ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ TOY Ο.Α.Ε.Δ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Σύμβασης : 93/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ TOY Ο.Α.Ε.Δ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ) Στο Καρπενήσι σήμερα, 27 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή, οι συμβαλλόμενοι: 1. Αφενός η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, ΝΠΔΔ με έδρα στο Καρπενήσι, επί της οδού Γεωργίου Καραϊσκάκη 1 και Α.Φ.Μ. 997947718, Δ.Ο.Υ Λαμίας εφεξής «Αναθέτουσα Αρχή», την οποία εκπροσωπεί νόμιμα ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αριστείδης Τασιός και 2. Αφετέρου ο Πέτρος Κ. Μπακατσίας, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ με έδρα στο Καρπενήσι, επί της οδού Ζαχ. Παπαντωνίου και Α.Φ.Μ. 036918064, Δ.Ο.Υ Καρπενησίου εφεξής «Ανάδοχος» Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:  Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2286/95 «Προμήθειες Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».  Τις διατάξεις των άρθρων 79-83 του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».  Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης (87/Α’/7-6-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (άρθρο 46) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α’/13-7- 2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ /Α’/15-9-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α’/22-11-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 « Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/Α΄/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  Την υπ.αριθ.2/59649/0026 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1427/Β’/22- 10-2001) «Αναπροσαρμογή χρηματικού ποσού του άρθρου 80 του Ν.2362/95».

-- 1 of 4 --

 Την υπ. αριθμ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών «περί αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθ.83, παρ.1 του Ν.2362/65 που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων με τακτικό διαγωνισμό, με πρόχειρο διαγωνισμό ή με απ΄ ευθείας ανάθεση κλπ» (Φ.Ε.Κ. 1291/11-5-2010, Τεύχος Β’).  Την υπ.αριθμ.100229/2885 (Φ.Ε.Κ. 2542/ΤΕΥΧΟΣ Β’/24-9-2014) απόφαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την «Ανάθεση άσκησης Αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»  Την 68/19-1-2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας έγκριση προϋπολογισμού έτους 2015.  Την υπ' αριθμ. 418/05/09-02-2012 απόφαση του Ο.Α.Ε.Δ. παραχώρησης στην Π.Ε. Ευρυτανίας χώρους του κτηριακού συγκροτήματος του ΚΕΤΕΚ Καρπενησίου με σύμβαση χρησιδανείου διάρκειας δέκα (10) ετών προκειμένου να στεγαστούν οι υπηρεσίες της.  Την υπ' αριθμ. 1691/38/07-07-2015 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. με την οποία εγκρίθηκε άδεια παραχώρησης χώρων σε τρίτο από την Π.Ε. Ευρυτανίας και συγκεκριμένα για τη μεταστέγαση των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ευρυτανίας, περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΕΕΘ, τα έξοδα στέγασης των οποίων θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Π.Ε.  Την υπ. αριθμ. 32-1559/18-11-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  Την υπ. αριθμ. 157367/4281/24-11-2015 έγκρισης δέσμευσης πίστωσης (ανάληψη) ποσού 11.000,00€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑΕ 0851.01 του οικ. έτους 2015.  Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 3 του Π.Δ. 161/2001 μεταβίβασης, μεταξύ των άλλων, στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις η αρμοδιότητα της στέγασης των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ).  Τις ανάγκες της υπηρεσίας μας για την άμεση μεταστέγαση των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ευρυτανίας για μείωση των λειτουργικών δαπανών ( μισθώματος κτιρίου κλπ) της Π.Ε. Ευρυτανίας. συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτούς τους παρακάτω όρους και περιορισμούς: 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η έγκαιρη και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας από μέρους του Αναδόχου, παροχή υπηρεσιών για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ TOY Ο.Α.Ε.Δ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ), δαπάνης ποσού 11.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αναλυτικά: A/A Περιγραφή Συμβατικού Αντικειμένου Αξία 1 Προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικών χωρισμάτων από λευκό αλουμίνιο. 5.691,09€ 2 Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης δικτύου - αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 2.252,00€ 3 Ανακαίνιση χρωματισμών ισογείου 1.000,00€ ΣΥΝΟΛΟ 8.943,09€

