Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση, συστήματος απαγωγής και φιλτραρίσματος ρύπων προς κάλυψη αναγκών συνεργείου Συνθέτων Υλικών

ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΡΥΠΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

-- 1 of 43 --

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ: ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Πίνακας Αποδεκτών ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΙΝ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Φ.831/Α∆.592/2516 Σ.856 Ελευσίνα, 22 Ιουν 15 ΘΕΜΑ : ∆ιακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού ∆ιαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση, συστήματος απαγωγής και φιλτραρίσματος ρύπων προς κάλυψη αναγκών συνεργείου Συνθέτων Υλικών. ΣΧΕΤ : α. Φ.812.1/Α∆.876159/Σ.231/19-02-15/ΓΕΑ/∆6/3Α β. Φ.831/Α∆.275/1235/Σ.386/27-03-15/ΚΕΑ/ΟΙΚ/ΓΡ.Π/Υ γ. Φ.831/Α∆.378/1591/Σ.523/27-04-15/ΚΕΑ/ΟΙΚ/ΓΡ.Π/Υ 1. Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του Ν∆.721/70 περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων ∆υνάμεων». β. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 περί «Περί Προμηθειών του ∆ημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεων συναφών θεμάτων». γ. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 περί «Περί ∆ημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε - τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3871/10. δ. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4210/13. ε. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. στ. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/07 περί «Κανονισμού Προμηθειών του ∆ημοσίου», όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν.4038/12 και του Ν. 4250/14. ζ. Τις διατάξεις του Π.∆. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». η. Την υπ΄ αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-07 Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄2300) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της ∆ιοικήσεως των Ε.∆. και σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές». 1

-- 2 of 43 --

θ. Την υπ΄ αρίθμ. 35130/739/2010 Υπουργική Απόφαση, με την καθορίζεται ότι τα όρια για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) είναι για δαπάνες από 20.000,01 € (χωρίς ΦΠΑ) μέχρι 60.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ). ι. Το (γ) σχετικό με το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή αποφάσισε τη ματαίωση και επανάληψη του Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισμού που προκυρήχθηκε με (β) όμοιο. ια. Την υπ’ αριθμ. 2279/16-03-2015/ΚΕΑ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) σε βάρος ΚΑΕ 1329 «Προμήθεια Ειδών Συντήρησης και Επισκευής Λοιπού Εξοπλισμού» (Α∆Α:ΩΖΕΒ6-87Β). ιβ. Τον υπ΄ αρίθμ. 15REQ002865181 2015-06-23 Αριθμό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) με τα εγκεκριμένα αιτήματα προμήθειας υλικών θέματος. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε 2. Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος απαγωγής και φιλτραρίσματος ρύπων για το συνεργείο Σύνθετων Υλικών. 3. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι 58.425,00 Eυρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων. 4. Ο πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 13η Ιουλίου 2015 ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα ενημέρωσης του ΚΕΑ στην Ελευσίνα. 5. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν τους φακέλους προσφοράς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη με του εξής τρόπους: α. Την αποστολή τους ταχυδρομικά στην ∆ιεύθυνση ΚΕΑ, Αεροπορική Βάση Ελευσίνας ΤΚ 19200, με συστημένη επιστολή ή courrier ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Κεντρική Γραμματεία της Υπηρεσίας μέχρι την 10η Ιουλίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. β. Την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό, στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού την ημερομηνία και ώρα διενέργειάς του. 6. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 2

-- 3 of 43 --

7. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Υπηρεσίας, ήτοι την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 8. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά το σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 9. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας τηλ 2105502240 αρμόδιος Σγός (Ο) Γεώργιος Γιαπουντζής καθώς και στη ∆ιεύθυνση Βιομηχανικής Σχεδίασης τηλ 2105502128-9 αρμόδιος Επγός(ΜΑ) Στασινός Καραμπάτσος. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ Αποδέκτες για Ενέργεια ΚΕΑ/ΟΙΚ Αποδέκτες για Πληροφορία ∆ΑΥ/Γ2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Γενικά Στοιχεία του ∆ιαγωνισμού «B» Ειδικοί Όροι του ∆ιαγωνισμού «Γ» Τεχνική Περιγραφή Συστήματος Απαγωγής και Φιλτραρίσματος Ρύπων Συνεργείου Συνθέτων Υλικών «∆» Σχέδιο Σύμβασης Προς Υπογραφή Ακριβές Αντίγραφο Ανθσγός(Ο) Γεώργιος Γκαρτζονίκας Ταξίαρχος(Μ) Θεόδωρος Καρακασίδης ∆ιοικητής 3

-- 4 of 43 --

ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 22 Ιουν 15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ Φ.831/Α∆.592/2516/Σ.856 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ Σύστημα Απαγωγής & Φιλτραρίσματος ρύπων για το Συνεργείο Συνθέτων Υλικών ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΕΑ/ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ CPV 45331210-1 42520000-7 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ «Χαμηλότερη τιμή» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΚΑΕ 1329 / ΕΦ 11-410 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 58.425,00 ΕΥΡΩ ( Συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ & Κρατήσεων) ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ % 8,2476 % (οι κρατήσεις να συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ Ν.4172/13 Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος, από το Ν. 4172/13 άρθρο 64, φόρος εισοδήματος, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ∆ευτέρα 13-07-2015 και ώρα 10:00 π.μ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Παρασκευή 10-07-2015 και ώρα 14:00 μ.μ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Εξήντα (60) ημέρες ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Αεροπορική Βάση Ελευσίνας ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, με δικαίωμα της Υπηρεσίας παράτασής τους για επιπλέον τριάντα (30) Α-1

-- 5 of 43 --

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τα Παραρτήματα της, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Ακριβές Αντίγραφο Ανθσγός(Ο) Γεώργιος Γκαρτζονίκας Σμηναγός(Ο) Γεώργιος Γιαπουντζής ΕΟΥ Α-2

-- 6 of 43 --

ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ 22 Ιουν 15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ Φ.831/Α∆.592/2516/Σ.856 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1ο Αντικείμενο Προμήθειας Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των Πενήντα Οκτώ χιλιάδων Τετρακοσίων Είκοσι Πέντε Ευρώ (58.425,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των κρατήσεων, ποσοστού 8,2476 % και αφορά στην προμήθεια υλικών ως ο κάτωθι πίνακας: Α/Α Περιγραφή Υλικού Τεμ. Προϋπολογισθείσα Αξία πλέον ΦΠΑ (€) Σύνολο (€) 1. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος απαγωγής και φιλτραρίσματος ρύπων για το συνεργείο συνθέτων υλικών – πήγασος ως συνημμένη τεχνική περιγραφή - προδιαγραφή 1 58.425,00 € 58.425,00 € Προϋπολογισθείσα αξία μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 47.500,00 Άρθρο 2ο ∆ικαίωμα Συμμετοχής 1. ∆ικαίωμα συμμετοχής έχουν : α. τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα β. ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά γ. συνεταιρισμοί δ. κοινοπραξίες προμηθευτών που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 2. Ο όρος "προμηθευτής" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στη ανωτέρω παράγραφο κατηγορίες. Β-1

