Διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για τη μεταφορά και παράδοση πόσιμου νερού σε δεξαμενές των Ο.Τ.Α άνυδρων νησιών των Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων από 1-4-2015 έως και 30-9-2015

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τμήμα Α’Γενούς Τομέα, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας 2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μικράς Ασίας 2 Ταχ. Κώδικας: 81100 Μυτιλήνη TELEX: 297197 TELEFAX: 22510-41175 Πληρ.: Β.Παπασωτηρίου, Κων.Κελαϊδίτης Τηλ : 22513-50347, 50273, 50218 Email : vpapa@ypai.gr. kkela@ypai.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μυτιλήνη, 23 Ιανουαρίου 2015 Αρ.πρωτ. 4122.72-1/221 Προς: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΘΕΜΑ: Διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για τη μεταφορά και παράδοση πόσιμου νερού σε δεξαμενές των Ο.Τ.Α άνυδρων νησιών των Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων από 1-4-2015 έως και 30-9-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις 1.1. του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (Α’ 247), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τον Ν.3871/2010 «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη» (Α’ 141). 1.2. του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143). 1.3. του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α΄19), όπως ισχύει. 1.4. του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131). 1.5. του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 68), όπως ισχύει. 1.6. του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α’ 112).

-- 1 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 2 1.7. του Ν. 3886/10 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων- Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 96/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (Α’ 173), όπως ισχύει. 1.8. του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α’204), όπως ισχύει. 1.9. του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής» (Α' 226) και της αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21700/19-09-2012 εγκυκλίου του ΥΔΜΗΔ. 1.10. της παρ. Ζ’ του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής των Ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α’ 107). 1.11. του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών» (Α’ 139). 1.12. του άρθρου 8 του Ν. 4242/2014 «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 50). 1.13. των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 4250/14 «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74). 1.14. του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 160). 1.15. του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος, Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 86). 1.16. του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 102). 1.17. του άρθρου 4 του Ν. 3021/2002 «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 143). 1.18. του άρθρου 2 του Ν.3060/2002 «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης» , περί ελέγχου νομιμότητας συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και Δημοσίων συμβάσεων (Α’ 242). 1.19. του άρθρου 21 του Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (Α΄ 248), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν.3336/2005 (ΦΕΚ Α΄ 5) 1.20. του Ν.2741/1999 «Ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 199), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας

-- 2 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 3 και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Α΄ 30). 1.21. Τις διατάξεις του Ν.3697/2008 «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α’ 194). 1.22. του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο της εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», υποπαράγραφος ΣΤ20 (σελίδα 1419 του ΦΕΚ 85/07.04.2014 Α΄), σχετικά με την τροποποίηση ημερομηνιών έναρξης εφαρμογής του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 1.23. του Ν. 4205/2013 «Ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια και άλλες διατάξεις» (Α’ 242). 1.24. του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98). 1.25. του Π.Δ. 103/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α’ 170) . 1.26. του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Α΄150). 1.27. του Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α’ 194). 1.28. του Π.Δ. 59/2007 «Προσαρμογή Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών”» (Α΄ 63). 1.29. του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου “Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (Α΄ 64). 1.30. του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (Α’ 141), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 94/2012 (Α’ 149/) και το Π.Δ. 98/2012 (Α’ 160). 1.31. του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 153). 1.32. της με αριθμ. 8282/10-10-2013 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΥΟΔΔ 494) 1.33. του άρθρου 2 του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α’ 221). 1.34. της με αριθμ. Π1/2380/18-12-2012 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου

-- 3 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 4 Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Β’ 3400). 1.35. της με αριθμ. Π1/2390/16-10-2013 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» (Β’ 2677). 1.36. Την αριθ. πρωτ. Υ2/2600/2001 (Β’ 892) Κοινή Υπουργική απόφαση με την οποία ενσωματώνεται στο Εθνικό Δίκαιο η αριθ. 98/83/Ε.Κ Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998. 1.37. Την αριθ. πρωτ. ΔΥΓ2/ΓΠ οικ38295/2007 (Β’ 630) Κοινή Υπουργική απόφαση τροποποίηση της Υ2/2600/2001 και την Διόρθωση σφαλμάτων αυτής, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 986/Β/2007. 1.38. του Π.Δ.82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 66). 1.39. του Ν.2328/1995 «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.2372/1996 και Ν.2414/1996. 1.40. του Ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Α΄ 30), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 279) 2. Την με αρ.πρωτ. 79719/31-12-2014 (ΑΔΑ: Ω5ΨΟΦ-2Τ4) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικά με την τροποποίηση της ΣΑΕ 330 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΓΓΑΙΝΠ και ειδικότερα του έργου με κωδικό 2006ΣΕ33000000 "Υδροδότηση άνυδρων νησιών και έργα βελτίωσης υποδομών ύδρευσης νησιών Αιγαίου (π.κ. 1997ΣΕ03300002). 3. Τις πιστώσεις του έργου με κωδικό 2006ΣΕ33000000 «Υδροδότηση άνυδρων νησιών και έργα βελτίωσης υποδομών ύδρευσης νησιών Αιγαίου» (π.κ 1997ΣΕ03300002). 4. Την ανάγκη μεταφοράς πόσιμου νερού σε δεξαμενές των Ο.Τ.Α. των άνυδρων νησιών των Δωδεκανήσου και Κυκλάδων για το χροινικό διάστημα από 01.04.2015 έως και 30.09.2015. 5. Την αρ.πρωτ. 4122.72-1/220/23-1-2015 (ΑΔΑ: 76Ζ1ΟΠ-ΧΤΝ) απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου σχετικά με την «Εγκριση δαπάνης για την μεταφορά και παράδοση πόσιμου νερού σε δεξαμενές των Ο.Τ.Α. των άνυδρων νησιών των Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων για το χρονικό διάστημα από 1.4.2015 έως 30.9.2015». ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό για τη για την ανάδειξη ανάδοχου για την μεταφορά και παράδοση πόσιμου νερού σε δεξαμενές των Ο.Τ.Α άνυδρων νησιών των Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων από 01.04-2015 έως και 30.09.2015 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τους όρους των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α, Β, Γ, Δ και Ε και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α και Β της παρούσας διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. 1. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

-- 4 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 5 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "Προμηθέας" του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gr. Ο διαγωνισμός θα γίνει με σύντμηση χρόνου ύστερα από προθεσμία σαράντα (40) ημερών λόγω των επειγουσών αναγκών υδροδότησης (ηλεκτρονική υποβολή και διάθεση σύμφωνα με τις παρ. 5 & 6 του άρθρου 32 ΠΔ 60/2007) από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα τής Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης. Επίσης θα δημοσιευτεί περίληψη στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τον πίνακα-1 που ακολουθεί. Πίνακας-1 Τόπος, τρόπος ημερομηνίες διακήρυξης Τόπος και τρόπος υποβολής προσφοράς Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ημερομηνία αποστολής περίληψης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27/1/2015 Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ) της Εφημερίδας της Κυβέρνησης 30/1/2015 Ημερομηνία δημοσίευσης (τελευταία) στον Ελληνικό τύπο 30/1/2015 Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 30/1/2015 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 09/3/2015 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 13/3/2015, ώρα 15:00 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίας χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 138 του Ν.4281/14 και του άρθρου 6 της ΥΑ Π1-2390/2014 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. 2. Δικαίωμα υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό έχουν: 2.1. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά (με έδρες σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου) 2.2. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 2.3. Συνεταιρισμοί 2.4. Κοινοπραξίες

-- 5 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 6 Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η τυχόν επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να συστήσει κοινοπραξία πριν από την υπογραφή της σύμβασης. Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει με περισσότερες από μία προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή ως μέλη Κοινοπραξίας ή Ένωσης με παραπάνω από μία προσφορές αποκλείονται από τον διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός τους επιφέρει και τον αποκλεισμό της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης στην οποία συμμετέχουν. 3. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ- Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 3.1. Οι οικονομικοί φορείς- χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής: i) Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. ii) Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών iii) Οι οικονομικοί φορείς –χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 1. είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική 2. είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα ΙΧ Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα ΙΧ Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007 και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/ αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 3.2. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.

-- 6 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 7 3.3. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στη ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 4. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω συνημμένα «ΚΕΦΑΛΑΙΑ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ» τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης, και έχουν ως αναφέρονται στον πίνακα-2: Πίνακας-2 Περιεχόμενα διακήρυξης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α' του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150Α), αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ.2 περ. α' του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150Α). Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους προμηθευτές. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 6. Οι προσφορές συνοδεύονται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2%της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου Φ.Π.Α.. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς όπως ορίζεται στη παρούσα διακήρυξη.Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 7. Στο διαγωνισμό επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών.

-- 7 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 8 8. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις κατά τις πρώτες είκοσι (20) ημέρες από την επομένη της δημοσίευσης του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Οι ενδεχόμενες ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενες από όλες τις απαντήσεις, θα αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 9. Η παρούσα διακήρυξη αποστέλλεται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, στο Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, στην Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, στην Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Ακτοπλοϊκών Φορτηγών Πλοίων και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Κεντρικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Μ. Ασίας 2, Μυτιλήνη), καθώς και στην ιστοσελίδα της ΓΓΑΙΝΠ www.ypai.gr. 10. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται: 10.1. Στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 10.2. Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ) της Εφημερίδας της Κυβέρνησης 10.3. Σε δύο ημερήσιες Οικονομικές Εφημερίδες 10.4. Σε τρεις ημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες, μία από κάθε έναν από τους νομούς Δωδεκανήσων, Κυκλάδων και Λέσβου 10.5. Σε μία εβδομαδιαία Νομαρχιακή εφημερίδα από το νομό Δωδεκανήσων ή Κυκλάδων. 10.6. και αναρτάται στο διαδίκτυο στο πρόγραμμα «Διαύγεια» καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Tα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας διακήρυξης καθώς και τυχόν επαναλήψεων της στον Ελληνικό Τύπο, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Τα έξοδα δημοσίευσης της Περίληψης της παρούσας στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

-- 8 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ : 1. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε) Γραμματεία Διοίκησης (με την παράκληση να ενημερωθούν τα μέλη της) Ακαδημίας 7, 5ος όροφος 106 71 Αθήνα (Fax: 210 3622320, Email: keeuhcci@uhc.gr) 2. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Διεύθυνση Υπηρεσιών Γ.Γ.Β., Πλατεία Κάνιγγος 20, Τ.Κ. : 102 00 Αθήνα (Fax 210-3843120, Email: ggb1@gge.gr) 3. Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, Ακτή Μιαούλη 65, 185 36 Πειραιάς, fax: 210 4293831, Email: nee@nee.gr 4. Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων Ακτή Μιαούλη 81, 185 38 Πειραιάς, fax: 210 4280184, 210 4220822, Email: info@shostsea.gr 5. Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Ακτοπλοϊκών Φορτηγών Πλοίων Fax: 210 4280184 6. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Διοικητήριο – 85100 Ρόδος 7. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Ακτή Μιαούλη 83 & Μάρκου Μπότσαρη 2-8, 18538 Πειραιάς 8. Περιφερειακή Ενωση Δήμων (ΠΕΔ) Νοτίου Αιγαίου ● Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου - Τοπικό Παράρτημα Κυκλάδων (Τηλ.: 22810-82875 Fax: 22810- 81131) Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας – 84100 Ερμούπολη Σύρου ● Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου -Τοπικό Παράρτημα Δωδεκανήσου (Τηλ.: 22410-44640 Fax:2241034130) Διοικητήριο – 85100 Ρόδος ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Γραφείο Υπουργού Ναυτιλίας & Αιγαίου 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής Ε.Δ. 1. Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ΥΠΑΙ &ΝΠ (με e-mail) 2. Δ/νση Μελετών, Εργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας 2.1. Προϊστάμενο Δ/νσης (με e-mail) 2.2. Τμήμα Πρωτογενούς Τομέα, Φυσικών Πόρων & Ενέργειας 3. Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης 3.1. Τμήμα Προσ/κού & Δ/κής Οργάνωσης (με e-mail) (Για την διενέργεια κλήρωσης και συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού) 3.2. Τμήμα Γραμματείας-Διοικητικής μέριμνας (Με την υπόδειξη να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων & να συνταχθεί το σχετικό Πρωτόκολλο Ανάρτησης) 4. Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσίων Επενδύσεων

-- 9 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄............................................................................................................................. 11 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.......................................................................................... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ............................................................................................................................. 12 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ..................................................................................... 12 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ......................................................................................12 2. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .................................................................................................23 5.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ..........................................................26 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.......................................................27 7.ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ....................................................................................................................28 8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ..............................................................................................28 9. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ...............................................................................................................33 10. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.....................................................................34 11. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...........................................................................................................34 12. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ .................................................................................34 13. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ..............................................................................................................................35 14. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ.............................................................................................................................37 15. ΠΛΗΡΩΜΕΣ...........................................................................................................................37 16. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ........................................................................37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ............................................................................................................................. 38 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ....................................................................... 38 ΈΝΑ ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΠΛΟΊΟ ΘΑ ΥΠΆΡΧΕΙ ΣΕ ΚΆΘΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΠΛΉΡΗ ΕΤΟΙΜΌΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΒΛΆΒΗΣ Ή ΖΗΜΊΑΣ ΕΝΌΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΏΝ ΠΛΟΊΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΉ ΤΟΥ. ....... 39 2. Τεχνικές προδιαγραφές............................................................................................................39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ........................................................................................................ 39 1. Γενικά.............................................................................................................................................39 2. Παραλαβή νερού...........................................................................................................................43 3. Πληρωμές ......................................................................................................................................43 4. Επίλυση διαφορών........................................................................................................................44 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'.......................................................................................................................... 45 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ .................................................................................... 45 Α΄ "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ"...............................................................45 Β΄ "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ" ........................................................47 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'.......................................................................................................................... 49 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.............................................................................................................. 49

