ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΣΟΥ 540,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -ΝΠΔΔ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημ/νία: 21/05/2018 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΣΟΥ 540,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 21/05/2018 του μηνός Μαΐου .του έτους 2018 στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης”, επί της οδού Κ. Καραμανλή αριθμ. 38Β – Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ:997512108, Δ’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1) Γεωργία Ρανέλλα, Πρόεδρος της ΝΠΔΔ-Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης που στο εξής θα λέγεται ¨Αναθέτων¨ και 2) ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ηλεκτρολόγος – ψυκτικός, ο οποίος διατηρεί ατομική επιχείρηση με το διακριτικό τίτλο “HI KLIMA”, με αντικείμενο το εμπόριο ειδών κλιματισμού, θέρμανσης, εξαερισμού (εγκαταστάσεις-συντηρήσεις-επισκευές) και έδρα τη Θεσσαλονίκη, οδός Γαμβέτα αριθμ. 79, ΑΦΜ: 073321248, ΔΥΟ: Η’ Θεσσαλονίκης, Τηλ. Επικοινωνίας 6945400043, που στο εξής θα λέγεται ¨Ανάδοχος¨ Οι ανωτέρω λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις 1. Του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 8440/24-2-2011 (ΦΕΚ 318/25-02-2011) απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. που αφορά στον καθορισμό της λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και τη ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 3. Την υπ΄αρίθμ. 832/20-5-2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης που αφορά τη συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θεσσαλονίκης 4. Την υπ΄ αρίθμ. 919/15-9-2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης αναφορικά με τη Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θεσσαλονίκης 5. Την υπ. αριθμ. 646/18-5-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίστηκε Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης η κ. Γεωργία Ρανέλλα 6. Την με αρ. 1186/04-09-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θεσσαλονίκης που αφορά στην αντικατάσταση μελών του Δ. Σ. του Νομικού Προσώπου ‘’Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θεσσαλονίκης’’ 1

-- 1 of 4 --

7. Την με αρ. 1592/13-11-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θεσσαλονίκης που αφορά στην αντικατάσταση μελών του Δ. Σ. του Νομικού Προσώπου ‘’Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θεσσαλονίκης’’ 8. Την με αρ. 1728/12-12-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θεσσαλονίκης που αφορά στην αντικατάσταση μελών του Δ. Σ. του Νομικού Προσώπου ‘’Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θεσσαλονίκης’’ 9. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Π.Δ. 28/80 σύμφωνα με το οποίο καθορίζει τις γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου 10. Τη διάταξη του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 11. Τις προβλέψεις του άρθρου 83 του Ν.2362/95 ως προς τα επιτρεπτά όρια τα οποία αναπροσαρμόσθηκαν με τις ΑΥΟ 2/45564/0026/2001 και 35130/739/9- 8-2010 12. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120. 13. Το υπ’ αριθμ. Πρωτοκ. 1389/13-4-2018 έγγραφο – αίτημα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας για την έγκριση της σχετικής δαπάνης, με επισυναπτόμενες τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές 14. Την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του μειοδότη και νυν 2ου των συμβαλλομένων 15. Την υπ’ αριθμ. 133/2018 (έγκριση δαπάνης) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής – ΝΠΔΔ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 16. Την υπ. Αρίθμ. 42/2018 Απόφαση Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω: Ο Αναθέτων αναθέτει στον ανάδοχο ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΠΑΥΛΟ, ηλεκτρολόγο – ψυκτικό, ο οποίος διατηρεί ατομική επιχείρηση με το διακριτικό τίτλο “HI KLIMA”, με αντικείμενο το εμπόριο ειδών κλιματισμού, θέρμανσης, εξαερισμού (εγκαταστάσεις-συντηρήσεις-επισκευές) και έδρα τη Θεσσαλονίκη, οδός Γαμβέτα αριθμ. 79, ΑΦΜ: 073321248, ΔΥΟ: Η’ Θεσσαλονίκης, Τηλ. Επικοινωνίας 6945400043, την εκτέλεση εργασιών για την τοποθέτηση κλιματιστικών μηχανημάτων σε αίθουσες διδασκαλίας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας, σύμφωνα με τις προσφορές που διαβιβάστηκαν στο ΝΠΔΔ (ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ε ΔΗΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) και επιλέχθηκε με αντίστοιχη ομόφωνη απόφαση ( υπ αριθμ: 42/2018). Συγκεκριμένα ο Αναθέτων αναθέτει στον ανάδοχο: Την εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης (εργασία και υλικά) κλιματιστικών μηχανημάτων σε αίθουσες διδασκαλίας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας, όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα και στην κατατεθειμένη προσφορά του αναδόχου. Εργασία τοποθέτησης Φ.Π.Α. 24% Υλικά τοποθέτησης Φ.Π.Α. 24% Αριθμός κλιματιστικών Τεχνική εργασία τοποθέτησης 52,42 ευρώ 12,58 ευρώ Υλικά (καλώδια κλπ) 20,16 ευρώ 4,84 ευρώ 6 κλιματιστικά μηχανήματα 2