-- 7 of 43 --

3. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης Άρθρο 3ο Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 1. Οι προσφορές πρέπει: α. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. β. Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. 2. Προσφορές για μέρος της ποσότητας που ορίζει η διακήρυξη, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης του διαγωνισμού. 4. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 5. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν στον ίδιο φάκελο προσφοράς σφραγισμένο. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα, που θα είναι μονογραμμένα, θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Η αρίθμηση των σελίδων είναι υποχρεωτική. 6. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ του ∆ιαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία γράμματα) β. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ………………υπ΄αρίθμ. …………… . Β-2

-- 8 of 43 --

γ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για …………………………… . δ. Πίνακα περιεχομένων με συνεχή αρίθμηση των σελίδων όλων των υποβληθέντων στοιχείων (1,2,3….). 7. Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τους τρεις (3) παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους, καθένας εκ των οποίων φέρει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Φάκελος με την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» στον οποίο περιλαμβάνονται: (1) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (4) του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 ή στην περίπτωση (3) του εδαφίου β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. (2) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ως υπόδειγμα προσθήκης «1», η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ και στην οποία: (α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. (β) Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 1/ ∆εν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07. 2/ ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/07. 3/ Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/07. 4/ ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/07. Β-3

-- 9 of 43 --

5/ ∆εν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά τα άρθρα. 18,34,39 του Π.∆ 118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. (γ) Να δηλώνεται από τον συμμετέχοντα ότι έχει λάβει γνώση της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν. 3978/11 ότι δεν θα απασχολήσει με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών(3) ετών μετά τη συνταξιοδότηση ή τη με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αποχώρησή του. (δ) Να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών, εφόσον ζητηθούν αρμοδίως, από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση. (ε) Να βεβαιώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται το σύνολο των «Γενικών» και «Ειδικών» όρων της παρούσας ∆ιακήρυξης, καθώς και ότι έλαβαν γνώση των διατάξεων που διέπουν τους ∆ημόσιους ∆ιαγωνισμούς. (3) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β Π∆ 118/07). β. Φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Πιο συγκεκριμένα ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης 1 : (1) Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή (ανά κεφάλαιο και παράγραφο), τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, όσο και τα συνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή) ή δικαιολογητικά (σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα και όχι απλά φωτοαντίγραφα), ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση. (2) Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης-τεκμηρίωσης με την τεχνική περιγραφή των προσφερομένων ειδών, το οποίο θα περιλαμβάνει με πληρότητα και αναλυτικά, όλες τις απαντήσεις – προσφορές (ανά παράρτημα, κεφάλαιο, παράγραφο κ.λ.π.), με παραπομπή, για τεκμηρίωση, στα συνημμένα τεχνικά εγχειρίδια (π.χ. «βλέπε prospectus No……. σελίδα……») και λοιπά δικαιολογητικά. Προσφορές οι οποίες απλά αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή-αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και prospectus, θα αποκλείονται. Προσφορές οι οποίες στην Τεχνική Περιγραφή ή στο φύλλο συμμόρφωσης – τεκμηρίωσης κ.λ.π είναι αόριστες, ασαφείς ή ελλιπείς και δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για τεκμηρίωση, θα Β-4

-- 10 of 43 --

θεωρούνται ως έχουσες αποκλίσεις από τους όρους του διαγωνισμού και θα αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας αξιολόγησης. (3) Τα κατατιθέμενα prospectus, τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές, πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, (όχι απλά φωτοαντίγραφα) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου, ή εκτυπώσεις από επίσημες τοποθεσίες του κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής που προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του ∆ημοσίου) του ενδιαφέροντος του. (4) ∆ήλωση της χώρας καταγωγής των προσφερόμενων ειδών. (5) Την παρεχόμενη χρονική εγγύηση των προσφερόμενων ειδών, όπως αυτή ζητείται από την τεχνική προδιαγραφή του Παραρτήματος «Γ». γ. Φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μέσα στον κυρίως φάκελο, που θα περιλαμβάνει το είδος που περιέχεται στην τεχνική προσφορά, συμπληρώνοντας τα κάτωθι, σύμφωνα με την προσθήκη «2»: (1) Την προσφερόμενη τιμή σε ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων. Επίσης, στην τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα παράδοσης, μεταφοράς και εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία του υπό προμήθεια είδους, στο χώρο που θα υποδειχθεί στον προμηθευτή από την Υπηρεσία. (2) Το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται τα υπό προμήθεια είδη. (3) Το χρόνο ισχύος της προσφοράς. Άρθρο 4ο Ισχύς Προσφορών 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 2. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Β-5

-- 11 of 43 --

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας, που αφορούν τον διαγωνισμό. Άρθρο 5ο Ενστάσεις - Προσφυγές 1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό και κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007. 2. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο υπέρ του ∆ημοσίου, ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε (5.000) χιλιάδων ευρώ. Το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών, μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 202/2005). Αρθρο 6ο Αποσφράγιση Προσφορών 1. Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και μονογράφονται εξωτερικά όλοι οι φάκελοι. Β-6

-- 12 of 43 --

β. Αποσφραγίζονται και μονογράφονται οι υποφάκελοι «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής ∆ιενέργειας. γ. Αποσφραγίζεται και μονογράφεται ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής ∆ιενέργειας, για όσους προμηθευτές έχει γίνει η αποδοχή των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στην Τμήμα Οικονομικού. δ. Η καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. 2. Για όλα τα παραπάνω η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό. 3. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού, δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. Άρθρο 7ο Αξιολόγηση Προσφορών Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή της Μονάδας. Η Επιτροπή εισηγείται σχετικά, αφού αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή2 . Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 20 παρ. 2 στοιχ. ΙΙ του Π.∆. 118/2007, η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Άρθρο 8ο Επιλογή Προμηθευτή και Κατάρτιση Σύμβασης 1. Η επιλογή του προμηθευτή και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της Μονάδας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας/Αξιολόγησης του διαγωνισμού. 2. Η σύμβαση θα καταρτισθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος «∆» της παρούσας διακήρυξης. ∆εν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάπτεται στη διακήρυξη, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 3. Προμηθευτής πoυ δεv προσέρχεται μέσα στηv προθεσμία πoυ τoυ ορίστηκε, vα υπoγράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή ανάθεση πoυ έγινε στo όνομά τoυ και από κάθε δικαίωμα πoυ απορρέει από αυτήν, με όλες τις λοιπές προβλεπόμενες Β-7