-- 10 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για την μεταφορά και παράδοση πόσιμου νερού σε δεξαμενές των ΟΤΑ των άνυδρων νησιών των Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ – ΕΙΔΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑ CPV 60600000-4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ σε € (ΜΕ ΦΠΑ 23%) 2.809.012,50 € ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (χωρίς ΦΠΑ) 10,50 € ανά κυβικό μέτρο (πλέον ΦΠΑ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΣΑΕ 330 του ΠΔΕ της ΓΓΑΙΝΠ και ειδικότερα το έργο με κωδικό 2006ΣΕ33000000 «Υδροδότηση άνυδρων νησιών και έργα βελτίωσης υποδομών ύδρευσης νησιών Αιγαίου» (π.κ. 1997ΣΕ0330002) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα είναι εξάμηνη δηλ. από 01-4-2015 έως και 30-9-2015,με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης, για την μεταφορά και παράδοση πόσιμου νερού σε δεξαμενές των ΟΤΑ άνυδρων νησιών των Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Η παράδοση του νερού θα γίνεται στα νησιά των Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων (όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ») ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - κράτηση 0.1% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ (πλέον 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου επί του προκύπτοντος ποσού), υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ν. 4013/2011 Α΄ 204) - Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση όπως εκάστοτε ισχύει ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του αναδόχου, θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ποσότητες παράδοσης στο τέλος κάθε μήνα. ΦΟΡΟΣ Σύμφωνα με το Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), εκτός αν υπάρχει απαλλαγή ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 13 Μαρτίου 2015 και έως ώρα 15.00 μ.μ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ από την αρμόδια Επιτροπή τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 19η Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 09 Μαρτίου 2015

-- 11 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των νησιών. Προσφορές που δεν θα αναφέρονται στο σύνολο των νησιών δεν θα γίνονται δεκτές. Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. 1.1. Τρόπος υποβολής προσφοράς Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 134-138 του ν. 4281/2014, όπως ισχύει, στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013, στο ΠΔ 59/2007, στο ΠΔ 60/2007 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/2007. 1.1.1. Έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν και εντύπως εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή κατά τις παραγράφους 1.2.1 και 1.2.3 του άρθρου 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο στην ΓΓΑΙΝΠ, (Δ/νση Μικράς Ασίας 2, Μυτιλήνη ΤΚ 81100), Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας, τηλ. 2251350280. 1.1.2. Έγγραφα που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμα. Τα έγγραφα που αποστέλλονται ταχυδρομικά (συστημένα) ισχύουν μόνο στην περίπτωση που έχουν λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου, ήτοι εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους, άλλως δεν θα αποσφραγίζονται και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμα. 1.1.3. Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». *(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 1.1.3.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. 1.1.3.2. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα.

-- 12 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 13 1.1.4. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη υποβολή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν στην εν λόγω διαδικτυακή πλατφόρμα. 1.1.5. Ο σφραγισμένος φάκελος που θα περιέχει έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν και εντύπως εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή κατά τις παραγράφους 1.2.1 και 1.2.3 του άρθρου 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 στην ΓΓΑΙΝΠ, πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζομένου [σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία αυτά για όλα τα μέλη της], καθώς επίσης και τις ενδείξεις: Διακήρυξη με αρι.πρωτ. 4122.72-1/221/23-01-2015 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ του έργου με τίτλο «Προμήθεια και παροχή πόσιμου νερού σε δεξαμενές των ΟΤΑ άνυδρων νησιών των Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, με επεξεργασία θαλασσινού νερού ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο». ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : ___/___/2015 «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» Δεν πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Τυχόν σφραγισμένοι φάκελοι να αναγράφουν επί αυτών αν τυχόν αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής ή στοιχεία τεχνικής προσφοράς ή στοιχεία οικονομικής προσφοράς ή δικαιολογητικά κατακύρωσης. 1.1.6. Οι προσφέροντες δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών εκπροσωπούμενοι από εκπρόσωπό τους, ο οποίος θα πρέπει να κατέχει τη σχετική προς αυτό εξουσιοδότηση. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς που δεν έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 1.1.7 Αποκλεισμός υποψηφίων: Αποκλείεται από το διαγωνισμό υποψήφιος, όταν έχει εκδοθεί εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα παρακάτω αδικήματα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του π.δ. 60/2007 [και άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ] ήτοι:

-- 13 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 14 i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), iν) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76). Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού πρέπει να πληρούν τις άνωθεν προϋποθέσεις ως προς την προσωπική τους κατάσταση. 1.1.8. Αποκλείονται επίσης: α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν υποβάλλουν όλα τα έγγραφα των προσφορών επισήμως μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, β) όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου 2 της απόφασης Διακήρυξης, γ) όσοι δεν προσκομίζουν τα αναφερόμενα κατά περίπτωση Δικαιολογητικά συμμετοχής, δ) όσοι δεν υποβάλλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα διακήρυξη, ε) όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που αποδεικνύεται με βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού φορέα ή μπορεί να διαπιστωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, στ) όσοι βρίσκονται σε πτώχευση, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. ζ) οι υποψήφιοι για τους οποίους κινήθηκε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. η) όσοι καταδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους.

-- 14 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 15 θ) όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, που έχει διαπιστωθεί αποδεδειγμένα με οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές. ι) όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι και σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. ια) όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι και σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. ιβ) όσοι είναι ένοχοι υποβολής σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του π.δ. 60/2007 ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών αυτών. ιγ) όσοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. ιδ) οι υποψήφιοι για τους οποίους συντρέχει κάποιος λόγος αποκλεισμού που προβλέπεται σε επί μέρους οικείες διατάξεις της παρούσας διακήρυξης. ιε) οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος τους, ιστ) όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώματα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες γι’ αυτά νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Στις περιπτώσεις του στοιχείου 1.1.7. και (ε), (η), (θ), (ιβ) και (ιγ) του παρόντος στοιχείου οι λόγοι αποκλεισμού του διαγωνιζομένου νομικού προσώπου ή και της ένωσης ή κοινοπραξίας, αφορούν: - στους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε ,Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., - στον Πρόεδρο και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και - σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, στους νόμιμους εκπροσώπους του, και επιπλέον - στο φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την οικονομική προσφορά για λογαριασμό του νομικού προσώπου, αν είναι διαφορετικό από τα παραπάνω. 1.1.9. Απόρριψη προσφορών Η προσφορά απορρίπτεται, ιδίως, όταν: α. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή δεν συνοδεύεται από την προσήκουσα εγγύηση ή δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης. β. Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, εξομοιώνεται με αντιπροσφορά.

-- 15 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 16 γ. Δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών που ορίζει η διακήρυξη ή είναι εναλλακτική ή απευθύνεται σε τμήμα μόνον του συνολικού έργου και όχι στο συνολικό φυσικό αντικείμενο. δ. Δεν υποβληθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ή υποβληθούν ψευδώς. ε. Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής ή δεν αποδεικνύεται από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά η οικονομική φερεγγυότητα και τεχνική ικανότητα του προσφέροντα. στ. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος από αυτόν που ορίζεται στη διακήρυξη. ζ. Δεν είναι σφραγισμένα σε ιδιαίτερους φακέλους, τα τεχνικά στοιχεία και τα οικονομικά στοιχεία. η. Δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα περιεχόμενα των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά». θ. Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή/και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς. ι. Αναφέρεται χρόνος υλοποίησης μεγαλύτερος του προβλεπόμενου από την παρούσα. ια. Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί αναφέρονται. ιβ. Διαπιστωθεί από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών ότι υπάρχει ουσιώδης απόκλιση μεταξύ των στοιχείων της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς ή ουσιώδεις αποκλίσεις της προσφοράς από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, ιγ. Η οικονομική προσφορά είναι μεγαλύτερη του προϋπολογισμού του έργου. ιδ. Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά φαίνεται ως ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενό της, ακολουθείται η διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 52 του π.δ. 60/2007, ως ισχύει. ε. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου: Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 1.2. Δικαιολογητικά συμμετοχής Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται στις παραγράφους 1.2.1-1.2.8 & 1.3.1-1.3.8.

-- 16 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 17 1.2.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το αρθ.157 του Ν. 4281/2014 και την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 1.2.2. Φυσικά και Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία : α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. β. Να δηλώνεται ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου. γ. Να δηλώνεται ότι συνέταξαν την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων έλαβαν γνώση και τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα, καθώς και ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής, διακοπής, ακύρωσης, ματαίωσης ή της επανάληψης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής, όπως και για κάθε λόγο δημοσίου συμφέροντος. Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς θεωρείται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας διακήρυξης. δ. Να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή και ότι ο προσφέρων δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Προκειμένου δε για αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς αντιστοίχου Αρχής. ε. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και προσκόμιση σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: α. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στα στοιχεία 1.1.7 και 1.1.8. καταστάσεις (Αποκλεισμός Υποψηφίων). β. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου. γ. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά τους (τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελμα τους). Σε περίπτωση που από την κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπεται εγγραφή τους σε Επιμελητήριο, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα περί της μη ύπαρξης της αντίστοιχης σχετικής υποχρέωσης. δ. Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του

-- 17 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 18 άρθρ. 43 του π.δ. 60/2007, ήτοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. ε. Δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄ 101), δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων, δεν τελούν σε παύση ή αναστολή εργασιών, και δεν τελούν σε κατάσταση ή διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης ή δικαστικής συμπαράστασης (στην περίπτωση φυσικού προσώπου) ή σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης (για αλλοδαπά πρόσωπα). στ. Δεν έχουν καταδικαστεί με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου αμετάκλητα για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική τους διαγωγή και δεν έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα. ζ. Δεν είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 42 έως 48 του π.δ. 60/2007. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω Υ/Δ υπογράφεται ψηφιακά από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. Διευκρινίζεται ότι το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης των ανωτέρω περιπτώσεων δ. στ. και ζ., σε περίπτωση οικονομικού φορέα νομικού προσώπου, επειδή αφορά την ποινική κατάσταση των φυσικών προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν αυτό, πρέπει να υπογράφεται από τα αντίστοιχα φυσικά πρόσωπα που δεσμεύουν και εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο και ότι τα αδικήματα δεν συντρέχουν στα φυσικά αυτά πρόσωπα. 2. Νομιμοποιητικά στοιχεία του συμμετέχοντος 3. Συγκεκριμένα: Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε.: α. ΦΕΚ σύστασης, β. αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει), γ. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί το πρακτικό ΔΣ περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου. δ. πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο: - εγκρίνεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό, - εγκρίνεται και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, γνώστης της Ελληνικής, ως αντίκλητος. ε. πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών.

-- 18 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 19 Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ: α. αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, β. απόφαση των Διαχειριστών της προσφέρουσας εταιρείας με το οποίο: - εγκρίνεται η συμμετοχή της στο διαγωνισμό. - εγκρίνεται και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, γνώστης της Ελληνικής, ως αντίκλητος. γ. πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. Για λοιπά νομικά πρόσωπα: α. αντίγραφο του καταστατικού ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου που να αποδεικνύει τη σύσταση του νομικού προσώπου του διαγωνιζομένου και τυχόν τροποποιήσεις του μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης όπου αυτή προβλέπεται. β. απόφαση του δεσμεύοντος αρμόδιου οργάνου με την οποία: - εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό. - ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευτεί κατά τις νόμιμες διατάξεις). Για όλα τα νομικά πρόσωπα ενδείκνυται η προσκόμιση του πιο πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού και οι τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης όπου αυτή προβλέπεται. 4. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/εκπρόσωπό του. Με παραστατικό εκπροσώπησης δύναται να εγκρίνεται και να παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά καθώς και να παραστεί στην αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα στάδιά της, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υπογράφει την προσφορά του ή παρίσταται σε στάδια αποσφράγισης των προσφορών μέσω αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του. Το παραστατικό εκπροσώπησης θα πρέπει να είναι:
Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά, είτε απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής,
Α.Ε., Συνεταιρισμοί: απόφαση ΔΣ εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.
Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: εταιρικό ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης,
Ενώσεις προσώπων/Κοινοπραξίες: η προβλεπόμενη στην περίπτωση 3. του στοιχείου 1.2.3 συμβολαιογραφική πράξη με την οποία εξουσιοδοτείται εκπρόσωπος και για την υποβολή της προσφοράς.
Λοιπά νομικά πρόσωπα (π.χ. ν.π.δ.δ.): απόφαση αρμοδίου οργάνου που δεσμεύει το Ν.Π. 5. Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