-- 2 of 4 --

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 314,52 ευρώ ΦΠΑ 24% 75,48 ευρώ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 120,96 ευρώ ΦΠΑ 24% 29,04 ευρώ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 540,00 ευρώ Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι - Διαθέτει τις σχετικές κατά νόμο άδειες, την απαιτούμενη εμπειρία και τα αναγκαία μηχανικά μέσα για την έγκαιρη εκτέλεση της εργασίας που αναλαμβάνει. - Έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής προστίμων ή αποζημιώσεων σε περίπτωση δυστυχήματος του προσωπικού που θα διαθέσει στην εκτέλεση της εργασίας του, ως και κάθε αστική ή ποινική ευθύνη για θετική ή αποθετική ζημία που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από την εκτέλεση αυτή, καθώς και από κάθε απαίτηση του προσωπικού της βάσει των άρθρων 657-658 Α.Κ. - Δεν δικαιούται να μεταβιβάσει σε άλλον τα εκ του παρόντος δικαιώματα και υποχρεώσεις του χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Αναθέτοντα. Η αμοιβή του Αναδόχου, για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών – όπως αποτυπώθηκαν, ανέρχεται στο ποσό των 540,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%). Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ κατά την ημερομηνία τιμολόγησης. Οι ανωτέρω συμφωνηθείσες αμοιβές υπόκεινται στις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις. Η εκτέλεση του ανωτέρω περιγραφόμενου έργου – εργασίες τοποθέτησης κλιματιστικών θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την 20-6-2018. Συνολικός αριθμός τιμολογίων της δαπάνης : 2 τιμολόγια, τα οποία θα αφορούν: Το πρώτο τιμολόγιο στα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση των κλιματιστικών και το δεύτερο τιμολόγιο στο κόστος για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών τοποθέτησης. Τα τιμολόγια θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης του έργου υπογεγραμμένα από την Δ/ντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας. Ο Ανάδοχος θα καταθέσει στη Σχολική Επιτροπή αριθμό λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς για την πληρωμή των τιμολογίων του, φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερότητα. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδώσει τα σχετικά τιμολόγια και να δώσει προθεσμία πληρωμής αυτών τουλάχιστον 20 ημερών μετά από την ημερομηνία παραλαβής των τιμολογίων από τη Σχολική Επιτροπή. Αν ο Ανάδοχος δεν εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με το παρόν Συμφωνητικό, τότε ο Αναθέτων δικαιούται: - Να καταγγείλει το παρόν αζημίως γι' αυτόν, θεωρούμενο αυτοδίκαια λυμένο. - Να αναθέτει όλες ή ορισμένες από τις εναπομείνασες εργασίες σε άλλο Ανάδοχο ή να τις εκτελεί ο ίδιος. 3

-- 3 of 4 --

- Όλες οι επιπλέον δαπάνες του Αναθέτοντα εκ των ανωτέρω αιτιών, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση παραβίασης από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων οποιουδήποτε των όρων του παρόντος που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, το έτερο συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να καταγγείλει το παρόν με άμεση ισχύ και να απαιτήσει πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής ή αποθετικής ζημίας. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, καθώς και τυχόν ανανέωση ή παράταση του παρόντος, είναι ισχυρές μόνον εάν καταρτισθούν εγγράφως. Το παρόν αποτελεί την πλήρη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και αντικαθιστά και υπερισχύει οποιασδήποτε αντίθετης συμφωνίας, έγγραφης ή προφορικής. Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση της όποιας διαφοράς ανακύψει κατά την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων των δύο μερών που απορρέουν από το παρόν Ιδιωτικό Συμφωνητικό, ορίζονται τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Τα ανωτέρω συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα δύο μέρη και σε πίστωση αυτών συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) αντίτυπα που υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους. Έλαβαν από ένα (1) αντίτυπο ο καθένας και ένα παρέμεινε στο αρχείο συμβάσεων του Νομικού Προσώπου. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ- ΝΠΔΔ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ 4

-- 4 of 4 --