-- 13 of 43 --

από το Π∆ 118/07 συνέπειες, μετά από απόφαση της Μονάδας και ύστερα από γνωμοδότηση τoυ αρμοδίου οργάνου. 4. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού και κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα εφαρμοσθούν κατ’ αναλογία οι διατάξεις του ν.2286/95 και του Π∆ 118/07, σχετικά με τις γνωμοδοτήσεις συλλογικών οργάνων, επί θεμάτων αξιολόγησης προσφορών και θεμάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Άρθρο 9ο Χρόνος Παράδοσης Ο χρόνος παράδοσης θα είναι εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Άρθρο 10ο Παράδοση – Παραλαβή Υλικών 1. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν με έξοδα του προμηθευτή στο χώρο που θα του υποδειχθεί από τη Μονάδα. Η οριστική παραλαβή τους θα γίνει από το αρμόδιο όργανο της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις. α. Η διαδικασία παράδοσης – παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου είναι η ακόλουθη: (1) Ο προμηθευτής πριν από την προσκόμισή τους έρχεται σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής Προμηθειών για την έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση της Υπηρεσίας για να βρεθεί ο αναγκαίος αποθηκευτικός χώρος και να καθορισθεί η ημερομηνία παραλαβής. (2) Όμοια, ο προμηθευτής εξασφαλίζει από την αρμόδια Υπηρεσία Ασφαλείας (της Μονάδας στην οποία θα γίνει παράδοση των ειδών), άδεια εισόδου του προσωπικού τους. β. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή πραγματοποιείται από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας, με σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, με την παρουσία του προμηθευτή ή νομίμου εκπροσώπου του που προσυπογράφει μαζί με την Επιτροπή το σχετικό πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την Επιτροπή κοινοποιείται υποχρεωτικά στον Προμηθευτή. 2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης είναι δυνατόν να παραταθεί μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που μπορεί να υποβληθεί στην Υπηρεσία μόνο πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που τα υπό προμήθεια είδη δεν παραδοθούν μέσα στα χρονικά όρια που παρέχονται στον προμηθευτή, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. Β-8

-- 14 of 43 --

3. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, με απόφαση της Μονάδας και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών, μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν. 4. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας για τη μη υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και εάν συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από απόφαση της Μονάδας. Άρθρο 11ο Πληρωμή - ∆ικαιολογητικά 1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας από την επιτροπή Παραλαβής. Ειδικότερα: α. Η εξόφληση 100% του τιμήματος θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας από την αντίστοιχη Επιτροπή της Μονάδας και την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή. β. Η πληρωμή θα γίνει από το ∆ημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο Αθηνών με έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος. γ. Ο χρόνος εξόφλησης είναι τριάντα(30) έως εξήντα(60) ημέρες από την επόμενη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης και των δικαιολογητικών (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα) από τον προμηθευτή και υπό την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4152/2013. δ. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: (1) Για το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. (2) Για τις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). ε. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τη Μονάδα. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις (8,2476%), καθώς και με τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών. Β-9

-- 15 of 43 --

στ. Κατά την πληρωμή θα γίνεται παρακράτηση του Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών, ήτοι στο ποσό μετά την αφαίρεση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4254/2014. ζ. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, διακόπτεται η χρηματοδότηση και καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον ο προμηθευτής υπαιτίως δεν ενεργεί σύμφωνα με αυτή. Για τα θέματα κήρυξης του προμηθευτή ως έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.∆. 118/07. 2. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.∆. 118/07 και ειδικότερα έχουν ως κάτωθι: α. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της εκάστοτε επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβών. β. Γραμμάτιο εισαγωγής των υλικών στις αποθήκες της Μονάδας. γ. Τιμολόγιο αγοράς των υλικών. δ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από το ∆ημόσιο. ε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) Άρθρο 12ο Κυρώσεις σε Βάρος του Προμηθευτή 1. Σε περίπτωση που ο υπό προμήθεια εξοπλισμός δεν παραδοθεί εντός των ορισθέντων με τη σύμβαση προθεσμιών, επιβάλλονται στον προμηθευτή οι προβλεπόμενες κατά νόμο κυρώσεις, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 2. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης, μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης. 3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον οικονομικό φορέα, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν. Β-10

-- 16 of 43 --

4. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας για την μη υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της σύμβασης, καθώς εάν συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 5. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής (επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού), δύναται να καταγγελθεί η σύμβαση εφόσον ο οικονομικός φορέας υπαιτίως δεν ενεργεί σύμφωνα με αυτή. Για τα θέματα κήρυξης του οικονομικού φορέα ως έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π∆ 118/07. Άρθρο 13ο Λοιπές ∆ιατάξεις 1. Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του ∆ημοσίου, ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995, του Π.∆. 118/2007 και των άρθρων 79 – 85 του Ν. 2362/1995. 2. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ «1» Υπόδειγμα Υπεύθυνης ∆ήλωσης του Ν. 1599/1986 «2» Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Ακριβές Αντίγραφο Ανθσγός(Ο) Γεώργιος Γκαρτζονίκας Σμηναγός(Ο) Γεώργιος Γιαπουντζής ΕΟΥ Β-11

-- 17 of 43 --

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.1599/1986 11..11..11 1 1..1 1..2 2 Υ ΥΠ ΠΕ ΕΥ ΥΘ ΘΥ ΥΝ ΝΗ Η ∆ ∆Η ΗΛ ΛΩ ΩΣ ΣΗ Η 11..11..33 ((άάρρθθρροο 88 ΝΝ..11559999//11998866)) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) , που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………. Ημερομηνία: (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 22 Ιουν 15 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ Φ.831/Α∆.592/2516/Σ.856 ΠΡΟΣ(1) : ………………………………….………………………………….. Όνομα: Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης(2) : Τόπος Γέννησης: Αριθμός ∆ελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): ∆/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): Ακριβές Αντίγραφο Ανθσγός(Ο) Γεώργιος Γκαρτζονίκας Ανθυποσμηναγός(Ο) Γεώργιος Γκαρτζονίκας Αξιωματικός Προϋπολογισμού

-- 18 of 43 --

ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 22 Ιουν 15 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ Φ.831/Α∆.592/2516/Σ.856 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Επωνυμία Εταιρείας : ΑΦΜ : Στοιχεία Επικοινωνίας : ΙΒΑΝ Λογαριασμού : Α/Α Περιγραφή Ποσότητα Τιμή Μονάδας σε € ανά τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ Συνολική Αξία σε € χωρίς ΦΠΑ Ολογράφως ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ( %) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Στην ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ δημοσίου ποσοστού 8,2476 % και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 4 (%), ποσά τα οποία θα παρακρατηθούν κατά την εξόφληση. 2. Ο μειοδότης βαρύνεται με μεταφορικά, εκφορτωτικά, έξοδα εγκατάστασης και λοιπά έξοδα μέχρι οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των προς προμήθεια υλικών στο χώρο που θα υποδειχθεί στον προμηθευτή από την Υπηρεσία. 3. Η ισχύς της προσφοράς είναι ………….. (….) ημέρες. Ακριβές Αντίγραφο Ανθσγός(Ο) Γεώργιος Γκαρτζονίκας Ανθυποσμηναγός(Ο) Γεώργιος Γκαρτζονίκας Αξιωματικός Προϋπολογισμού