-- 19 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 20 6. Αντίγραφο του ισολογισμού της επιχείρησης ή υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα σε υπηρεσίες παροχής/παράδοσης πόσιμου νερού, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τις υπηρεσίες παροχής/παράδοσης πόσιμου κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 7. Κατάλογο, στον οποίο αναφέρονται τα έργα μεταφοράς/παράδοσης πόσιμου νερού, εφόσον υπάρχουν, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, με τα πλήρη στοιχεία (χρόνος, ποσότητα, τρόπος, φορέας). 8. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν αναλυτική περιγραφή του τρόπου μεταφοράς/παράδοσης του πόσιμου νερού μέχρι τις δεξαμενές του αντίστοιχου Ο.Τ.Α καθώς και των μέσων που για αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιήσουν. 9. Κατάσταση του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, ανεξάρτητα από τη συμβατική σχέση τους με την επιχείρηση, με ιδιαίτερη αναφορά στο προσωπικό που θα ασχοληθεί με την μεταφορά/παράδοση του νερού. 10. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν και τα παρακάτω έγγραφα και πιστοποιητικά σε ισχύ, για κάθε πλοίο χωριστά, το οποίο πρέπει να είναι χαρακτηρισμένο ως ΄΄υδροφόρο΄΄ κατά τις κείμενες διατάξεις: 10.1 Τίτλους ιδιοκτησίας των πλοίων ή νόμιμα μισθωτήρια συμβόλαια εάν είναι μισθωμένα, που να καλύπτουν το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού έως και δύο μήνες τουλάχιστον από της λήξεως της συμβάσεως 10.2 Πιστοποιητικό καταμέτρησης 10.3 Έγγραφο Εθνικότητας 10.4 Διεθνές πιστοποιητικό προστατευτικού συστήματος υφαλοχρωματισμού, εφ’ όσον τα πλοία έχουν ολική χωρητικότητα μεγαλύτερη από 400 κ.ο.χ. 10.5 Πιστοποιητικό Αξιοπλοϊας (ΠΓΕ) των πλοίων από αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου ή της κατά περίπτωση αρχής της χώρας νηολόγησης του πλοίου 10.6 Πιστοποιητικό Γραμμής Φόρτωσης 10.7 Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο (Π.Π.Ρ.Π) 10.8 Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από Λύματα (Π.Π.Ρ.Λ.) 10.9 Εγκεκριμένη μελέτη ευστάθειας από την οποία να προκύπτει επί πλέον ο όγκος των δεξαμενών φορτίου και το βάρος του μεταφερόμενου φορτίου συμπεριλαμβανομένων των πινάκων μετρήσεων στάθμης φορτίου (sounding tables) με διορθώσεις για την διαγωγή του πλοίου. 10.10 Βεβαίωση των αρμοδίων Υγειονομικών Αρχών για την καταλληλότητα των πλοίων προς μεταφορά νερού. 10.11 Πιστοποιητικά απαλλαγής των πλοίων από εμπράγματα δικαιώματα τρίτων ή βεβαιώσεις από πιστωτικά ιδρύματα που να δηλώνουν ότι δεν θα παρεμποδίζουν τα πλοία να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις για εκτέλεση δρομολογίων μεταφοράς νερού σε περίπτωση ανάθεσης του έργου και για όσο διάστημα διαρκεί αυτό. 10.12 Πιστοποιητικό Διακρίβωσης για κάθε υδρομετρητή του υδροφόρου πλοίου-ο οποίος χρησιμοποιείται για την μέτρηση της παραδιδόμενης ποσότητα ποσίμου ύδατος- από διαπιστευμένο Εργαστήριο του εσωτερικού ή και του εξωτερικού (π.χ. Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας κλπ) στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστωσης για τα μετρούμενα μεγέθη.

-- 20 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 21 1.2.3. Οι Ενώσεις/Κοινοπραξίες Προμηθευτών 1. Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν: α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις και β) τα δικαιολογητικά της ανωτέρω περίπτωσης 1.2.1 και 1.2.2. του παρόντος και 2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους:
στην Ένωση/Κοινοπραξία
στο Διαγωνισμό και με συγκεκριμένο ποσοστό συμμετοχής στον προϋπολογισμό του έργου. (Στην περίπτωση συμμετοχής φυσικού προσώπου στην ένωση, το ανωτέρω πρακτικό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση με αντίστοιχο περιεχόμενο.) 3. Συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 4. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας όπου:
να συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία,
να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του έργου,
να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς,
να δηλώνεται ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης/κοινοπραξίας καλύπτουν τις απαιτήσεις του στοιχείου 2. της απόφασης της παρούσας διακήρυξης (δικαίωμα υποβολής προσφορών),
να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας (leader). 5. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών, το ποσοστό συμμετοχής κάθε προμηθευτή, το ακριβές ποσό του προϋπολογισμού, το οποίο αντιστοιχεί σε κάθε μέλος της ένωσης και το ειδικό μέρος του έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.

-- 21 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 22 Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Δεν επιτρέπεται σε μέλος μιας ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης να συμμετάσχει και σε άλλη ένωση/κοινοπραξία/σύμπραξη που θα υποβάλλει υποψηφιότητα στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης ή να συμμετέχει ως μεμονωμένος υποψήφιος ή σε άλλο υποψήφιο σχήμα και η εν λόγω συμμετοχή αποτελεί λόγο αποκλεισμού όλων των υποβαλλόμενων προσφορών στις οποίες συμμετέχει ο συγκεκριμένος υποψήφιος. 6. Τα μέλη της Ένωσης μεταξύ τους δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή κατά το στάδιο υποβολής της πρότασης, ωστόσο σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα έργο κατακυρωθεί σε ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί με ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να συστήσει κοινοπραξία δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 293 του ν. 4072/2012. Οι Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε) καθώς και οι Ναυτιλιακές Εταιρείες (Ν.Ε) που συμμετέχουν, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε μορφής οντότητα, απαιτείται να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους επί ποινή απαραδέκτου : 1. Εάν είναι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες ή Ν.Ε, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/11-04-1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών»,όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3310/05, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α΄/10-11-2005) και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις 2. Εάν είναι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες ή Ν.Ε, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3310/05, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 του ν. 3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις. Συγκεκριμένα: Α. Κωδικοποιημένο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης του καταστατικού (επικυρωμένο). Β. Φ.Ε.Κ. ανακοίνωσης τελευταίου Δ.Σ. Γ. Στην περίπτωση Ναυτιλιακών Εταιρειών (Ν.Ε), βεβαίωση από την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΤΡΩΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Υ.Μ.Ν.Ε.) του YNA. Δ. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της υποψήφιας εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου. Στην αναλυτική κατάσταση αυτή αναγράφεται επίσης ο αριθμός της πράξης θεώρησης από την αρμόδια ΔΟΥ του προβλεπόμενου από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων βιβλίου μετόχων. Τα στοιχεία αυτά να είναι καταχωρημένα στο τηρούμενο βιβλίο μετόχων, κατά το δίκαιο του κράτους έδρας της, με ημερομηνία το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της

-- 22 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 23 υποψηφιότητας. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση τήρησης χειρόγραφου βιβλίου μετόχων, μετά από την τελευταία καταχώριση στο πρωτότυπο βιβλίο, να υπάρχει καταχωρημένη έγγραφη βεβαίωση με ημερομηνία το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας, στην οποία να βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία του μετοχολογίου είναι πλήρως ενημερωμένα μέχρι την ημερομηνία της βεβαίωσης. Ακριβές φωτοαντίγραφο του βιβλίου μετόχων, που περιλαμβάνει και την ανωτέρω βεβαίωση, πρέπει να συνοδεύει την αναλυτική κατάσταση μετόχων. Ε. Στην περίπτωση που το βιβλίου μετόχων τηρείται ηλεκτρονικά, η ηλεκτρονική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων θα πρέπει να φέρει θεώρηση της αρμόδιας ΔΟΥ με πράξη θεώρησης το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από τον υποβολή της υποψηφιότητας. ΣΤ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές, με βάση το ισχύον καταστατικό είναι ονομαστικές. Ζ. Στην περίπτωση που η εταιρεία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο να προσκομίζεται πρόσφατο πιστοποιητικό του οικείου Χρηματιστηρίου με το οποίο να βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση είναι εισηγμένη. Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν.3310/2005, ελέγχει επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν συμμετέχει εξωχώρια (offshore) εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στην περ. α΄ της παραγράφου 4 του ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν. 3414/2005. Οι παραπάνω προϋποθέσεις αποτελούν ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί- συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. 2. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Στην προσφορά πρέπει να αναφέρεται ρητά ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει το παραπάνω διάστημα πριν από τη λήξη της ισχύος της προσφοράς για επί πλέον το πολύ 90 ημέρες. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

-- 23 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 24 Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: • έκπτωση και κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής • απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση Στην περίπτωση εγκατάστασης των προσφερόντων στην αλλοδαπή, όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να προέρχονται από τις χώρες της Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ. και από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης και συνεργασίας με την ΕΕ, και τα δικαιολογητικά θα εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Σε όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που προέρχονται από την αλλοδαπή θα επισυνάπτονται αντίστοιχες επικυρωμένες μεταφράσεις στην Ελληνική γλώσσα. Οι παραπάνω προϋποθέσεις αποτελούν ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί-συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. 3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλεται ηλεκτρονικά η Τεχνική Προσφορά. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

-- 24 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 25 Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Στοιχεία ή/και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος που δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή του οικονομικού φορέα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή έμμεση αναφορά στα Οικονομικά Στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών. Ο υποψήφιος ανάδοχος με την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο στον προδιαγεγραμμένο χρόνο και στην ποιότητα και επίπεδο σύμφωνα με την προσφορά του και τους όρους της διακήρυξης. Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς μπορεί να περιλαμβάνει σε παράρτημα κάθε άλλη πληροφορία, την οποία οι υποψήφιοι ανάδοχοι θεωρούν χρήσιμη. 4. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η Οικονομική Προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προσφέρεται σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Προσφορά που δεν δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ειδικότερα όσον αφορά στα οικονομικά στοιχεία : Στην προσφορά περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι εισφορές κ.λπ. που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι ανά κυβικό μέτρο πλέον ΦΠΑ. Προσφορές που θέτουν αιρέσεις ή προϋποθέσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εφ΄ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ της

-- 25 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 26 τιμής που αναγράφεται ολογράφως και της τιμής που αναγράφεται αριθμητικά θα ισχύει η τιμή που αναγράφεται ολογράφως. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δε δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Παροχή Διευκρινήσεων Η Επιτροπή που θα συγκροτηθεί για την Αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις ιδίως επί των ήδη νομίμως υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών, των στοιχείων 1.2., 3. και 4. και οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προβούν στην παροχή διευκρινίσεων εντός προθεσμίας που ορίζει η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. Σε περίπτωση που οι διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από την Επιτροπή δεν προσκομισθούν κατά τον προσήκοντα τρόπο και εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η προσφορά απορρίπτεται από την Επιτροπή. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται από τον υποψήφιο ανάδοχο λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του ευλόγου ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση υποβολής των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων. 5.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική

-- 26 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 27 Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση και η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε 2 στάδια με την εξής διαδικασία: • Αποσφράγιση και αξιολόγηση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» • Αποσφράγιση και αξιολόγηση του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» Έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν και εντύπως εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή κατά την παράγραφο 1.2.1 και 1.2.3 του άρθρου 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα στοιχεία κατά φύλλο. • Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: • Η αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. • Η αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. • Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών • Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. • Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή

-- 27 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 28 συντάσσει πρακτικά στα οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών, τα οποία παραδίδει στην στην ΓΓΑΙΝΠ σε τρία (3) αντίτυπα. • Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθούν μέσω του συστήματος στους συμμετέχοντες με την έκδοση και κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων. 7.ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ Η κατακύρωση τα αποτελέσματος του διαγωνισμού γίνεται μόνο για το σύνολο της ποσότητας για όλα τα αναφερόμενα νησιά. Σε περίπτωση που ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλει και προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει ηλεκτρονικά και προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω στοιχείων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/2007 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του ΠΔ 118/2007. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή σχετικά, η οποία αποφαίνεται και κατόπιν αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, εκδίδεται η απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο και γνωστοποιείται σε αυτόν και στους λοιπούς συμμετέχοντες. 8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση καλείται έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, να υποβάλει, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, ηλεκτρονικά μέσω του

-- 28 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 29 συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα επιμέρους δικαιολογητικά, όπως αποτυπώνονται παρακάτω. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 8.1 Οι Έλληνες πολίτες : α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ. 60/2007, ήτοι - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305). ii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. iii) κάποιο σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα ή την επαγγελματική τους διαγωγή. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης ή σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασίαπου προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους. γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

-- 29 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 30 δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει: ότι δεν τελούν σε πτωχευτικό συμβιβασμό και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό. ε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) μαζί με Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του αρ.8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό ή Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του αρ.8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής ότι δεν υποχρεούται να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, διότι δεν απασχολεί προσωπικό (εφόσον συντρέχει αυτή η περίπτωση). στ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι φορολογικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την πληρωμή των φόρων και τελών. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων β, γ, δ, ε, στ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. ζ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Σε περίπτωση που από την κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπεται εγγραφή τους σε Επιμελητήριο, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα περί της μη ύπαρξης της αντίστοιχης σχετικής υποχρέωσης. 8.2 Οι αλλοδαποί : α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α του στοιχείου 8.1. β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης ή σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους. γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.