-- 2 of 4 --

ΦΠΑ 23% 2.056,91€ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 11.000,00€ 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει και να παραδώσει το παραπάνω συμβατικό αντικείμενο μέχρι και 27/12/2015.. Η οριστική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής με βάση τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις. 3. ΚΟΣΤΟΣ Η προσφερθείσα συνολική τιμή, για όλα τα αναφερόμενα είδη ανέρχεται στο ποσό των 11.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και των μεταφορικών εξόδων, με τις σε βάρος του ανάδοχου κατά περίπτωση κρατήσεις. Το ποσό αυτό θα καλύψει η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας. 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ρητά συμφωνείται ότι, τυχόν υπαίτια καθυστέρηση παράδοσης από τον Ανάδοχο των εργασιών ή τυχόν απόρριψη όλου ή μέρους λόγω αποδεδειγμένων ελαττωμάτων του συμβατικού αντικειμένου, επιφέρει εις βάρος του Αναδόχου τις συνέπειες που προβλέπονται από το άρθρο 31 και 33 του Π.Δ. 118/2007. Η Υπηρεσία διατηρεί επιπλέον το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση πάσης περαιτέρω θετικής ζημίας της, μέχρι του ποσού της αξίας του συμβατικού τιμήματος της παρούσας (άνευ ΦΠΑ). Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης του έργου. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εργασία, μισθοδοσία, ασφάλιση, τήρηση διατάξεων εργατικής νομοθεσίας (ενδεικτικά συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την αποτροπή της παιδικής εργασίας) και γενικά κάθε απαίτηση του προσωπικού ή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του που προσλαμβάνει ή χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση και την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και θα ευθύνεται για τις πράξεις/παραλείψεις του προσωπικού που διαθέτει στα πλαίσια της παρούσας. Ο Ανάδοχος είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι της Υπηρεσίας και τυχόν τρίτων για κάθε ζημιά που θα προκληθεί κατά την εκτέλεση της παρούσας και αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει με δική του ευθύνη και έξοδα και εντός 15 ημερών από την αναγγελία της διαπίστωσης, πάσα φθορά, κακοτεχνία, μη ορθή εγκατάσταση, καθώς και πάσα έλλειψη συμφωνηθείσας ιδιότητας, που θα διαπιστώσει η Υπηρεσία. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία διαπιστώσει παράβαση οιωνδήποτε όρων της παρούσας, οι οποίοι συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις και εφ΄ όσον μετά τις έγγραφες υποδείξεις της ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί σε διάστημα δέκα (10) ημερών, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας της. Η καταγγελία γίνεται με μονομερή έγγραφη δήλωση της Υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο. 5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση και τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών από την αρμόδια υπηρεσία. Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Η δαπάνη της παραπάνω προμήθειας θα καλυφθεί από την πίστωση που είναι εγκεκριμένη στον προϋπολογισμός τους έτους 2015, του Ε.Φ. 073 και ΚΑΕ 851.

-- 3 of 4 --

6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης, γίνεται μόνο εγγράφως και μετά από συμφωνία όλων των ενδιαφερομένων. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει κατά την εκτέλεση του έργου μεταξύ των δύο μερών, θα καταβληθεί προσπάθεια επίλυσής της με βάση την καλή πίστη. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό, αρμόδια Δικαστήρια ορίζονται αποκλειστικά της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας στο Καρπενήσι. Για την έκπτωση του Αναδόχου ισχύουν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Νόμου. Το παρόν συντάχθηκε, συμφωνήθηκε και υπογράφεται σε δύο (2) πρωτότυπα. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Ο νόμιμος εκπρόσωπος ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΑΣΙΟΣ

-- 4 of 4 --