-- 19 of 43 --

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΡΥΠΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1. Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στις απαιτήσεις προμήθειας και εγκατάστασης Συστήματος Απαγωγής και Φιλτραρίσματος Ρύπων προς κάλυψη των αναγκών του Συνεργείου Συνθέτων Υλικών του Κρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών στην ΑΒ Ελευσίνας. Αντικείμενο της Σύμβασης 2. Το αντικείμενο της σύμβασης είναι προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος απαγωγής και φιλτραρίσματος ρύπων του Συνεργείου Συνθέτων Υλικών με τα εξής στοιχεία και ικανότητες: α. Μονάδα απορρόφησης ρύπων με αποροφητήρα απαγωγής με ρυθμιστή στροφών (INVERTER), κατηγορίας 3 της ομάδας ΙΙ του Άρθρου 15 της ΚΥΑ Β17081/2964 (ΦΕΚ 157/Β/1996) που να είναι κατάλληλος για λειτουργία σε Ζώνη 22 του Άρθρου 10 του Π.∆. 42/03 (ATEX) καθώς και σε εξωτερικό χώρο, με απορροφητική ικανότητα τουλάχιστον 7500m 3 /h συνολικά για όλη τη μονάδα. β. Μονάδα φίλτρων εξωτερικού χώρου, κατάλληλης κατασκευής και στεγανότητας για τοποθέτηση στην ύπαιθρο. γ. Ένα (1) ή περισσότερα τραπέζια εργασίας, ώστε να προκύπτει συνεχόμενος ωφέλιμος χώρος εργασίας με ελάχιστες διαστάσεις 3000mm μήκος χ 700mm πλάτος. δ. Τα τραπέζια εργασίας να είναι κατάλληλα για εργασίες λείανσης συνθέτων υλικών και να έχουν δυνατότητα απαγωγής ρύπων τόσο από την οριζόντια επιφάνεια εργασίας όσο και από την κατακόρυφη διεύθυνση. ε. Τα τραπέζια εργασίας να συνδέονται με αεραγωγούς με την εξωτερική μονάδα φίλτρων και τον απορροφητήρα απαγωγής. στ. ∆ύο (2) βραχίονες τοπικής αναρρόφησης αρθρωτού τύπου με επιτοίχια βάση στερέωσης, έκαστος των οποίων να είναι μήκους τουλάχιστον 4m, να φέρει damper και να συνδέεται με αεραγωγούς με την εξωτερική μονάδα φίλτρων και τον αποροφητήρα απαγωγής. ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 22 Ιουν 15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ Φ.831/Α∆.592/2516/Σ.856 Γ-1

-- 20 of 43 --

ζ. ∆ύο (2) αξονικοί ανεμιστήρες προσαγωγής αέρα, με περσίδες προστασίας, κατάλληλοι για λειτουργία σε εξωτερικό χώρο, με ικανότητα προσαγωγής 3.500 m 3 /h (±5%) έκαστος, με δυνατότητα ανεξάρτητης λειτουργίας, τοποθετημένοι εξωτερικά του χώρου του συνεργείου. η. Τα φίλτρα του συστήματος να είναι κατάλληλα για κατακράτηση ρύπων και σωματιδίων που προέρχονται από ενισχυτικά νήματα συνθέτων υλικών (ανθρακονήματα, υαλονήματα, κ.λ.π.) και ρητίνες, και ικανότητας τέτοιας ώστε μετά το φιλτράρισμα να προκύπτει αέρας καθαρότητας τουλάχιστον 92% για σωματίδια μεγέθους κόκκου της τάξης των 3μm. θ. Οι αεραγωγοί που θα απαιτηθούν για την εγκατάσταση να είναι κατασκευασμένοι από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα. ι. Μία (1) διαφραγματική βαλβίδα αντεπιστροφής, τοποθετημένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει την απομόνωση του απορροφητήρα απαγωγής και της μονάδας φίλτρου από το υπόλοιπο δίκτυο, επιτρέποντας ροή αερίων ρύπων/αέρα από το χώρο εργασίας μόνο προς τη μονάδα φίλτρων και όχι αντίστροφα, σε κάθε περίπτωση. Στοιχεία Υλικού 3. Ειδικότερα, για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης: α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει την χώρα καταγωγής του υλικού. β. Τα υλικά θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους. γ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί τα υλικά σε λειτουργία κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, αποκαθιστώντας, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, κάθε βλάβη ή μείωση της απόδοσης που οφείλεται σε ελαττωματικότητα του προϊόντος και όχι σε εσφαλμένους χειρισμούς του προσωπικού. δ. Ο Ανάδοχος θα παρέχει επίσης εγγυήσεις για: (1) Αντισκωριακής προστασίας τριών (3) χρόνων τουλάχιστον. (2) Παροχής συντηρήσεως (service) και υποστήριξης σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα για δεκαπέντε (15) χρόνια τουλάχιστον. ε. Το υλικό θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά από αναγνωρισμένους φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού, τα οποία να βεβαιώνουν συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα. στ. Το υλικό θα συνοδεύεται από βεβαίωση από τον Γ-2

-- 21 of 43 --

Ανάδοχο για την καταλληλότητα και την ασφαλή χρήση του για την κατεργασία συνθέτων υλικών (ανθρακονήματων, υαλονημάτων, ρητινών, κ.λ.π.). ζ. Το υλικό θα συνοδεύεται από βιβλιογραφία στην ελληνική ή αγγλική που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον: (1) Οδηγίες λειτουργίας- χρήσεως (user’s manual) (2) Οδηγίες συντήρησης (3) Κατάλογους με στοιχεία υλικού και περιγραφή υλικού για: (α) Ανταλλακτικά (β) Αναλώσιμα (γ) Παρελκόμενα. η. Επί του υλικού και σε κατάλληλη εμφανή θέση θα υπάρχει ανθεκτική στην συνήθη χρήση πινακίδα, στην οποία θα αναγράφονται ανεξίτηλα τα παρακάτω: (1) Η φράση "ΥΛΙΚΟ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ" (2) Τα στοιχεία του Αναδόχου. (3) Ο αριθμός της σύμβασης (4) Τα στοιχεία υλικού. (5) Οι προβλεπόμενες από την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία σημειώσεις και οδηγίες στην ελληνική. θ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τιμοκατάλογο αναλωσίμων. Χρονοδιάγραμμα εργασιών 4. Οι εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού οφείλουν να ολοκληρωθούν εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης προμήθειας. Μέγιστος χρόνος παράτασης του χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού ορίζονται οι πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες ή τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία συμβατικής υποχρέωσης παράδοσης του εξοπλισμού. Παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης: 5. Όσον αφορά στην παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης: α. Ο συντονισμός των εργασιών που θα εκτελεί το προσωπικό του Αναδόχου στις εγκαταστάσεις του ΚΕΑ στην ΑΒ Ελευσίνας Γ-3