-- 30 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 31 δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτωχευτικό συμβιβασμό, και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. ε. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). στ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης του όσο και της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας. ζ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Σε περίπτωση που από την κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπεται εγγραφή τους σε Επιμελητήριο, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα περί της μη ύπαρξης της αντίστοιχης σχετικής υποχρέωσης. 8.3 Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των στοιχείων 8.1 και 8.2, αντίστοιχα. - Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου (π.χ. ν.π.δ.δ.), τους νόμιμους εκπροσώπους του. β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης (για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες διαδικασίες ή καταστάσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης (για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 8.4 Οι συνεταιρισμοί : α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο

-- 31 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 32 πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α του στοιχείου 8.1. β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ, δ, ε, στ του στοιχείου 8.1, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς, και των περιπτώσεων β, γ, δ, ε, στ του στοιχείου 8.2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης β του στοιχείου 8.3. γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 8.5 Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες συμμετεχόντων που υποβάλουν κοινή προσφορά : Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε συμμετέχοντα στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 8.6 Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις αναφερόμενες στα στοιχεία 1.2. και 8 περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου που υποχρεωτικά θα την υποβάλει εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής ή δικαιολογητικών κατακύρωσης, ανάλογα, και θα την προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα ως άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 8.7 Εφόσον από την υποβολή των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του νομικού προσώπου στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει, επί ποινή απαραδέκτου, με τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης τα σχετικά έγγραφα (π.χ. την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού, το νέο Δ.Σ. κ.ά.). 8.8 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 8.9 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση πραγματοποιείται δύο (02) εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.

-- 32 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 33 8.10 Εάν ο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που απαιτούνται επί ποινή αποκλεισμού, η εγγύηση συμμετοχής του καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου. Εάν η ψευδής δήλωση αποκαλυφθεί μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος τότε η σύμβαση δεν καταρτίζεται. Εφόσον αυτή έχει καταρτισθεί καταγγέλλεται από το Δημόσιο με όλες τις προβλεπόμενες συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης και της κατάπτωσης υπέρ του Δημοσίου της εγγύησης της καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Όσα από τα παραπάνω εκδίδονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. 9. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 9.1 Διοικητικές Προσφυγές /ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 15 παράγραφος 5 του π.δ. 118/2007, καθώς για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α΄ 173), και εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του π.δ. 118/2007 και προσφυγών του άρθρου 4 του ν.3886/2010. Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 9.2 Προσφυγές κατά της διακήρυξης του Διαγωνισμού, κατά της συμμετοχής προσφέροντος σε αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του έως και της κατακυρωτικής απόφασης υποβάλλονται σύμφωνα με το ν. 3886/2010. Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το ν. 3886/2010, άρθρο 4 παράγραφος 6, δεν εφαρμόζονται στον παρόντα διεθνή διαγωνισμό οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών (ενστάσεων) κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων, μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης δεν είναι δυνατή από τους ενδιαφερόμενους η άσκηση ενστάσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 15, παράγραφοι 1 ως 4 και 6 του π.δ. 118/2007. Ειδικότερα, ο εύλογος χρόνος για την πλήρη γνώση των όρων της Διακήρυξης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το ήμισυ του χρόνου που μεσολαβεί από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της Διακηρύξεως μέχρι την ημερομηνία λήξεως υποβολής των προσφορών. Κατά συνέπεια η προδικαστική προσφυγή κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού ασκείται το αργότερο μέχρι και δέκα (10) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας λήξεως του μισού χρονικού διαστήματος από την τελευταία δημοσίευση της διακηρύξεως έως και την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών εκτός αν τεκμαίρεται διαφορετικά η πλήρης γνώση των όρων της Διακήρυξης. Επιτρέπονται προσφυγές του Προμηθευτή για λόγους νομιμότητας και ουσίας που μπορεί να ασκήσει σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 15 του π.δ. 118/2007 κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του π.δ. 118/2007 μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή. 9.3 Όσον αφορά στην κατάθεση των παραβόλων, όπου απαιτείται και προβλέπεται στο νόμο, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς με τη διαδικασία που ορίζεται από το TAXISNET του Υπουργείου Οικονομικών. Υποβάλλονται σε

-- 33 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 34 μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο) στην ΓΓΑΙΝΠ. 9.4 Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Οι αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής για κάθε στάδιο του διαγωνισμού, καθώς και οι αποφάσεις επί τυχόν προσφυγών θα κοινοποιούνται εγγράφως σε όλους τους διαγωνιζόμενους που συμμετέχουν στα επιμέρους στάδια. 10. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) και των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/ 2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012). 11. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει αζημίως για αυτήν: • Τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της διακήρυξης. • Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. • Την οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: • Όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον τις υπό παροχή υπηρεσίες λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν αυτές. • Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαίωση. • Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού κατά την αποκλειστική κρίση της, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες, να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση, λόγω της συμμετοχής του σε αυτόν και ιδίως: • εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού συναγωνισμού. • εάν λήξει η ισχύς των προσφορών και δε δοθούν από τους διαγωνιζομένους οι απαιτούμενες παρατάσεις. • εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο. 12. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ • Τυχόν εμφάνιση τιμών που οδηγούν στην αποκάλυψη της «Οικονομικής Προσφοράς» σε οποιοδήποτε σημείο της προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης της.

-- 34 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 35 • Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. • Διευκρινήσεις που δίνονται από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. • Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης δεν απορρίπτονται στην περίπτωση που κρίνονται απολύτως επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή. 13. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 13.1. Οι προσφορές συνοδεύονται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου Φ.Π.Α.. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς όπως ορίζεται στη παρούσα διακήρυξη. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα/ενδικοφανή μέσα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησής τους ή παραίτησης από αυτά. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατά την υπογραφή της Σύμβασης, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής. 13.2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή αορίστου χρόνου, που να αντιστοιχεί στο 5% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, δηλαδή να ισχύει μέχρι την επιστροφή της στην Τράπεζα.

-- 35 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 36 Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας και με την ολοκλήρωση της Σύμβασης, την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής, η ως άνω Επιστολή Εγγύησης επιστρέφεται στον Ανάδοχο. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, που αναφέρονται παραπάνω για την εγγύηση συμμετοχής. Επιπλέον ότι το ποσό της εγγύησης καλύπτει και την καταβολή τόκων, σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή μη παράδοσης του έργου. 13.3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν.2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν όσα κατά περίπτωση αναφέρονται στο άρθρο 157 του ν. 4281/2014 και τα συνημμένα υποδείγματα και να είναι πρωτότυπες. Η εγγυητική επιστολή που έχει εκδοθεί εκτός Ελλάδας, συνοδεύεται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα από κρατική αρχή ή εξουσιοδοτημένα από τη νομοθεσία άτομα. Σε περίπτωση που η απόδοση όρου της ξενόγλωσσης εγγυητικής επιστολής διαφέρει από την απόδοσή του στην ελληνική, η μετάφραση του στην ελληνική θα υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας, οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να καλύπτουν την ευθύνη όλων των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας, οι οποίοι θα αναφέρονται στο σώμα αυτής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Είναι δε δυνατόν οι εγγυήσεις να καλύπτονται από μία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές, που θα έχουν άθροισμα το συνολικό ποσό και θα αναφέρεται σε όλα τα μέλη της ένωσης. Οι ανωτέρω εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β'. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Ν.4281/2014 και στην παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 και συμπληρωματικά τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) που δεν έρχονται σε αντίθεση με το άρθρο 157 του Ν.4281/2014. Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξέδωσε εγγύηση περιέλθει σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος οφείλει να την αντικαταστήσει με νέα εγγύηση με τους ίδιους όρους αμέσως μόλις λάβει γνώση ότι ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή έχει περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, άλλως το αργότερο εντός 10 ημερών από τη λήψη της σχετικής όχλησης της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο

-- 36 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 37 Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγύηση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση. 14. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ Απαγορεύεται ρητά στον ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του έργου σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της παροχής και παράδοσης του νερού τη φέρει ο ανάδοχος. 15. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά ανά μήνα όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Κεφάλαιο Δ'. 16. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Με απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, για την διενέργεια του διαγωνισμού και την εξέταση τυχόν ενστάσεων, θα συγκροτηθούν (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 και την αρ.πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21700/19-09-2012 εγκύκλιο του ΥΔΙΜΗΔ) οι παρακάτω επιτροπές: •••• Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από πέντε (5) τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά •••• Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 και προσφυγών του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 αποτελούμενη από πέντε (5) τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά, τα μέλη της οποίας δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα μέλη της Επιτροπής του ανωτέρω εδαφίου της παρούσης.

-- 37 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Αντικείμενο του έργου του Αναδόχου είναι: Α. Η μεταφορά και παράδοση πόσιμου νερού, το οποίο θα προμηθεύεται με δικές της δαπάνες η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Η μεταφορά θα γίνεται σε άνυδρα νησιά των Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, με υδροφόρα πλοία, ανά μήνα, ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ (κ.μ.) ΕΤΟΣ 2015 ΜΗΝΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟ Σ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ α/α ΝΗΣΙ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΗΝΟΣ ΣΥΝΟΛΑ 1 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ 500 1.200 1.300 1.500 1.800 1.500 7.800 2 ΛΕΙΨΟΙ 3.000 3.500 4.800 5.700 7.500 5.300 29.800 3 ΛΕΡΟΣ 1.000 3.000 2.500 4.400 4.400 3.700 19.000 4 ΜΕΓΙΣΤΗ 2.500 2.500 4.100 5.500 5.500 2.500 22.600 5 ΠΑΤΜΟΣ 5.500 7.000 7.000 10.000 10.000 9.000 48.500 6 ΑΜΟΡΓΟΣ 3.000 3.500 3.500 7.000 7.000 6.000 30.000 7 ΔΟΝΟΥΣΑ 600 500 1.000 2.500 3.000 1.000 8.600 8 ΗΡΑΚΛΕΙΑ 1.000 2.000 2.000 3.000 3.500 1.500 13.000 9 ΚΙΜΩΛΟΣ 3.800 4.300 4.500 7.500 9.000 4.600 33.700 10 ΣΥΜΗ (Ι.Μ.ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ ) 0 1.000 500 1.000 1.000 1.000 4.500 ΣΥΝΟΛΑ 20.900 28.500 31.200 48.100 52.700 36.100 217.500 Οι προς μεταφορά ποσότητες νερού, όπως αυτές αναφέρονται στον παραπάνω Πίνακα κατά νησί και μήνα, (ή και σε άλλα νησιά πλέον των αναφερομένων στον παραπάνω Πίνακα όταν αυτό απαιτηθεί) για την κάλυψη των υδρευτικών τους αναγκών είναι ενδεικτικές και μπορεί να αυξομειωθούν χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση επί της προσφερθείσας τιμής μεταφοράς του νερού ανά κυβικό μέτρο, δηλ. με την ίδια τιμή ανά κ.μ και τους ίδιους όρους. Σε περίπτωση κατά την οποία η μείωση της μεταφερόμενης ποσότητας νερού υπερβεί το 20% της συνολικής εξαμηνιαίας ποσότητας (δηλ. μείωση μεγαλύτερη των 43.500 κ.μ.), όπως αυτή εμφανίζεται στον Πίνακα 3, τότε ο Ανάδοχος θα αποζημιώνεται για το 80% της συνολικής ποσότητας, ήτοι για 174.000 κ.μ. Η διάρκεια υλοποίησης του συγκεκριμένου Έργου ορίζεται για τους μήνες Απρίλιο 2015 έως και Σεπτέμβριο 2015. Ειδικότερα, η ημερομηνία έναρξης του έργου αρχίζει μετά την διενέργεια του προσυμβατικού ελέγχου της σχετικής Σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την εν συνεχεία υπογραφή της και λήγει μετά την πάροδο έξι (6) μηνών.

