδιο τμήμα του ιδρύματος, το δε έτερο έλαβε ο προμηθευτής , αφού ταυτόχρονα δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

-- 8 of 8 --