-- 22 of 43 --

θα ανατεθεί στη ∆νση Υποστήριξης του Εργοστασίου. β. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης θα γίνεται από τριμελή Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) που θα οριστεί από το Εργοστάσιο. γ. Πρωτόκολλο Παραλαβής (1) Η ΕΕ του Εργοστασίου, θα εκτελέσει επιθεώρηση καλής κατάστασης και λειτουργικό έλεγχο του εξοπλισμού και θα συμπληρώσει και θα υπογράψει ανάλογο πρωτόκολλο παραλαβής του εξοπλισμού. Το πρωτόκολλο αυτό θα προσυπογραφεί από τον Ανάδοχο ή νόμιμο εκπρόσωπο αυτού. Εν συνεχεία, η ΕΕ θα το παραδώσει στο Τμ. Οικονομικού του Εργοστασίου και θα αποτελέσει βασικό έγγραφο για την αποζημίωση του Αναδόχου. (2) Η ΕΕ έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε έκτακτο έλεγχο των εργασιών που εκτελεί ο Ανάδοχος. Υποχρεώσεις Αντισυμβαλλόμενων 6. Οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών είναι: α. Υποχρεώσεις Αναδόχου: (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά την υπογραφή της σύμβασης να υποβάλει κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί κατά την υλοποίηση της σύμβασης για έγκριση από το Εργοστάσιο και έκδοση αδειών εισόδου. (2) Η αντικατάσταση οποιουδήποτε μέλους της ομάδας εργασίας, με κάποιο άλλο ισοδύναμης εμπειρίας, αν ζητηθεί να γίνει από τον Ανάδοχο, θα γνωστοποιούνται εγκαίρως στο Εργοστάσιο προκειμένου να εγκριθεί από αυτή. Το Εργοστάσιο θα έχει το δικαίωμα να ζητά την αντικατάσταση οποιουδήποτε μέλους της ομάδας του προσωπικού του αναδόχου, που κρίνεται ότι δεν έχει τη δέουσα επάρκεια ή συμπεριφορά. (3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί την Ελληνική Νομοθεσία και ιδιαίτερα την Εργατική Νομοθεσία (μισθοί, ασφάλιση, ωράριο εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόροι κ.λ.π.) και τη Νομοθεσία για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και ευθύνεται αποκλειστικά έναντι των αρμοδίων αρχών για την τήρηση αυτών και εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο ∆ημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς και κάθε τρίτο έγκαιρα και εμπρόθεσμα. Επιπρόσθετα υποχρεούται να ασφαλίζει και διατηρεί ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στο Τ.Ε.Α.Μ. το απ’ αυτόν χρησιμοποιούμενο προσωπικό στην εκτέλεση του έργου. Άτομα που δεν περιλαμβάνονται στις καταστάσεις ασφάλισης δεν θα έχουν δικαίωμα εργασίας στους χώρους του Εργοστασίου. (4) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση του έργου απόλυτα εξειδικευμένο και υγιές προσωπικό, το οποίο οφείλει να επιδεικνύει άψογη συμπεριφορά έναντι του προσωπικού του Γ-4

-- 23 of 43 --

Εργοστασίου και να τηρεί τον κανονισμό λειτουργίας του. (5) Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. (6) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις διατάξεις και τις διαδικασίες του Εργοστασίου στις περιπτώσεις εκείνες που λόγω των ιδιαζουσών χαρακτηριστικών του έργου της έχει υιοθετήσει αυστηρότερα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα και όρια. (7) Ο Ανάδοχος ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο κατά τις διατάξεις περί απαιτήσεων του αστικού κώδικα για οποιαδήποτε παράβαση εκ μέρους του προσωπικού του. Το Εργοστάσιο δικαιούται να αξιώσει την άμεση απομάκρυνση και αντικατάσταση οποιουδήποτε εκ του προσωπικού του εργολήπτη που δεν επιδεικνύει, κατά την απόλυτη κρίση της, την ενδεδειγμένη συμπεριφορά βάσει των ανωτέρω κανόνων. (8) Απαγορεύεται ρητά στο προσωπικό του Αναδόχου να αφαιρέσει οποιοδήποτε αντικείμενο ανήκει στο Εργοστάσιο, ακόμη και αν είναι αποδεδειγμένα άχρηστο, καθώς και να λαμβάνει γνώση εγγράφων αυτού που δεν το αφορούν άμεσα. (9) Το Εργοστάσιο διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει πλήρως τη συμπεριφορά του προσωπικού του Αναδόχου εντός των χώρων της, όπου πρέπει να τηρείται τάξη και ησυχία, ενώ το προσωπικό οφείλει να δέχεται αδιαμαρτύρητα οποιοδήποτε έλεγχο αποσκευών κ.λ.π. κατά την είσοδο και έξοδό του από τους χώρους της. (10) Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την πρόσληψη του προσωπικού του να γνωστοποιεί σ’ αυτό εγγράφως, ότι δεν έχει ουδεμία εξάρτηση εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική κλπ. από την Π.Α., καθώς και να τηρεί την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων, ενώ θα είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί στο προσωπικό του. Το Εργοστάσιο ουδεμία ποινική ή αστική ευθύνη έχει έναντι του προσωπικού του εργολήπτη, η δε υποχρέωσή της Π.Α. εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου. (11) Σε περίπτωση που το απασχολούμενο προσωπικό δεν προέρχεται από χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε άδεια διαμονής και εργασίας στη Χώρα. Επισημαίνεται ότι το προσωπικό, που πρόκειται να απασχολήσει ο Ανάδοχος, θα πρέπει να κατανοεί πλήρως και να ομιλεί πολύ καλά την Ελληνική γλώσσα. (12) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στο ανατεθέν έργο, το Εργοστάσιο έχει το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο και να του επιβάλλει τις προβλεπόμενες από το Π.∆. 118/2007 κυρώσεις. Γ-5

-- 24 of 43 --

β. Κυρώσεις για Εκπρόθεσμη Παράδοση: (1) Για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, ο μέγιστος χρόνος από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης μέχρι την ημερομηνία παράδοσης του συνόλου του εξοπλισμού της παραγράφου δύο (2) θα είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών του αντικειμένου της σύμβασης και παράδοσης ορίζεται η ημερομηνία εκτέλεσης λειτουργικού ελέγχου και υπογραφής του αντίστοιχου πρωτοκόλλου παραλαβής της παραγράφου 5γ. (2) Ο Ανάδοχος, δε θεωρείται ότι υπερέβη το μέγιστο χρόνο, αν η εκτέλεση του έργου του παρεμποδιστεί από αιτίες πέραν του ελέγχου του και οι οποίες δεν οφείλονται σε αμέλεια ή σφάλμα του, αλλά σε λόγους ανωτέρας βίας, οι οποίες θα βεβαιώνονται από τις αρμόδιες Αρχές (Άρθρο 37 του Π.∆. 118/2007). (3) Κάθε χρονική καθυστέρηση πέραν των συνολικά πέντε (5) ημερολογιακών ημερών ή τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία συμβατικής υποχρέωσης παράδοσης του εξοπλισμού ή του αναλόγως επεκταθέντα, λόγω ανωτέρας βίας, χρόνου, συνεπάγεται επιβολή εφάπαξ προστίμου ποσού τετρακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (€ 475,00) επ’ ωφελεία του Εργοστασίου, προσαυξανόμενο (τμηματικά), ως ακολούθως (Άρθρο 32 του Π.∆. 118/2007): (α) Χρονική καθυστέρηση 1-10 ημερών, πρόστιμο τετρακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (€ 475,00) για κάθε ημέρα καθυστέρησης. (β) Χρονική καθυστέρηση 11-20 ημερών, πρόστιμο χιλίων τετρακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (€ 1.425,00) για κάθε ημέρα καθυστέρησης. (γ) Χρονική καθυστέρηση 21-30 ημερών, πρόστιμο δυο χιλιάδων τριακόσιων εβδομήντα πέντε (€ 2.375,00) για κάθε ημέρα καθυστέρησης. (δ) Μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών, ο Ανάδοχος θα κηρύττεται έκπτωτος και θα του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Π.∆. 118/2007 κυρώσεις.. (5) Σε περίπτωση επανειλημμένων και κατά συρροή καθυστερήσεων, το Εργοστάσιο έχει το δικαίωμα χρήσης κάθε ένδικου μέσου για τη διασφάλιση των συμφερόντων του. (6) Η είσπραξη των προστίμων που προβλέπονται στο παρόν Άρθρο, θα γίνεται με παρακράτηση των αντιστοίχων ποσών από τις επόμενες πληρωμές προς τον Ανάδοχο, ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Νόμου περί είσπραξης ∆ημοσίων Εσόδων. Η διαδικασία είσπραξης των προστίμων θα αρχίζει μετά τη λήψη από τον Ανάδοχο της σχετικής γνωστοποίησης του Εργοστασίου. Γ-6