-- 38 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 39 Για τους μήνες εκείνους για τους οποίους οι προς μεταφορά ποσότητες είναι κάτω των 30.000 κ.μ, τότε απαιτείται η δρομολόγηση ενός μόνο υδροφόρου πλοίου. Σε περίπτωση κατά την οποία οι προς μεταφορά μηνιαίες ποσότητες κυμαίνονται μεταξύ 30.000 και 60.000 κ.μ, τότε απαιτείται η δρομολόγηση δύο υδροφόρων πλοίων, ενώ σε περίπτωση που οι μηνιαίες ποσότητες υπερβαίνουν τις 80.000 κ.μ, απαιτείται η δρομολόγηση τριών υδροφόρων πλοίων. Ένα επιπλέον πλοίο θα υπάρχει σε κάθε περίπτωση και σε πλήρη ετοιμότητα σε περίπτωση βλάβης ή ζημίας ενός εκ των ενεργών πλοίων για αντικατάστασή του. Σε κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη των μεταφορικών αναγκών των νησιών, πέραν των παραπάνω αναφερομένων ποσοτήτων, με τα υδροφόρα πλοία που διαθέτει, για την απρόσκοπτη τροφοδοσία τους με πόσιμο νερό, εάν απαιτηθεί. 2. Τεχνικές προδιαγραφές • Το νερό που θα παραδίδεται στα νησιά θα είναι κατάλληλο για πόση, με ευθύνη του αναδόχου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικότερα την αριθ. πρωτ. Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ892/Β/2001) Κοινή Υπουργική απόφαση με την οποία ενσωματώνεται στο Εθνικό Δίκαιο η αριθ. 98/83/Ε.Κ Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998 και της αριθ. πρωτ. ΔΥΓ2/ΓΠ οικ38295/2007 (ΦΕΚ630/Β/2002) Κοινή Υπουργική απόφαση διορθώσεις σφαλμάτων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ986/Β/2007 ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Γενικά 1.1. Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει κατάλληλα πλωτά μέσα για την απρόσκοπτη μεταφορά και παράδοση του πόσιμου νερού. 1.2. Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει όλο τον κατάλληλο εξοπλισμό για την απρόσκοπτη φόρτωση και εκφόρτωση των υδροφόρων πλοίων του, τα οποία πρέπει να είναι εξοπλισμένα με όλα τα απαραίτητα όργανα, μηχανήματα, αντλίες κλπ για την αυτόνομη φόρτωση του νερού από το σημείο λήψεως και εκφόρτωση του στις δεξαμενές όλων των τόπων προορισμού. Κάθε πλοίο πρέπει να είναι εφοδιασμένο υποχρεωτικά με υδρομετρητή για τη μέτρηση της παραδιδόμενης ποσότητας νερού, ο οποίος θα διαθέτει Πιστοποιητικό Διακρίβωσης σε ισχύ από διαπιστευμένο Εργαστήριο του εσωτερικού ή και του εξωτερικού (π.χ. Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας κλπ) στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστωσης για τα μετρούμενα μεγέθη. 1.3. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει ότι οι διαγωνιζόμενοι γνωρίζουν τόσο την υφιστάμενη σήμερα κατάσταση και τους τόπους παραλαβής του νερού, όσο και τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παράδοσης και παραλαβής του νερού καθώς και τη δυνατότητα προσέγγισης των πλωτών μέσων στους τόπους παράδοσής του. Καμία απαίτηση δεν μπορεί να θεμελιώσει εκ των υστέρων ο Ανάδοχος εξ αιτίας της κατάστασης που επικρατεί στις θέσεις παραλαβής και παράδοσης του πόσιμου νερού, παραμένοντας μοναδικός υπεύθυνος για την κανονική υδροδότηση. Σε σοβαρές περιπτώσεις μη κανονικής υδροδότησης νησιού θα θεωρείται ότι δεν εκτελείται η σύμβαση με επιπτώσεις την έκπτωση του Αναδόχου και την κατάπτωση των εγγυήσεων.

-- 39 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 40 1.4. Το νερό θα διοχετεύεται από τα πλοία με μέσα και δαπάνες του Αναδόχου, δηλαδή αντλίες, σωληνώσεις (επίγειες ή επιπλέουσες κλπ) σε υπάρχουσες θέσεις υδροληψίας ή σε αποθηκευτικούς χώρους στα λιμάνια ή σε υπήνεμους όρμους των παραπάνω νησιών. 1.5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως σε περίπτωση βλάβης των ιδίων μέσων ή οποιασδήποτε άλλης αδυναμίας να παραδίδει πόσιμο νερό με οποιοδήποτε τρόπο, που ο ίδιος θεωρεί κατάλληλο. Σε αντίθετη περίπτωση η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να προμηθευτεί νερό με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη προμήθειας και παράδοσης θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 1.6. Ο Ανάδοχος που εκτελεί τη μεταφορά του νερού στα άνυδρα νησιά υποχρεούται να ειδοποιεί τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και τις Επιτροπές Παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το νερό. 1.7. 1.7.α. Το νερό που θα παραδίδεται στα νησιά, θα είναι κατάλληλο για πόση, τόσο από χημική, όσο και από μικροβιολογική άποψη. Σε κάθε περίπτωση το μεταφερόμενο νερό πρέπει να είναι των ιδίων προδιαγραφών με το προμηθευόμενο. Το προς παράδοση νερό θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικότερα την αριθ. πρωτ. Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ892/Β/2001) Κοινή Υπουργική απόφαση με την οποία ενσωματώνεται στο Εθνικό Δίκαιο η αριθ. 98/83/Ε.Κ Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998 και της αριθ. πρωτ. ΔΥΓ2 /ΓΠ οικ38295/2007 (ΦΕΚ630/Β/2002) Κοινή Υπουργική απόφαση διορθώσεις σφαλμάτων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ986/Β/2007 ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, σε κάθε περίπτωση το νερό που παραδίδεται θα πρέπει να είναι της ίδιας ποιότητας με το νερό που προμηθεύεται η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ στο Λαύριο και από τις γεωτρήσεις περιοχής Καλάθου της Ρόδου. Σε περίπτωση που το νερό που προμηθεύεται η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής από την ΕΥΔΑΠ ή τις υδρογεωτρήσεις της περιοχής Καλάθου Ρόδου κλπ δεν ανταποκρίνεται στις παραπάνω προδιαγραφές του νερού ο Ανάδοχος δεν έχει ευθύνη. 1.7.β. Σε κάθε περίπτωση η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. μπορεί να λαμβάνει δείγματα νερού οποτεδήποτε (σημεία φόρτωσης και σημεία εκφόρτωσης). Κατά την φόρτωση, παράδοση -παραλαβή του νερού στα νησιά μπορεί να γίνεται δειγματοληψία, από εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο από την Γ.Γ.ΑΙ. & Ν.Π., που θα παραλαμβάνει το νερό και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δειγματοληψίας, το οποίο ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υπογράψει. Για τον σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει κατάλληλο κιβώτιο το οποίο θα περιέχει αποστειρωμένα μπουκάλια δείγματος νερού και παγοκύστες για να διατηρούνται τα δείγματα σε κατάλληλη θερμοκρασία. 1.7.γ. Την ευθύνη για την καταλληλότητα του πόσιμου νερού κατά τη μεταφορά του την έχει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. Σε περίπτωση που το νερό βρεθεί ακατάλληλο για πόση από χημική ή μικροβιολογική άποψη και η επιβάρυνση αυτή δεν οφείλεται σε πρωτογενή αίτια τα οποία εντοπίζονται στις πηγές υδροδότησης ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμίας αμοιβής και θα θεωρείται ότι αυτή η ποσότητα νερού δεν παραδόθηκε. Στην περίπτωση αυτή θα επιβάλλεται

-- 40 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 41 χρηματική ποινή ίση με 2.000€. Στις περιπτώσεις αυτές ο «Ανάδοχος» οφείλει να παραδίδει πόσιμο νερό με οποιοδήποτε τρόπο ο ίδιος θεωρεί κατάλληλο εντός 24 ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση της ακαταλληλότητας του νερού. Σε αντίθετη περίπτωση η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να προμηθευτεί νερό με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο και η δαπάνη προμήθειας και παράδοσης θα βαρύνει τον «Ανάδοχο». Σε περίπτωση υποτροπής του Αναδόχου τα ανωτέρω πρόστιμα θα διπλασιάζονται και θα μπορεί να κηρύσσεται έκπτωτος με κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ του Δημοσίου. 1.8. Η μεταφορά του νερού θα γίνεται μόνο ύστερα από εντολή της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής προς τον Ανάδοχο. Σε διαφορετική περίπτωση, ουδεμία δαπάνη θα αναγνωρίζεται και κατά συνέπεια θα εκκαθαρίζεται από την Γ.Γ.ΑΙ. & Ν.Π. Θα συντάσσεται μηνιαίο πρόγραμμα παράδοσης του νερού, το οποίο θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο πριν την έναρξη του επόμενου μήνα. Το πρόγραμμα αυτό θα κοινοποιείται επίσης και στους αντίστοιχους ΟΤΑ. 1.9. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος για οποιονδήποτε λόγο, εκτός των δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν παραδίδει τις παραγγελθείσες από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ποσότητες νερού στα άνυδρα νησιά, τότε η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής δικαιούται να προμηθεύεται με οποιονδήποτε τρόπο τις υπολειπόμενες ποσότητες με άλλη εταιρεία σε βάρος του Αναδόχου και να επιβάλλει τις παρακάτω ρήτρες: Για την μη παράδοση νερού ή παράδοση λιγότερης ποσότητας νερού από τις παραγγελθείσες, από μία (1) μέχρι τρείς (3) ημέρες καθυστέρησης από την προγραμματισμένη μέρα, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα 1.000,00 ΕΥΡΩ για κάθε ημέρα καθυστέρησης, από την 4η μέρα μέχρι την 10η 2.000,00 ΕΥΡΩ για κάθε μέρα καθυστέρησης, και μετά την 10η μέρα η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση, να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο χωρίς άλλη διατύπωση με συνέπεια την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ του Δημοσίου. Σε κάθε περίπτωση, η αδικαιολόγητη μη εκτέλεση ή καθυστέρηση εκτέλεσης εντολής της ΓΓΑΙΝΠ, πέρα των ανωτέρω προστίμων που δύναται να επιβληθούν, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από πιθανές διοικητικές κυρώσεις και κατάπτωση εγγυητικής επιστολής. 1.10. Η μεταφορά του πόσιμου νερού στα νησιά του Νομού Κυκλάδων θα γίνεται με υδροφόρα πλοία, από το δίκτυο της Ε.ΥΔ.Α.Π. στην Αττική (Λαύριο). Η μεταφορά και παράδοση του πόσιμου νερού στις δεξαμενές των Ο.Τ.Α. των άνυδρων νησιών του Νομού Δωδεκανήσου θα γίνεται με υδροφόρα πλοία, από τις γεωτρήσεις που ευρίσκονται στη περιοχή ΄΄Κάλαθος΄΄ (περιοχή παλαιού αεροδρομίου νήσου Ρόδου). Σε κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη των μεταφορικών αναγκών των νησιών, πέραν των παραπάνω αναφερομένων ποσοτήτων στον Πίνακα 3 του Κεφαλαίου Γ της παρούσης με τα υδροφόρα πλοία που διαθέτει, για την απρόσκοπτη τροφοδοσία των νησιών με πόσιμο νερό, εάν απαιτηθεί. H Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, για διευκόλυνση του έργου της μεταφοράς πόσιμου νερού στα άνυδρα νησιά του Ν. Κυκλάδων από τον «Ανάδοχο», επιτρέπει σ’αυτόν να χρησιμοποιεί τις παροχές νερού ιδιοκτησίας της, Ν00Μ00020 (ΑΜ 1751678) και Ν05Σ00078 (ΑΜ 2088557), που έχει εγκατεστημένες στο δίκτυο της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ) Α.Ε. στο Λαύριο.

-- 41 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 42 Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε αυτός και μόνο να λαμβάνει νερό από τις παροχές της Ε.ΥΔ.Α.Π. στην Αττική (΄΄Λαύριο΄'), που είναι ιδιοκτησία της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ειδικότερα, για τις παροχές της ΕΥΔΑΠ στο Λαύριο και για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών εξυπηρέτησης στρατιωτικών εγκαταστάσεων των νησιών του Αιγαίου από τα υδροφόρα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση φόρτωση των πλοίων αυτών από τις υδροληψίες αυτές. Εν προκειμένω, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στο Λιμεναρχείο Λαυρίου ένα κλειδί των εγκαταστάσεων ασφαλείας των παροχών. Στις περιπτώσεις αυτές συντάσσεται Πρακτικό Παραλαβής, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία παραλαβής, η ώρα έναρξης και πέρατος της φόρτωσης, η ποσότητα του νερού, καθώς και το νησί προορισμού, υπογεγραμμένο από τον πλοίαρχο του σκάφους του Π.Ν. και από εκπρόσωπο του Λιμεναρχείου Λαυρίου. Το Πρακτικό αυτό αποστέλλεται στην ΄΄Υπηρεσία΄΄ μερίμνη της αρμοδίας Υπηρεσίας του ΓΕΝ. H Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, για διευκόλυνση του έργου της μεταφοράς πόσιμου νερού κυρίως στα άνυδρα νησιά του Ν. Δωδεκανήσου κυρίως, επιτρέπει στον «Ανάδοχο» να λαμβάνει δωρεάν νερό από τις εγκαταστάσεις της περιοχής «Καλάθου» της νήσου Ρόδου στα πλαίσια εφαρμογής σχετικής από 12-7-2007 Προγραμματικής Σύμβασης που έχει υπογράψει γι’ αυτό το σκοπό με την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Δωδεκανήσου και νυν Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίο, όπως αυτή παρατάθηκε κατά δύο έτη από 1ης Ιουλίου 2013. Σε περίπτωση κατά την οποία για οιονδήποτε λόγο δεν καθίσταται δυνατή η φόρτωση νερού στα υδροφόρα πλοία από τις γεωτρήσεις της περιοχής ΄΄Καλάθου΄΄ Ρόδου για την υδροδότηση των νησιών της Δωδεκανήσου, τότε ο ανάδοχος θα προμηθεύεται -κατόπιν ενημέρωσης και σχετικής έγγραφης έγκρισης της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής- το πόσιμο νερό, είτε από την ΔΕΥΑΡ (Ρόδος) ή την ΕΥΔΑΠ (Λαύριο) με επιβάρυνση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής της αγοράς του νερού. Οι παραδιδόμενες ποσότητες νερού στις δεξαμενές ή τα δίκτυα των ΟΤΑ, θα προκύπτουν από τους ηλεκτρονικούς υδρομετρητές που έχει τοποθετήσει για αυτό το σκοπό η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ή και του πλοίου όταν δεν λειτουργούν ή δεν υπάρχουν τα υδρόμετρα ξηράς). Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος και της μη λειτουργίας των σταθεροποιητών τάσεως στους ηλεκτρονικούς υδρομετρητές, η μέτρηση της παραδιδόμενης ποσότητας θα γίνεται με τους υδρομετρητές του πλοίου. Το αυτό θα συμβαίνει και σε περίπτωση βλάβης και μη λειτουργίας του ηλεκτρονικού υδρομετρητή οφειλομένης σε απρόβλεπτα αίτια. 1.11. Ουδεμία ευθύνη έχει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για οποιαδήποτε ζημία ή τυχαίο γεγονός συμβεί κατά την υλοποίηση της Σύμβασης.

