ΣΥΜΒΑΣΗ προμήθειας υλικών αποκατάστασης περίφραξης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟ∆ΟΣ, 17/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤ/ΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: ΚΑΡ∆/∆Ο/3872 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ ΡΟ∆ΟΥ ΄∆ΙΑΓΟΡΑΣ΄ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ προμήθεια υλικών αποκατάστασης περίφραξης Στη Ρόδο, σήμερα 17/12/2014 και στα γραφεία του Κρατικού Αερολιμένα Ρόδου «∆ιαγόρας» (ΚΑΡ∆), οι κάτωθι υπογράφοντες : 1. Κριτσινέλια Ξανθή, Αερολιμενάρχης ΚΑΡ∆, η οποία εκπροσωπεί νόμιμα το Ελληνικό ∆ημόσιο (ΥΠΑ- Κρατικός Αερολιμένας Ρόδου «∆ιαγόρας») και 2. Τρούλλης Εμμανουήλ, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ΤΡΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜ.-ΤΡΟΥΛΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο.Ε., με έδρα Θεολόγος, Ρόδος, Τ.Κ. 85106 και με ΑΦ.Μ. 999245950 ∆ΟΥ ΡΟ∆ΟΥ, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα εξής : Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του, έχοντας υπόψη τα παρακάτω : • Το ΚΑΡ∆/ΤΣ/217/3-12-2014 υπηρεσιακό σημείωμα. • Το ΚΑΡ∆/∆Ο/3628/18-11-2014 αίτημα έγκρισης πίστωσης (Α∆ΑΜ : 14REQ002410583). • Την ΥΠΑ/∆11/Α/23644/24-11-2014 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α∆Α: 609T1-M4Z, Α/Α στο βιβλίο εγκρίσεων και πληρωμών Υ∆Ε: 105207, Α/Α ∆11: 7692, Α∆ΑΜ : 14REQ002439780). • Το ΥΠΑ/∆11/Α/5846/24309/4-12-2014 σήμα διάθεσης πίστωσης. • Την έρευνα που πραγματοποίησε η επιτροπή προμηθειών και ανάθεσης εργασιών του Αερολιμένα, που συγκροτήθηκε με την απόφαση ΚΑΡ∆/∆Ο/4214/3-12-2013 (Α∆Α: ΒΛΓΒ1-ΩΞ∆), με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και το από 11/12/2014 πρακτικό της που κατατέθηκε με αριθμό πρωτοκόλλου.: 3829/11- 12-2014). • την από 10/12/2014 προσφορά της εταιρίας ΤΡΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜ.-ΤΡΟΥΛΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο.Ε. • Την ΚΑΡ∆/∆Ο/3829/16-12-2014 (Α∆Α: ΒΑ011-ΤΝΛ) απόφαση ανάθεσης. τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας α ν α θ έ τ ε ι στην εταιρεία ΤΡΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜ.-ΤΡΟΥΛΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο.Ε., με έδρα Θεολόγος, Ρόδος, Τ.Κ. 85106 και με ΑΦ.Μ. 999245950 ∆ΟΥ ΡΟ∆ΟΥ, την προμήθεια υλικών αποκατάστασης περίφραξης, με τους πιο κάτω όρους και συμφωνίες, που ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους δέχθηκε ανεπιφύλακτα, ονομαζόμενος από τώρα και στο εξής «ανάδοχος». Άρθρο 1 : Αντικείμενο - Τιμή Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια υλικών αποκατάστασης περίφραξης και οι εργασίες τοποθέτησής τους, στην τιμή των 9.820,00 € (εννιά χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 16%, των νόμιμων κρατήσεων και των μεταφορικών εξόδων παράδοσης των υλικών στον Κρατικό Αερολιμένα Ρόδου: Άρθρο 2 : Εκτέλεση εργασιών Η προμήθεια των υλικών και οι εργασίες θα γίνουν με την εποπτεία του τμήματος Τεχνικής Συντήρησης του ΚΑΡ∆, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές ΚΑΡ∆/ΤΣ/217/3-12-2014. που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της ΚΑΡ∆/∆Ο/3829/16-12-2014 (Α∆Α: ΒΑ011-ΤΝΛ) απόφασης ανάθεσης. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη όλων των μέτρων προστασίας που απαιτούνται για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων καθώς και την αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα προκληθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο το απασχολούμενο προσωπικό του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Ελληνική Νομοθεσία και υποχρεούται να εκδώσει τις ενδεδειγμένες άδειες εισόδου στους χώρους που θα γίνονται οι εργασίες, από το Γραφείο Ασφαλείας του ΚΑΡ∆.