-- 25 of 43 --

γ. Υποχρεώσεις του Εργοστασίου: (1) Υποχρεούται για τον ορισμό Αξκου Συνδέσμου για την καλύτερη επικοινωνία και συντονισμό των εργασιών μεταξύ των συμβαλλομένων. (2) Υποχρεούται για τον ορισμό τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου για την παρακολούθηση της υλοποίησης της σύμβασης. Προϋπολογισθείσα Αξία 7. Το εκτιμώμενο κόστος για το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης ανέρχεται περίπου στο ποσό των 47.500€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ακριβές Αντίγραφο Ανθσγός(Ο) Γεώργιος Γκαρτζονίκας Σμηναγός(Ο) Γεώργιος Γιαπουντζής ΕΟΥ Γ-7

-- 26 of 43 --

ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 22 Ιουν 15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» ΣΤΗ Φ.831/Α∆.592/2516/Σ.856 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Νο. …./1… ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ …………………………………………….. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : …………………. ∆-1

-- 27 of 43 --

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΗΛ. : 2105502240-4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ………. /15 ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ……………………. € ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΡΥΠΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Στην Ελευσίνα σήμερα …………………………….. στο Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών οι υπογεγραμμένοι: ………………………… ∆κτης του ΚΕΑ, ως εκπρόσωπος της ΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. Φ. 831/Α∆……/Σ……/…….. Κατακυρωτική Απόφαση του ∆ιαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος απαγωγής και φιλτραρίσματος ρύπων για το συνεργείο Σύνθετων Υλικών και η εταιρεία «……………………………..» ΑΦΜ ……………………. που εκπροσωπείται από τον ………………………………… ………………… με Α∆Τ ………………….., Οδός …………………. , αριθμ……, ……….. Τηλ. …………… - FAX ………. συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν , ο πρώτος των συμβαλλομένων με την εκτεθείσα ιδιότητά του την ανάθεση στο δεύτερο, καλούμενο στο εξής “Προμηθευτή” των ειδών όπως αναφέρονται λεπτομερώς στα άρθρα δύο (2) και εννιά (9) της σύμβασης. ∆-2

-- 28 of 43 --

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ …/1… Α. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1ο : Γενικοί Όροι Β. ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 2ο : Περιγραφή – Τιμή Αντικειμένου – Κρατήσεις Άρθρο 3ο : Πληρωμή – ∆ικαιολογητικά Άρθρο 4ο : Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου Άρθρο 5ο : Κυρώσεις για Εκπρόθεσμη Φόρτωση-Παράδοση Άρθρο 6ο : Απόρριψη Συμβατικών Υλικών - Αντικατάσταση Άρθρο 7ο : Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων Γ. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΄Αρθρο 8ο : Τεχνικές Προδιαγραφές - Παροχές Εγγυήσεων κ.λ.π ∆. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΄Αρθρο 9ο : Παράδοση – Παραλαβή ΄Αρθρο 10ο : Συσκευασία ΄Αρθρο 11o : Απόρριψη Υλικού – Παραπομπή σε ∆ευτεροβάθμια Επιτροπή Ε. ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΄Αρθρο 12o : Τροποποίηση Όρων Υπογραφής Σύμβασης ΄Αρθρο 13o : Ολοκλήρωση Σύμβασης ∆-3

-- 29 of 43 --

Μ Ε Ρ Ο Σ Π Ρ Ω Τ Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι Άρθρο 1ο Γενικοί Όροι 1. Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στην ερμηνεία και στην εκτέλεση σύμβασης ή παραγγελίας των προμηθευτών της Π.Α λύεται, εφόσον από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής διενέργειας του διαγωνισμού, εφαρμοζομένου του Ελληνικού ∆ικαίου. 2. Τα κάθε είδους, δικαιώματα του ∆ημοσίου ή των Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου των Ε.∆, των Οργανισμών και γενικά των εκμεταλλεύσεων των Ενόπλων ∆υνάμεων, εξαιτίας της μη συμμόρφωσης του προμηθευτή με τους όρους συμφωνιών και τη σύμβαση εισπράττονται από όσα ο προμηθευτής έχει να λαμβάνει από οποιαδήποτε αιτία από το ∆ημόσιο και σε περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί εισπράξεως ∆ημοσίων εσόδων. 3. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π που λαμβάνονται από οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιμής και χρόνου παράδοσης των ειδών. 4. Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/95, συμπληρωματικώς δε και με τις διατάξεις του Π∆ 118/07. 5. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης από την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής, δεν απαλλάσσει τον προμηθευτή από την ευθύνη της ποιότητας της προμήθειας ή των προϊόντων που παρέδωσε. Μ Ε Ρ Ο Σ ∆ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι Άρθρο 2ο Περιγραφή – Τιμή Αντικειμένου – Κρατήσεις 1. Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος απαγωγής και φιλτραρίσματος ρύπων για το συνεργείο συνθέτων υλικών, ως εξής: ∆-4

-- 30 of 43 --

2. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι βαρύνουσες τον οικονομικό φορέα κρατήσεις ποσοστού 8,2476 %. 3. Η προμήθεια απαλλάσσεται κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών ταμείων. 4. Κατά την εξόφληση του προμηθευτή θα γίνεται παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος 4% για την προμήθεια, επί της καθαρής συμβατικής αξίας του αντικειμένου (της συμβατικής αξίας που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων παρ.2 του παρόντος). Άρθρο 3ο Πληρωμή – ∆ικαιολογητικά 1. Η πληρωμή θα γίνει από το ∆ημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο Αθηνών με έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος .Ο χρόνος εξόφλησης είναι 30-60 ημέρες από την επόμενη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης και των δικαιολογητικών (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα) από τον προμηθευτή και υπό την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4152/2013 και αφού προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της εκάστοτε επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβών. β. Γραμμάτιο εισαγωγής των υλικών στις αποθήκες της Μονάδας γ. Τιμολόγιο του προμηθευτή. Α/Α Περιγραφή Υλικού Τεμ. Τιμή Μονάδος πλέον ΦΠΑ (€) Σύνολο (€) 1. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος απαγωγής και φιλτραρίσματος ρύπων για το συνεργείο συνθέτων υλικών 1 58.425,00 58.425,00 Προϋπολογισθείσα αξία μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 47.500,00 ∆-5