-- 42 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 43 2. Παραλαβή νερού 2.1. Η παραλαβή των ποσοτήτων νερού που μεταφέρονται συνολικά στα άνυδρα νησιά των Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων γίνεται από τριμελή Κεντρική Επιτροπή Παραλαβής, η οποία εδρεύει στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στη Μυτιλήνη και συγκροτείται από υπαλλήλους της. Η παραλαβή των ποσοτήτων νερού που θα παραδίδονται στα άνυδρα νησιά γίνεται από τριμελείς κατά τόπους επιτροπές, οι οποίες συνεπικουρούν το έργο της Κεντρικής Επιτροπής Παραλαβή και οι οποίες ορίζονται με αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στις οποίες καθορίζεται επίσης και ο τρόπος λειτουργίας τους. Στις επιτροπές αυτές συμμετέχει υποχρεωτικά και ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος του οικείου ΟΤΑ. Οι ανωτέρω επιτροπές συντάσσουν και υπογράφουν σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής-παράδοσης, τα οποία υπογράφονται–σφραγίζονται και από τον πλοίαρχο του σκάφους, ως εκπρόσωπο του Αναδόχου και σφραγίζονται από τον εκάστοτε ΟΤΑ. Τα εν λόγω πρωτόκολλα περιέρχονται στην Κεντρική Επιτροπή Παραλαβής. Στη συνέχεια, η Κεντρική Επιτροπή Παραλαβής, μαζί με τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία προβλέπονται στην παράγρ. 3 του παρόντος, και προκειμένου να προβεί στη παραλαβή του συνόλου της κατά μήνα μεταφερθείσας ποσότητας νερού, προβαίνει –μεταξύ άλλων- και σε διασταύρωση των ποσοτήτων πού έχουν αποληφθεί –φορτωθεί εκ μέρους του αναδόχου με τα υδροφόρα πλοία από τις παροχές της ΕΥΔΑΠ στο Λαύριο, με αυτές που έχουν παραληφθεί αντίστοιχα από τις κατά τόπους επιτροπές των νησιών. 2.2. Για την διευκόλυνση του έργου της παραλαβής η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής έχει εγκαταστήσει ηλεκτρονικούς υδρομετρητές (παροχόμετρα) σε κάθε ΟΤΑ 3. Πληρωμές Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται ανά μήνα, μετά από πιστοποίηση του μεταφορικού έργου. Ανά μήνα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής τα παρακάτω: • Πρωτόκολλα παραλαβής κατά νησί από την αντίστοιχη τοπική επιτροπή, στα οποία θα αναφέρεται η ημερομηνία παραλαβής, ο αριθμός των υδρομετρητών ξηράς (ή και του πλοίου όταν δεν λειτουργούν ή δεν υπάρχουν τα υδρόμετρα ξηράς) χωριστά καθώς η ώρα και οι ενδείξεις έναρξης και πέρατος του παραλαμβανόμενου νερού για κάθε εκφόρτωση. Τα πρωτόκολλα αυτά υπογράφονται– σφραγίζονται και από τον πλοίαρχο του σκάφους, ως εκπρόσωπο του Αναδόχου και σφραγίζονται από τον εκάστοτε ΟΤΑ. • Τιμολόγιο πώλησης ή ισοδύναμου παραστατικού που προβλέπεται από τον ισχύοντα κάθε φορά Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. • Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ. • Δελτίο αποστολής για κάθε δρομολόγιο μεταφοράς νερού από κάθε πλοίο • Αντίγραφο του ημερολογίου του πλοίου θεωρημένο από τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές παράδοσης του νερού

-- 43 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 44 • Αναλυτική κατάσταση ανά δρομολόγιο και πλοίο (εις τριπλούν) στην οποία θα αναγράφονται : ► οι ποσότητες νερού που έχουν φορτωθεί και παραδοθεί από τις υδροληψίες της Καλάθου Ρόδου στα νησιά των Κυκλάδων ή και της Δωδεκανήσου ► οι ποσότητες νερού που έχουν φορτωθεί και παραδοθεί από τις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ στο Λαύριο στα νησιά της Δωδεκανήσου ή και των Κυκλάδων • Αποδεικτικό πληρωμής στο οποίο να φαίνεται ότι έχει αποδοθεί η κράτηση 0.1% επί της συμβατικής αξίας (πλέον 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου επί του προκύπτοντος ποσού) χωρίς ΦΠΑ, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ν. 4013/15-9-2011 ΦΕΚ 204Α') 4. Επίλυση διαφορών Τυχόν διαφορές θα επιλύονται στα Δικαστήρια της Μυτιλήνης, όπου εδρεύει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Ν.Π.

-- 44 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 45 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Α΄ "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" Ονομασία Τράπεζας ................................................................................................ Κατάστημα ........................................................................................................................... Δ/νση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., FAX) ........................................ (Ημερομηνία έκδοσης) ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Δ/νση Μελετών, Εργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας Μ.Ασίας 2 811 00 Μυτιλήνη ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘ.......................................... ( ΕΥΡΩ) Κύριοι, Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι της ένστασης της διζήσεως υπέρ της Εταιρείας ............................................. ............ (πλήρη στοιχεία και Δ/νση) {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας} μέχρι του ποσού των ( ) ΕΥΡΩ, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας για την ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ της στο διαγωνισμό της …………… που προκηρύχθηκε με την αρ.πρωτ. 4122.72- 1/221/23-01-2015 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, για την ανάδειξη Αναδόχου για την «Μεταφορά και παράδοση πόσιμου νερού σε δεξαμενές των Ο.Τ.Α των άνυδρων νησιών των Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων από 1-4-2015 έως 30-9-2015», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρείς (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ όλον τον χρόνο ισχύος της.

-- 45 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 46 Η παρούσα αορίστου ισχύος ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Βεβαιώνεται τέλος ότι το ποσό της παρεχόμενης με την παρούσα εγγυήσεως, περιλαμβάνεται στο συνολικό ποσό χορηγήσεως εγγυήσεων που καθορίσθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας για την Τράπεζά μας. Με τιμή (Όνομα πιστωτικού Ιδρύματος) (Όνομα νομίμου εκπροσώπου)

-- 46 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 47 Β΄ "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ" Ονομασία Τράπεζας ................................................................................................ Κατάστημα (Δ/νση, οδός, αριθμός Τ.Κ., fax) .......................................................................................................................................... ........................................ (Ημερομηνία έκδοσης) ΠΡΟΣ: Τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Δ/νση Μελετών, Εργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας Μ.Ασίας 2 811 00 Μυτιλήνη ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘ.............................. ( ΕΥΡΩ) Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι δικαιώματος της ένστασης της διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. …… μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………… «Μεταφορά και παράδοση πόσιμου νερού σε δεξαμενές των Ο.Τ.Α των άνυδρων νησιών των Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων από 1-4-2015 έως και 30-9-2015», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, συνολικής αξίας ………......., σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. 4122.72-1/221/23- 01-2015 διακήρυξή σας και το οποίο καλύπτει το 5% της συμβατικής προ ΦΠΑ αξίας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση σας το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

-- 47 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 48 Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας που έχουν δοθεί, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το πρώην Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την Τράπεζά μας. Με τιμή (Όνομα πιστωτικού Ιδρύματος) (Όνομα νομίμου εκπροσώπου)

-- 48 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 49 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

-- 49 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc 50 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ αριθμ. /2015 «Μεταφορά και παράδοση πόσιμου νερού σε δεξαμενές των Ο.Τ.Α άνυδρων νησιών των Νομών ∆ωδεκανήσου και Κυκλάδων για το χρονικό διάστημα από 1-4-2015 έως και 30-9-2015» ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α σε ποσοστό 23%. ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ………………………………………………………………………………..

-- 50 of 61 --

C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ2: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΝΕΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 3: ΤΙΜΗ, ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΘΡΟ 4: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ –ΡΗΤΡΕΣ ΑΡΘΡΟ 5: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 7: ΑΝΑΣΤΟΛΗ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 9: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 10: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ –ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 11: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

-- 51 of 61 --

52 C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. /2015 «Μεταφορά και παράδοση πόσιμου νερού σε δεξαμενές των Ο.Τ.Α άνυδρων νησιών των Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων για το χρονικό διάστημα από 1-4-2015 έως και 30-9- 2015» Στον Πειραιά σήμερα, 2015 και ημέρα , στα Γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφ’ ενός Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου–Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, το οποίο αποκαλείται στο εξής "Υπηρεσία", και αφ’ ετέρου Η ……………………….. η οποία αποκαλείται στο εξής "Ανάδοχος", Λαμβάνοντας υπόψη: 1.Tην με αριθ.πρωτ. 4122.72-1/……………………. απόφαση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για τη μεταφορά και παράδοση πόσιμου νερού σε δεξαμενές των ΟΤΑ των άνυδρων νησιών των Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων για το χρονικό διάστημα από 1-4-2014 έως και 30-9-2015 2.Την με αριθ.πρωτ. 4122/72-1/………………………… απόφαση Υπουργού Αιγαίου και Ναυτιλίας σχετικά με την «Έγκριση αποτελέσματος του ανοικτού διαγωνισμού για τη μεταφορά και παράδοση πόσιμου νερού σε δεξαμενές των Ο.Τ.Α των άνυδρων νησιών των Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων για το χρονικό διάστημα από 1-4-2015 έως και 30-9-2015» 3. Την Πράξη………………..του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με το με αρ.πρωτ. …………….έγγραφό του (Α.Π. Γ.Γ.ΑΙ.. & Ν.Π.: ), σύμφωνα με την οποία το Κλιμάκιο αποφαίνεται ότι ΄΄Δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης για τη μεταφορά πόσιμου νερού στις δεξαμενές των Ο.Τ.Α. των άνυδρων νησιών των Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων ………………………………………………………………………….’’ συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ–ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αντικείμενο του έργου του Αναδόχου είναι: Α. η μεταφορά και παράδοση πόσιμου νερού, το οποίο θα προμηθεύεται με δικές της δαπάνες η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Η μεταφορά θα γίνεται σε άνυδρα νησιά των Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, με υδροφόρα πλοία, ανά μήνα, ως εξής:

-- 52 of 61 --

53 C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ (κ.μ.) ΕΤΟΣ 2015 ΜΗΝΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ α/α ΝΗΣΙ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΗΝΟΣ ΣΥΝΟΛΑ 1 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ 500 1.200 1.300 1.500 1.800 1.500 7.800 2 ΛΕΙΨΟΙ 3.000 3.500 4.800 5.700 7.500 5.300 29.800 3 ΛΕΡΟΣ 1.000 3.000 2.500 4.400 4.400 3.700 19.000 4 ΜΕΓΙΣΤΗ 2.500 2.500 4.100 5.500 5.500 2.500 22.600 5 ΠΑΤΜΟΣ 5.500 7.000 7.000 10.000 10.000 9.000 48.500 6 ΑΜΟΡΓΟΣ 3.000 3.500 3.500 7.000 7.000 6.000 30.000 7 ΔΟΝΟΥΣΑ 600 500 1.000 2.500 3.000 1.000 8.600 8 ΗΡΑΚΛΕΙΑ 1.000 2.000 2.000 3.000 3.500 1.500 13.000 9 ΚΙΜΩΛΟΣ 3.800 4.300 4.500 7.500 9.000 4.600 33.700 10 ΣΥΜΗ (Ι.Μ.ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ) 0 1.000 500 1.000 1.000 1.000 4.500 ΣΥΝΟΛΑ 20.900 28.500 31.200 48.100 52.700 36.100 217.500 Οι περιλαμβανόμενες προς μεταφορά ποσότητες νερού, όπως αυτές αναφέρονται στον παραπάνω Πίνακα κατά νησί και μήνα, (ή και σε άλλα νησιά πλέον των αναφερομένων στον παραπάνω Πίνακα όταν αυτό απαιτηθεί, για την κάλυψη των υδρευτικών τους αναγκών, μπορεί να αυξομειωθούν χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση επί της συμφωνηθείσας τιμής μεταφοράς του νερού ανά κυβικό μέτρο, δηλ. με την ίδια τιμή ανά κ.μ και ίδιους όρους. Σε περίπτωση κατά την οποία η μείωση της μεταφερόμενης ποσότητας νερού υπερβεί το 20% της συνολικής εξαμηνιαίας ποσότητας (δηλ. μείωση μεγαλύτερη των 43.500 κ.μ.), όπως αυτή εμφανίζεται στον Πίνακα 1, τότε ο Ανάδοχος θα αποζημιώνεται για το 80% της συνολικής ποσότητας, ήτοι για 174.000 κ.μ. Η διάρκεια υλοποίησης του συγκεκριμένου Έργου ορίζεται για τους μήνες Απρίλιο 2015 έως και Σεπτέμβριο 2015. Ειδικότερα, η ημερομηνία έναρξης του έργου αρχίζει μετά την θετική διενέργεια του προσυμβατικού ελέγχου της σχετικής Σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την εν συνεχεία υπογραφή της και λήγει μετά την πάροδο έξι(6) μηνών. Για τους μήνες εκείνους για τους οποίους οι προς μεταφορά ποσότητες είναι κάτω των 30.000 κ.μ, τότε απαιτείται η δρομολόγηση ενός μόνο υδροφόρου πλοίου. Σε περίπτωση κατά την οποία οι προς μεταφορά μηνιαίες ποσότητες κυμαίνονται μεταξύ 30.000 και 60.000 κ.μ, τότε απαιτείται η δρομολόγηση δύο υδροφόρων πλοίων, ενώ σε περίπτωση που οι μηνιαίες ποσότητες υπερβαίνουν τις 80.000 κ.μ,απαιτείται η δρομολόγηση τριών υδροφόρων πλοίων. Ένα επιπλέον πλοίο θα υπάρχει σε κάθε περίπτωση και σε πλήρη ετοιμότητα σε περίπτωση βλάβης ή ζημίας ενός εκ των ενεργών πλοίων για αντικατάστασή του.