-- 1 of 2 --

Άρθρο 3 : Χρόνος παράδοσης - Παραλαβή Η προμήθεια των υλικών και η εκτέλεση των εργασιών πρέπει να ολοκληρωθούν εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.∆. 118/2007, με δικαίωμα παράτασης μετά από έγγραφη αίτηση του αναδόχου. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 32 του Π.∆. 118/07. ∆ε θα επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση που η καθυστέρηση οφείλεται στον ΥΠΑ/ΚΑΡ∆, σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων του Π.∆. 118/07. Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβών του ΚΑΡ∆, μετά από εισήγηση του επιβλέποντα και εφόσον έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης. Άρθρο 4 : Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την εκτέλεση της προμήθειας και την ολοκλήρωση των εργασιών, τη συγκέντρωση και υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών στην Υ∆Ε του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & ∆ικτύων μέσω ΥΠΑ/∆11/Η, με έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής και πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου : • τιμολόγιο πώλησης • ασφαλιστική ενημερότητα • Πρακτικό παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή του ΚΑΡ∆, μετά από εισήγηση του επιβλέποντα προς την επιτροπή. • Φωτοτυπία/Έγγραφο λογαριασμού τράπεζας (IBAN) Τον ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις (3,1756 % επί του καθαρού ποσού) : • 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Συμβάσεων (Ν.4013/2011). Η κράτηση επιβαρύνεται με 3% τέλη χαρτοσήμου και και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου (Σύνολο 0,1036 % επί του καθαρού ποσού) • 3% υπέρ ΜΤΠΥ, τέλη χαρτοσήμου, 2% επί του ΜΤΠΥ και 20% Ο.Γ.Α. επί του τέλους χαρτοσήμου (Σύνολο : 3,072% επί του καθαρού ποσού) Επίσης παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 φόρος εισοδήματος. (4% για προμήθεια υλικών επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων, αφαιρουμένων των κρατήσεων). Η συνολική δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 5183, φορέας ΥΠΑ 39/120, οικονομικού έτους 2014. Άρθρο 5 : Επίλυση διαφορών Ο ανάδοχος και η ΥΠΑ/ΚΑΡ∆ οφείλουν να καταβάλλουν προσπάθεια για την από κοινού ρύθμιση κάθε ζητήματος το οποίο τυχόν θα προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Κάθε διαφορά σχετική με τη σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων και των ζητημάτων προσυμβατικής και εξωσυμβατικής ευθύνης), επιλύεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριμένα τα ∆ικαστήρια της Ρόδου, και σύμφωνα με το Ελληνικό ∆ίκαιο (δικονομικό και ουσιαστικό). Άρθρο 6 : Γενικοί όροι Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2362/1995 περί ∆ημοσίου Λογιστικού, του Κανονισμού Προμηθειών ∆ημοσίου Π.∆. 118/2007 και όλων των ισχυουσών διατάξεων περί προμηθειών. Η Σύμβαση αυτή αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα. Από τα τέσσερα πρωτότυπα της σύμβασης τα τρία κατατέθηκαν στο αρμόδιο τμήμα του ΚΑΡ∆ και το άλλο έλαβε ο ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για τον ΚΑΡ∆ (ΥΠΑ) Για τον Ανάδοχο Η Αερολιμενάρχης Κριτσινέλια Ξανθή Τρούλλης Εμμανουήλ

-- 2 of 2 --