-- 31 of 43 --

δ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από το ∆ημόσιο. ε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ο υποψήφιος προμηθευτής είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 2. Η εξόφληση του προμηθευτή θα γίνεται υπό τις εξής προϋποθέσεις : α. Στο πρωτόκολλο δεν θα αναγράφονται παρατηρήσεις ή δεν θα υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση των ειδών. β. Ο προμηθευτής θα έχει προσκομίσει και τα λοιπά προβλεπόμενα από τη σύμβαση δικαιολογητικά. 3. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π∆ 118/2007. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή συμβατικού υλικού με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας κλπ). 4. Κατά την πληρωμή θα γίνεται παρακράτηση του φόρου εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013, με συντελεστή 4%. ΄Αρθρο 4ο Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση επιβάλλονται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: ∆-6

-- 32 of 43 --

α. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή, είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.∆ 118/07. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμόδιου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. β. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών των φορέων , που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/95. Ο αποκλεισμός σε οποιαδήποτε περίπτωση πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. γ. Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του Π.∆ 118/073 . ΄Αρθρο 5ο Κυρώσεις για Εκπρόθεσμη Φόρτωση - Παράδοση 1. Για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, ο μέγιστος χρόνος από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης μέχρι την ημερομηνία παράδοσης του συνόλου του εξοπλισμού θα είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών του αντικειμένου της σύμβασης και παράδοσης ορίζεται η ημερομηνία εκτέλεσης λειτουργικού ελέγχου και υπογραφής του αντίστοιχου πρωτοκόλλου παραλαβής της παραγράφου 5γ. 2. Ο Ανάδοχος, δε θεωρείται ότι υπερέβη το μέγιστο χρόνο, αν η εκτέλεση του έργου του παρεμποδιστεί από αιτίες πέραν του ελέγχου του και οι οποίες δεν οφείλονται σε αμέλεια ή σφάλμα του, αλλά σε λόγους ανωτέρας βίας, οι οποίες θα βεβαιώνονται από τις αρμόδιες Αρχές (Άρθρο 37 του Π.∆. 118/2007). 3. Κάθε χρονική καθυστέρηση πέραν των συνολικά πέντε (5) ημερολογιακών ημερών ή τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία συμβατικής υποχρέωσης παράδοσης του εξοπλισμού ή του αναλόγως επεκταθέντα, λόγω ανωτέρας βίας, χρόνου, συνεπάγεται επιβολή εφάπαξ προστίμου ποσού τετρακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (€ 475,00) επ’ ωφελεία του Εργοστασίου, προσαυξανόμενο (τμηματικά), ως ακολούθως (Άρθρο 32 του Π.∆. 118/2007): 3 Όταν έχει κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτή καταπίπτει ολικά ή μερικά υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας. ∆-7

-- 33 of 43 --

α. Χρονική καθυστέρηση 1-10 ημερών, πρόστιμο τετρακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (€ 475,00) για κάθε ημέρα καθυστέρησης. β. Χρονική καθυστέρηση 11-20 ημερών, πρόστιμο χιλίων τετρακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (€ 1.425,00) για κάθε ημέρα καθυστέρησης. γ. Χρονική καθυστέρηση 21-30 ημερών, πρόστιμο δυο χιλιάδων τριακόσιων εβδομήντα πέντε (€ 2.375,00) για κάθε ημέρα καθυστέρησης. δ. Μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών, ο Ανάδοχος θα κηρύττεται έκπτωτος και θα του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Π.∆. 118/2007 κυρώσεις.. 4. Σε περίπτωση επανειλημμένων και κατά συρροή καθυστερήσεων, το Εργοστάσιο έχει το δικαίωμα χρήσης κάθε ένδικου μέσου για τη διασφάλιση των συμφερόντων του. 5. Η είσπραξη των προστίμων που προβλέπονται στο παρόν Άρθρο, θα γίνεται με παρακράτηση των αντιστοίχων ποσών από τις επόμενες πληρωμές προς τον Ανάδοχο, ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Νόμου περί είσπραξης ∆ημοσίων Εσόδων. Η διαδικασία είσπραξης των προστίμων θα αρχίζει μετά τη λήψη από τον Ανάδοχο της σχετικής γνωστοποίησης του Εργοστασίου. 6. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το ΦΠΑ. Σε περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 7. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του σε βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% επί της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο εις βάρος του διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών. 8. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης – παράδοσης ή αντικατάστασης των υλικών, με απόφαση του Έχων την Οικονομική Εξουσία (Ε.Ο.Ε.), ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης. ∆-8

-- 34 of 43 --

9. Η είσπραξη του προστίμου, γίνεται με παρακράτηση από όσα έχει να λαμβάνει ο προμηθευτής ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτών, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 10. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. Άρθρο 6ο Απόρριψη Συμβατικών Υλικών – Αντικατάσταση 1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση ΕΟΕ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του ½ αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των 30 ημερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της, για την παραλαβή των απορριφθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των 5 πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται, πριν την ολοκλήρωση παράδοσης των υλικών και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης, δεν επιστρέφονται τα απορριφθέντα υλικά πριν την παραλαβή των νέων υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα υλικά, πέραν του προστίμου, τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση του φορέα, σύμφωνα με τα ισχύοντα. 2. Η επιστροφή των υλικών, που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ∆-9

-- 35 of 43 --

εκπνοή της, με απόφαση του ΕΟΕ με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που τυχόν χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα. 3. Με απόφαση του ΕΟΕ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου , μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. Άρθρο 7ο Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων 1. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση όταν: α. Το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του ∆ημοσίου. β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας . Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω : (1) Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή. (2) Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή. (3) Πλημμύρα. (4) Σεισμός. (5) Πόλεμος (6) ∆ιακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των μηχανημάτων, που πιστοποιείται από το αρμόδιο όργανο και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης από τον ίδιο ή τον κατασκευαστή – προμηθευτή δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών. ∆-10

-- 36 of 43 --

(7) Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου). (8) Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 2. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. M Ε Ρ Ο Σ Τ Ρ Ι Τ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι Ά ρ θ ρ ο 8ο Τεχνικές Προδιαγραφές – Παροχή Εγγυήσεων κ.λ.π 1. Η προμήθεια του συστήματος απαγωγής και φιλτραρίσματος ρύπων θα γίνει με βάση την Τεχνική Περιγραφή ως το Παράρτημα «Γ » της παρούσας. 2. Εργοστάσιο Κατασκευής : ………………………………………………. 3. Ο προμηθευτής παρέχει όλες τις εγγυήσεις ως και κάθε άλλη υποχρέωση που αναλαμβάνει με την προσφορά του, ως το Παράρτημα «Β» της παρούσας. Επίσης αποδέχεται τους όρους συμφωνιών του παρόντος διαγωνισμού, ως το Παράρτημα «Β» της παρούσας. 4. Εγγύηση : Ο προμηθευτής παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για του εν λόγω συστήματος από την παραλαβή των υλικών (σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής) . Μ Ε Ρ Ο Σ Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Ο Ρ Ο Ι Π Α Ρ Α ∆ Ο Σ Η Σ – Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ Ά ρ θ ρ ο 9ο Παράδοση - Παραλαβή 1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία κατακύρωσης του διαγωνισμού σε αυτόν. 2. Τόπος παράδοσης : Αεροπορική Βάση Ελευσίνας ∆-11