-- 53 of 61 --

54 C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc Σε κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη των μεταφορικών αναγκών των νησιών, πέραν των παραπάνω αναφερομένων ποσοτήτων, με τα υδροφόρα πλοία που διαθέτει, για την απρόσκοπτη τροφοδοσία τους με πόσιμο νερό, εάν απαιτηθεί. ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΝΕΡΟΥ 2.1. Η παραλαβή των ποσοτήτων νερού που μεταφέρονται συνολικά στα άνυδρα νησιά των Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων γίνεται από τριμελή Κεντρική Επιτροπή Παραλαβής, η οποία εδρεύει στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στη Μυτιλήνη και συγκροτείται από υπαλλήλους της. Η παραλαβή των ποσοτήτων νερού που θα παραδίδονται στα άνυδρα νησιά γίνεται από τριμελείς κατά τόπους επιτροπές, οι οποίες συνεπικουρούν το έργο της Κεντρικής Επιτροπής Παραλαβή και οι οποίες ορίζονται με αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στις οποίες καθορίζεται επίσης και ο τρόπος λειτουργίας τους. Στις επιτροπές αυτές συμμετέχει υποχρεωτικά και ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος του οικείου ΟΤΑ. Οι ανωτέρω επιτροπές συντάσσουν και υπογράφουν σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής-παράδοσης, τα οποία υπογράφονται–σφραγίζονται και από τον πλοίαρχο του σκάφους, ως εκπρόσωπο του Αναδόχου και σφραγίζονται από τον εκάστοτε ΟΤΑ. Τα εν λόγω πρωτόκολλα περιέρχονται στην Κεντρική Επιτροπή Παραλαβής. Στη συνέχεια, η Κεντρική Επιτροπή Παραλαβής, μαζί με τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά της Διακήρυξης, και προκειμένου να προβεί στη παραλαβή του συνόλου της κατά μήνα μεταφερθείσας ποσότητας νερού, προβαίνει –μεταξύ άλλων- και σε διασταύρωση των ποσοτήτων πού έχουν αποληφθεί –φορτωθεί εκ μέρους του αναδόχου με τα υδροφόρα πλοία από τις παροχές της ΕΥΔΑΠ στο Λαύριο, με αυτές που έχουν παραληφθεί αντίστοιχα από τις κατά τόπους επιτροπές των νησιών. 2.2. Για την διευκόλυνση του έργου της παραλαβής η Γενική Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής έχει εγκαταστήσει ηλεκτρονικούς υδρομετρητές (παροχόμετρα) σε κάθε ΟΤΑ

-- 54 of 61 --

55 C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc ΑΡΘΡΟ 3 ΤΙΜΗ, ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3.1. Η αμοιβή του Αναδόχου για την μεταφορά και παράδοση ποσίμου ύδατος στα άνυδρα νησιά των Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων ορίζεται στην τιμή των ………………. ΕΥΡΩ ανά κυβικό μέτρο νερού πλέον ΦΠΑ 23%. Τρόπος πληρωμής του Αναδόχου: Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται ανά μήνα, μετά από πιστοποίηση του μεταφορικού έργου. Ανά μήνα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής τα παρακάτω: ● Πρωτόκολλα παραλαβής κατά νησί από την αντίστοιχη τοπική επιτροπή, στα οποία θα αναφέρεται η ημερομηνία παραλαβής, ο αριθμός των υδρομετρητών ξηράς (ή και του πλοίου όταν δεν λειτουργούν ή δεν υπάρχουν τα υδρόμετρα ξηράς) χωριστά καθώς η ώρα και οι ενδείξεις έναρξης και πέρατος του παραλαμβανόμενου νερού για κάθε εκφόρτωση. Τα πρωτόκολλα αυτά υπογράφονται– σφραγίζονται και από τον πλοίαρχο του σκάφους, ως εκπρόσωπο του Αναδόχου και σφραγίζονται από τον εκάστοτε ΟΤΑ. ● Τιμολόγιο πώλησης ή ισοδύναμου παραστατικού που προβλέπεται από τον ισχύοντα κάθε φορά Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. ● Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ. ● Δελτίο αποστολής για κάθε δρομολόγιο μεταφοράς νερού από κάθε πλοίο ● Αντίγραφο του ημερολογίου του πλοίου θεωρημένο από τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές παράδοσης του νερού ● Αναλυτική κατάσταση ανά δρομολόγιο και πλοίο (εις τριπλούν) στην οποία θα αναγράφονται : ► οι ποσότητες νερού που έχουν φορτωθεί και παραδοθεί από τις υδροληψίες της Καλάθου Ρόδου στα νησιά των Κυκλάδων ή και της Δωδεκανήσου ► οι ποσότητες νερού που έχουν φορτωθεί και παραδοθεί από τις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ στο Λαύριο στα νησιά της Δωδεκανήσου ή και των Κυκλάδων ● Αποδεικτικό πληρωμής στο οποίο να φαίνεται ότι έχει αποδοθεί η κράτηση 0.1% επί της συμβατικής αξίας (πλέον 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου επί του προκύπτοντος ποσού) χωρίς ΦΠΑ, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ν. 4013/15-9-2011 ΦΕΚ 204Α') 3.2. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής θα εκδίδει επιταγές, μετά την προσκόμιση από τον "Ανάδοχο" όλων των νόμιμων παραστατικών (τιμολόγια – βεβαίωση μη οφειλών στο Δημόσιο, ΙΚΑ, ΝΑΤ κλπ) στο όνομα του "Αναδόχου", σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕ 330 της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και συγκεκριμένα του έργου με κωδικό 2006ΣΕ33000000 «Υδροδότηση άνυδρων νησιών και έργα βελτίωσης υποδομών ύδρευσης νησιών Αιγαίου» (π.κ. 1997ΣΕ03300002).

-- 55 of 61 --

56 C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc ΑΡΘΡΟ 4 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ –ΡΗΤΡΕΣ 4.1. Ο Ανάδοχος προσκόμισε στην Υπηρεσία την υπ' αριθμ. ………………… εγγυητική επιστολή της ………………………………………………………, ποσού …………… €, η οποία και αντιστοιχεί στο 5% της συμβατικής προ ΦΠΑ αξίας του έργου της μεταφοράς και παράδοσης πόσιμου νερού σε δεξαμενές των Ο.Τ.Α των άνυδρων νησιών των Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων για το χρονικό διάστημα από 1-4-2015 έως και 30-9-2015, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική ολοκλήρωση του συνόλου του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. 4.2. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος για οποιονδήποτε λόγο, εκτός των δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν παραδίδει τις παραγγελθείσες από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ποσότητες νερού στα άνυδρα νησιά, τότε η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής δικαιούται να προμηθεύεται με οποιονδήποτε τρόπο τις υπολειπόμενες ποσότητες με άλλη εταιρεία σε βάρος του Αναδόχου και να επιβάλλει τις παρακάτω ρήτρες: Για την μη παράδοση νερού ή παράδοση λιγότερης ποσότητας νερού από τις παραγγελθείσες, από μία (1) μέχρι τρείς (3) ημέρες καθυστέρησης από την προγραμματισμένη μέρα, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα 1.000,00 ΕΥΡΩ για κάθε ημέρα καθυστέρησης, από την 4η μέρα μέχρι την 10η 2.000,00 ΕΥΡΩ για κάθε μέρα καθυστέρησης, και μετά την 10η μέρα η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση, να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο χωρίς άλλη διατύπωση με συνέπεια την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ αυτής. Σε κάθε περίπτωση, η αδικαιολόγητη μη εκτέλεση ή καθυστέρηση εκτέλεσης εντολής της ΓΓΑΙΝΠ, πέρα των ανωτέρω προστίμων που δύναται να επιβληθούν, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από πιθανές διοικητικές κυρώσεις και κατάπτωση εγγυητικών επιστολών. ΑΡΘΡΟ 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Γενικά: 5.1. Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει κατάλληλα πλωτά μέσα για την απρόσκοπτη μεταφορά και παράδοση του πόσιμου νερού. 5.2. Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει όλο τον κατάλληλο εξοπλισμό για την απρόσκοπτη φόρτωση και εκφόρτωση των υδροφόρων πλοίων του, τα οποία πρέπει να είναι εξοπλισμένα με όλα τα απαραίτητα όργανα, μηχανήματα, αντλίες κλπ για την αυτόνομη φόρτωση του νερού από το σημείο λήψεως και εκφόρτωση του στις δεξαμενές όλων των τόπων προορισμού. Κάθε πλοίο πρέπει να είναι εφοδιασμένο υποχρεωτικά με υδρομετρητή για τη μέτρηση της παραδιδόμενης ποσότητας νερού, ο οποίος θα διαθέτει Πιστοποιητικό Διακρίβωσης σε ισχύ από διαπιστευμένο Εργαστήριο του εσωτερικού ή και του εξωτερικού (π.χ. Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας κλπ) στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστωσης για τα μετρούμενα μεγέθη. 5.3. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει ότι οι διαγωνιζόμενοι γνωρίζουν τόσο την υφιστάμενη σήμερα κατάσταση και τους τόπους παραλαβής του νερού, όσο και τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παράδοσης και παραλαβής του νερού καθώς και τη δυνατότητα προσέγγισης των πλωτών μέσων στους τόπους παράδοσής του. Καμία απαίτηση δεν μπορεί να θεμελιώσει εκ των υστέρων ο Ανάδοχος εξ αιτίας της

-- 56 of 61 --

57 C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc κατάστασης που επικρατεί στις θέσεις παραλαβής και παράδοσης του πόσιμου νερού, παραμένοντας μοναδικός υπεύθυνος για την κανονική υδροδότηση. Σε σοβαρές περιπτώσεις μη κανονικής υδροδότησης νησιού θα θεωρείται ότι δεν εκτελείται η σύμβαση με επιπτώσεις την έκπτωση του Αναδόχου και την κατάπτωση των εγγυήσεων 5.4. Το νερό θα διοχετεύεται από τα πλοία με μέσα και δαπάνες του Αναδόχου, δηλαδή αντλίες, σωληνώσεις (επίγειες ή επιπλέουσες κλπ) σε υπάρχουσες θέσεις υδροληψίας ή σε αποθηκευτικούς χώρους στα λιμάνια ή σε υπήνεμους όρμους των παραπάνω νησιών. 5.5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως σε περίπτωση βλάβης των ιδίων μέσων ή οποιασδήποτε άλλης αδυναμίας να παραδίδει πόσιμο νερό με οποιοδήποτε τρόπο, που ο ίδιος θεωρεί κατάλληλο, οπωσδήποτε όμως με τους όρους που περιέχονται στο Κεφάλαιο Β του παρόντος. Σε αντίθετη περίπτωση η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να προμηθευτεί νερό με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη προμήθειας και παράδοσης θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 5.6. Ο Ανάδοχος που εκτελεί τη μεταφορά του νερού στα άνυδρα νησιά υποχρεούται να ειδοποιεί τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και τις Επιτροπές Παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το νερό. 5.7. α. Το νερό που θα παραδίδεται στα νησιά, θα είναι κατάλληλο για πόση, τόσο από χημική, όσο και από μικροβιολογική άποψη. Σε κάθε περίπτωση το μεταφερόμενο νερό πρέπει να είναι των ιδίων προδιαγραφών με το προμηθευόμενο. Το προς παράδοση νερό θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικότερα την αριθ. πρωτ. Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ892/Β/2001) Κοινή Υπουργική απόφαση με την οποία ενσωματώνεται στο Εθνικό Δίκαιο η αριθ. 98/83/Ε.Κ Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998 και της αριθ. πρωτ. ΔΥΓ2 /ΓΠ οικ38295/2007 (ΦΕΚ630/Β/2002) Κοινή Υπουργική απόφαση διορθώσεις σφαλμάτων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ986/Β/2007 ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, σε κάθε περίπτωση το νερό που παραδίδεται θα πρέπει να είναι της ίδιας ποιότητας με το νερό που προμηθεύεται η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ στο Λαύριο και από τις γεωτρήσεις περιοχής Καλάθου της Ρόδου. Σε περίπτωση που το νερό που προμηθεύεται η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής από την ΕΥΔΑΠ ή τις υδρογεωτρήσεις της περιοχής Καλάθου Ρόδου κλπ δεν ανταποκρίνεται στις παραπάνω προδιαγραφές του νερού ο Ανάδοχος δεν έχει καμία ευθύνη. β. Σε κάθε περίπτωση η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. μπορεί να λαμβάνει δείγματα νερού οποτεδήποτε (σημεία φόρτωσης και σημεία εκφόρτωσης). Κατά την φόρτωση, παράδοση - παραλαβή του νερού στα νησιά μπορεί να γίνεται δειγματοληψία, από εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο από την Γ.Γ.ΑΙ. & Ν.Π., που θα παραλαμβάνει το νερό και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δειγματοληψίας, το οποίο ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υπογράψει. Για τον σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει κατάλληλο κιβώτιο το οποίο θα περιέχει αποστειρωμένα μπουκάλια δείγματος νερού και παγοκύστες για να διατηρούνται τα δείγματα σε κατάλληλη θερμοκρασία. γ. Την ευθύνη για την καταλληλότητα του πόσιμου νερού κατά τη μεταφορά του την έχει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. Σε περίπτωση που το νερό βρεθεί ακατάλληλο για πόση από χημική ή μικροβιολογική άποψη και η επιβάρυνση αυτή δεν οφείλεται σε πρωτογενή αίτια τα οποία εντοπίζονται στις πηγές υδροδότησης ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμίας αμοιβής και θα θεωρείται ότι αυτή η ποσότητα νερού δεν παραδόθηκε. Στην περίπτωση αυτή θα επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με 2.000€.