-- 37 of 43 --

3. Η παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιηθεί από κατάλληλη επιτροπή που θα ορισθεί με μέριμνα της Μονάδας, σύμφωνα με τα ισχύοντα και τους όρους της παρούσας σύμβασης, αφού τηρηθεί η παρακάτω διαδικασία : α. Ο προμηθευτής πριν από την προσκόμισή τους έρχεται σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής Προμηθειών για την έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση της Υπηρεσίας για να βρεθεί ο αναγκαίος αποθηκευτικός χώρος και να καθορισθεί η ημερομηνία παραλαβής. β. Όμοια, ο προμηθευτής εξασφαλίζει από την αρμόδια Υπηρεσία Ασφαλείας (της Μονάδας στην οποία θα γίνει παράδοση των ειδών), άδεια εισόδου του προσωπικού τους. γ. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών ενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή της Μονάδας στις εγκαταστάσεις του ΚΕΑ με τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, παρουσία του προμηθευτή ή του νομίμου εκπροσώπου του, εφόσον δηλώσει ότι επιθυμεί να παραστεί στην παράδοση, μετά από ειδοποίηση που του απευθύνει η επιτροπή, μετά τη διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου, εφόσον από τη σύμβαση προβλέπεται μόνο μακροσκοπική εξέταση. Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την επιτροπή κοινοποιείται υποχρεωτικά στον προμηθευτή. δ. Όταν εκτός από τη μακροσκοπική εξέταση απαιτούνται και άλλοι έλεγχοι (όπως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία), συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών. Εάν, λόγω της φύσης του υλικού, όλοι οι έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για τη σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται από την επιτροπή, χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας. 4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 5. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης μπορεί με απόφαση του ΕΟΕ, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τ’ ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό. ∆-12

-- 38 of 43 --

6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 7. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτού, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης , σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 8. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης- παράδοσης μπορεί να μετατίθεται, εφόσον υπάρχει ανάλογη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Μετάθεση του συμβατικού χρόνου γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων, που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών, ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 9. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία της πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει ελέγχους που διενεργούνται από όργανα που δεν ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σ΄αυτήν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην επιτροπή. Εφόσον ο προμηθευτής δεν τηρήσει την υποχρέωση της παραγράφου 3, του άρθρου 26 του Π∆ 118/07, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η επιτροπή παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής. 10. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του ∆ημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, με βάση μόνο το θεωρημένο από την Υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά, αποδεικτικό προσκόμισης αυτών και σύμφωνα με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. 11. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του ΕΟΕ, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής ∆-13

-- 39 of 43 --

που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο και όταν : α. Το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει, σύμφωνα με τα ισχύοντα, άλλως υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις. β. Το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται όμως παραλειπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση αυτών, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή με έκπτωση. Και για τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται απόφαση του ΕΟΕ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής, που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, η δε αμοιβή των μετασχόντων σε αυτή και τυχόν άλλα έξοδα βαρύνουν τον φορέα, για τον οποίο προορίζονται τα υλικά. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. Ά ρ θ ρ ο 10ο Συσκευασία 1. Η συσκευασία των υλικών της σύμβασης είναι αυτή του εργοστασίου κατασκευής, χωρίς να επιβαρύνεται η Υπηρεσία και δεν επιστρέφεται στον προμηθευτή. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις : α. Στοιχεία του προμηθευτή. β. Αριθμός της σύμβασης. γ. Είδος και ποιότητα. δ. Μέγεθος είδους. 2. Το προσφερόμενο υλικό θα είναι καινούργιο – αμεταχείριστο και θα παραδοθεί εντός του προβλεπόμενου κιβωτίου μεταφοράς. Ά ρ θ ρ ο 11ο Απόρριψη Υλικού – Παραπομπή σε ∆ευτεροβάθμια Επιτροπή 1. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την ∆-14

-- 40 of 43 --

καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με απόφαση του αρμόδιου φορέα μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση επί της συμβατικής. Ύστερα από την απόφαση αυτή η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους. Τα παραπάνω δείγματα λαμβάνονται και αποστέλλονται προς έλεγχο στην περίπτωση, που με απόφαση του αρμόδιου φορέα, εγκρίθηκε η μακροσκοπική παραλαβή υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο. 2. Στην περίπτωση αυτή το οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) συντάσσεται μετά τα αποτελέσματα του ελέγχου των δειγμάτων. Με απόφαση του αρμόδιου φορέα, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή υλικού, για το οποίο η επιτροπή παραλαβής εξέδωσε οριστικό πρωτόκολλο απόρριψης, στο οποίο αναφέρει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, με έκπτωση. 3. Σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών, που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα παρά τις αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, ή από άλλους ελέγχους που διενήργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, ή αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει κατά περίπτωση, στους ελέγχους που διενεργεί και η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει εκτός από τον μακροσκοπικό έλεγχο και άλλους ελέγχους, η επιτροπή, εάν το υλικό κρίνεται από αυτή παραληπτέο με βάση τον μακροσκοπικό έλεγχο, λαμβάνει και αποστέλλει τα προβλεπόμενα δείγματα και αντιδείγματα. Στην περίπτωση που το υλικό κρίνεται από την επιτροπή παραλαβής απορριπτέο με βάση τον μακροσκοπικό έλεγχο, δεν προβαίνει σε δειγματοληψία και στους τυχόν περαιτέρω προβλεπόμενους ελέγχους. Εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο, ότι οι παρεκκλίσεις αυτές του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με απόφαση του αρμόδιου φορέα, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. 4. Ύστερα από την απόφαση αυτή, η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ∆-15

-- 41 of 43 --

ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμόδιου φορέα και εκπίπτονται από όσα έχει να λαμβάνει ο προμηθευτής, ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημόσιου ταμείου. 5. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. M Ε Ρ Ο Σ Π Ε Μ Π Τ Ο Λ Ο Ι Π Ο Ι Ο Ρ Ο Ι Ά ρ θ ρ ο 12ο Τροποποίηση Όρων Υπογραφής Σύμβασης Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν προς τούτο, η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου της Υπηρεσίας. Ά ρ θ ρ ο 13ο Ολοκλήρωση Σύμβασης Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : α. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε. β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. (4) Γ Ε Ν Ι Κ Α 1. Άπαντες οι όροι της σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. 2. Η σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. ∆-16

-- 42 of 43 --

3. Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Ο Ακριβές Αντίγραφο Ανθσγός(Ο) Γεώργιος Γκαρτζονίκας Σμηναγός(Ο) Γεώργιος Γιαπουντζής ΕΟΥ ∆-17

-- 43 of 43 --