-- 57 of 61 --

58 C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc Στις περιπτώσεις αυτές ο «Ανάδοχος» οφείλει να παραδίδει πόσιμο νερό με οποιοδήποτε τρόπο ο ίδιος θεωρεί κατάλληλο εντός 24 ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση της ακαταλληλότητας του νερού. Σε αντίθετη περίπτωση η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να προμηθευτεί νερό με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο και η δαπάνη προμήθειας και παράδοσης θα βαρύνει τον «Ανάδοχο». Σε περίπτωση υποτροπής του Αναδόχου τα ανωτέρω πρόστιμα θα διπλασιάζονται και θα μπορεί να κηρύσσεται έκπτωτος με κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής. 5.8. Η μεταφορά του νερού θα γίνεται μόνο ύστερα από εντολή της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής προς τον Ανάδοχο. Σε διαφορετική περίπτωση, ουδεμία δαπάνη θα αναγνωρίζεται και κατά συνέπεια θα εκκαθαρίζεται από την Γ.Γ.ΑΙ. & Ν.Π Θα συντάσσεται μηνιαίο πρόγραμμα παράδοσης του νερού, το οποίο θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο πριν την έναρξη του επόμενου μήνα. Το πρόγραμμα αυτό θα κοινοποιείται επίσης και στους αντίστοιχους ΟΤΑ. 5.9. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος για οποιονδήποτε λόγο, εκτός των δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν παραδίδει τις παραγγελθείσες από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ποσότητες νερού στα άνυδρα νησιά, τότε η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής δικαιούται να προμηθεύεται με οποιονδήποτε τρόπο τις υπολειπόμενες ποσότητες με άλλη εταιρεία σε βάρος του Αναδόχου και να επιβάλλει τις παρακάτω ρήτρες: Για την μη παράδοση νερού ή παράδοση λιγότερης ποσότητας νερού από τις παραγγελθείσες, από μία (1) μέχρι τρείς (3) ημέρες καθυστέρησης από την προγραμματισμένη μέρα, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα 1.000,00 ΕΥΡΩ για κάθε ημέρα καθυστέρησης, από την 4η μέρα μέχρι την 10η 2.000,00 ΕΥΡΩ για κάθε μέρα καθυστέρησης, και μετά την 10η μέρα η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση, να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο χωρίς άλλη διατύπωση με συνέπεια την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ αυτής. Σε κάθε περίπτωση, η αδικαιολόγητη μη εκτέλεση ή καθυστέρηση εκτέλεσης εντολής της ΓΓΑΙΝΠ, πέρα των ανωτέρω προστίμων που δύναται να επιβληθούν, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από πιθανές διοικητικές κυρώσεις και κατάπτωση εγγυητικών επιστολών. 5.10. Η μεταφορά του πόσιμου νερού στα νησιά του Νομού Κυκλάδων θα γίνεται με υδροφόρα πλοία, βασικά από το δίκτυο της Ε.ΥΔ.Α.Π. στην Αττική (Λαύριο). Η μεταφορά και παράδοση του πόσιμου νερού στις δεξαμενές των Ο.Τ.Α. των άνυδρων νησιών του Νομού Δωδεκανήσου θα γίνεται με υδροφόρα πλοία, βασικά από τις γεωτρήσεις που ευρίσκονται στη περιοχή ΄΄Κάλαθος΄΄ (περιοχή παλαιού αεροδρομίου νήσου Ρόδου). Σε κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη των μεταφορικών αναγκών των νησιών, πέραν των παραπάνω αναφερομένων ποσοτήτων στον Πίνακα του Κεφαλαίου Γ της παρούσης με τα υδροφόρα πλοία που διαθέτει, για την απρόσκοπτη τροφοδοσία των νησιών με πόσιμο νερό, εάν απαιτηθεί. H Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, για διευκόλυνση του έργου της μεταφοράς πόσιμου νερού στα άνυδρα νησιά του Ν.Κυκλάδων από τον «Ανάδοχο», επιτρέπει σ’ αυτόν να χρησιμοποιεί τις παροχές νερού ιδιοκτησίας της, Ν00Μ00020 (ΑΜ 1751678) και Ν05Σ00078 (ΑΜ 2088557), που έχει εγκατεστημένες στο δίκτυο της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ) Α.Ε. στο Λαύριο.

-- 58 of 61 --

59 C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε αυτός και μόνο να λαμβάνει νερό από τις παροχές της Ε.ΥΔ.Α.Π. στην Αττική (΄΄Λαύριο΄'), που είναι ιδιοκτησία της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ειδικότερα, για τις παροχές της ΕΥΔΑΠ στο Λαύριο και για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών εξυπηρέτησης στρατιωτικών εγκαταστάσεων των νησιών του Αιγαίου από τα υδροφόρα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση φόρτωση των πλοίων αυτών από τις υδροληψίες αυτές.Εν προκειμένω, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στο Λιμεναρχείο Λαυρίου ένα κλειδί των εγκαταστάσεων ασφαλείας των παροχών. Στις περιπτώσεις αυτές συντάσσεται Πρακτικό Παραλαβής, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία παραλαβής, η ώρα έναρξης και πέρατος της φόρτωσης, η ποσότητα του νερού, καθώς και το νησί προορισμού, υπογεγραμμένο από τον πλοίαρχο του σκάφους του Π.Ν. και από εκπρόσωπο του Λιμεναρχείου Λαυρίου. Το Πρακτικό αυτό αποστέλλεται στην ΄΄Υπηρεσία΄΄ μερίμνη της αρμοδίας Υπηρεσίας του ΓΕΝ. H Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, για διευκόλυνση του έργου της μεταφοράς πόσιμου νερού κυρίως στα άνυδρα νησιά του Ν. Δωδεκανήσου κυρίως, επιτρέπει στον «Ανάδοχο» να λαμβάνει δωρεάν νερό από τις εγκαταστάσεις της περιοχής «Καλάθου» της νήσου Ρόδου στα πλαίσια εφαρμογής σχετικής από 12- 7-2007 Προγραμματικής Σύμβασης που έχει υπογράψει γι’ αυτό το σκοπό με την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Δωδεκανήσου και νυν Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίο, όπως αυτή παρατάθηκε κατά δύο έτη από 1ης Ιουλίου 2013. Σε περίπτωση κατά την οποία για οιονδήποτε λόγο δεν καθίσταται δυνατή η φόρτωση νερού στα υδροφόρα πλοία από τις γεωτρήσεις της περιοχής ΄΄Καλάθου΄΄ Ρόδου για την υδροδότηση των νησιών της Δωδεκανήσου, τότε ο ανάδοχος θα προμηθεύεται -κατόπιν ενημέρωσης και σχετικής έγγραφης έγκρισης της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής- το πόσιμο νερό, είτε από την ΔΕΥΑΡ (Ρόδος) ή την ΕΥΔΑΠ (Λαύριο) με επιβάρυνση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής της αγοράς του νερού. Οι παραδιδόμενες ποσότητες νερού στις δεξαμενές ή τα δίκτυα των ΟΤΑ, θα προκύπτουν από τους ηλεκτρονικούς υδρομετρητές που έχει τοποθετήσει για αυτό το σκοπό η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ή και του πλοίου όταν δεν λειτουργούν ή δεν υπάρχουν τα υδρόμετρα ξηράς). Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος και της μη λειτουργίας των σταθεροποιητών τάσεως στους ηλεκτρονικούς υδρομετρητές, η μέτρηση της παραδιδόμενης ποσότητας θα γίνεται με τους υδρομετρητές του πλοίου. Το αυτό θα συμβαίνει και σε περίπτωση βλάβης και μη λειτουργίας του ηλεκτρονικού υδρομετρητή οφειλομένης σε απρόβλεπτα αίτια. 5.11. Ουδεμία ευθύνη έχει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για οποιαδήποτε ζημία ή τυχαίο γεγονός συμβεί κατά την εκτέλεση του Έργου. ΑΡΘΡΟ 6 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ Απαγορεύεται ρητά στον ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο της μεταφοράς του νερού υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της μεταφοράς και παράδοσης του νερού τη φέρει ο ανάδοχος.

-- 59 of 61 --

60 C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc ΑΡΘΡΟ 7 ΑΝΑΣΤΟΛΗ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της, εφόσον ο Ανάδοχος παραβιάσει οποιοδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης ή της διακήρυξης ή της προσφοράς του. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν του τιμήματος για το τμήμα του έργου, που έχει εκτελέσει και εφόσον αυτά έχουν οριστικά παραληφθεί. μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση. ΑΡΘΡΟ 8 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθούν όλες οι απαιτούμενες ποσότητες, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 9 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τη Σύμβαση με βάση τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει, ιδίως όσες απορρέουν από το εργατικό, ναυτικό και φορολογικό δίκαιο και την κοινοτική νομοθεσία. Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει ότι το προσωπικό που εκτελεί τη Σύμβαση διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία για την εκτέλεση της Σύμβασης. Εάν κάποιο απρόβλεπτο γεγονός, ενέργεια ή παράλειψη εμποδίζει, άμεσα ή έμμεσα, την εκτέλεση της Σύμβασης, εν μέρει ή εξ' ολοκλήρου, ο Ανάδοχος πρέπει αμέσως και με δική του πρωτοβουλία να καταγράφει την κατάσταση και να την αναφέρει στην Υπηρεσία. Η σχετική έκθεση θα περιγράφει το πρόβλημα, θα αναφέρει την ημερομηνία έναρξής του και τα επανορθωτικά μέτρα που έλαβε ο Ανάδοχος για να εξασφαλίσει την πλήρη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Σε περίπτωση αυτού του είδους, ο Ανάδοχος πρέπει να δίδει προτεραιότητα στην επίλυση του προβλήματος και όχι στον καθορισμό των ευθυνών. Η παρούσα δύναται να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί μόνο εγγράφως κατόπιν κοινής συμφωνίας των μερών. Όλοι οι όροι της παρούσας είναι ουσιώδεις. Τυχόν ακυρότητα ή ακυρωσία ενός εξ αυτών δεν επιφέρει την ακυρότητα του συνόλου το οποίο ισχύει ως έχει. Απαγορεύεται η υποκατάσταση τρίτου στη θέση του Αναδόχου καθώς και η εκχώρηση ή μεταβίβαση από τον Ανάδοχο σε τρίτους δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση παράβασης από τον Ανάδοχο της απαγόρευσης αυτής, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο. Κατ΄ εξαίρεση ο Ανάδοχος μπορεί να εκχωρήσει την αξίωσή του για καταβολή του τιμήματος από αυτή τη σύμβαση σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η καταβολή που τυχόν γίνει προς την Τράπεζα μετά την αναγγελία ελευθερώνει την Υπηρεσία απέναντι στην τράπεζα και τον Ανάδοχο άσχετα από την ύπαρξη και το κύρος της αιτίας της εκχωρήσεως. ΑΡΘΡΟ 10 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ –ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ Καθ΄ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο,

-- 60 of 61 --

61 C:\Users\mgeor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TLZDDRKH\ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒ 2015-15.01.2015 (1).doc οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει σε τρίτους ή να δημοσιεύσει μέρος ή το σύνολο του έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 11 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία. Για την επίλυση διαφορών που τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της έδρας της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στη Μυτιλήνη. Ως προς τα λοιπά θέματα, που δεν αναφέρονται ρητά σ’ αυτή τη σύμβαση ισχύουν: 1. Την με αριθ.πρωτ.4122.72-1……………………… απόφαση Υπουργού Αιγαίου και Ναυτιλίας σχετικά με την «Έγκριση αποτελέσματος του ανοικτού διαγωνισμού για τη μεταφορά και παράδοση πόσιμου νερού σε δεξαμενές των Ο.Τ.Α των άνυδρων νησιών των Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων για το χρονικό διάστημα από 1-4-2015 έως και 30-9-2015» 2. Η υποβληθείσα από ………….. οικονομική προσφορά της Εταιρείας ………………….(αρ.πρωτ. Γ.Γ.ΑΙ. & Ν.Π:…………………) Η παρούσα σύμβαση, η οποία αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους, σε τρία όμοια αντίγραφα από απλά φύλλα χάρτου, εκ των οποίων ένα έλαβε ο "Ανάδοχος" και δύο η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Για το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Για τον Ανάδοχο: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

-- 61 of 61 --