Σύμβαση για την ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ, για τις ανάγκες του έργου «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΦΩΤΟΡΑΦΗΣΗ-ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ-ΜΝΗΜΕΙΩΝ-ΕΡΓΩΝ (1978ΣΕ01400000)». στα Βυζαντινά μνημεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας – Θάσου.

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ KABAΛΑΣ-ΘΑΣΟΥ ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: Κύπρου 14 ΤΑΧ. ΚΩ∆.: 651 10 Τηλέφωνο : 2510-224716, 228689 FAX.: 2510-620753 e-mail: efakav@culture.gr ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ:728 Καβάλα 08 ∆εκεμβρίου 2014 Έργο: «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΦΩΤΟΡΑΦΗΣΗ-ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ-ΜΝΗΜΕΙΩΝ-ΕΡΓΩΝ (1978ΣΕ01400000)». Τίτλος ∆απάνης: «Εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών και μελέτης πρόσβασης προς το Μουσείο στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων» Ποσό: 8.523,90 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Σύμβαση για την ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ, για τις ανάγκες του έργου «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΦΩΤΟΡΑΦΗΣΗ- ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ-ΜΝΗΜΕΙΩΝ-ΕΡΓΩΝ (1978ΣΕ01400000)». στα Βυζαντινά μνημεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας – Θάσου. Στην Καβάλα, σήμερα, την 8η ∆εκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα ∆ευτέρα, στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου, Κύπρου 14 στην Καβάλα, και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: α) Της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου, η οποία εδρεύει στην οδό Κύπρου 14 , ΤΚ 65 110, Καβάλα, με ΑΦΜ 090283815, ∆.Ο.Υ. ∆’ ΑΘΗΝΩΝ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την κα. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ∆Α∆ΑΚΗ, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου, και β)Του Παύλου Παϊσίδη, ∆ιπλωματούχο Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό, Μακρυγιάννη 8, Τηλ. 25210 57857, με ΑΦΜ 074561426, ∆.Ο.Υ. ∆ράμας όπως εκπροσωπείται νομίμως από τον κύριο Παύλο Παϊσίδη, εφεξής καλούμενος ως «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ». Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα εξής: Η πρώτη των συμβαλλομένων, κα. Σταυρούλα ∆αδάκη, με την παραπάνω ιδιότητά της και έχοντας υπόψη:

-- 1 of 9 --

2 1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» 2. Το Π∆ 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25-06-2013) «Τροποποίηση του Π∆ 85/2012-‘Ιδρυση Υπουργείων Υποδομών Μεταφορών και ∆ικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως». 3. Το Π∆ 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28-080-2014) « Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»., όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 31 του Ν.4305/2014, ΦΕΚ 237/Α/31-10- 2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του Ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού ∆ιαγωνισμού Ε.Σ.∆.∆.Α. και άλλες διατάξεις». 4. Την ΥΑ ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆Υ/∆ΟΕΠΥ/275923/40952/379/24-10-2014 (ΦΕΚ 2891/29-10-2014) «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Υπηρεσίες και στα ∆ημόσια Μουσεία αρμοδιότητας της Γενικής ∆/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής ∆/νσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως συμπληρώθηκε με την ΥΑ ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆ΥΟΝΕ/ΤΝΕ/295789/3260/37/5/12-11-2014 (ΦΕΚ 3114/Β/20-11-2014). 5. Την ΥΠΠΟ / Γ∆∆Υ / ∆ΙΟΙΚ / Τ∆ΜΝ / 276033 / 40980 / 36082 / 18068/ 27-10-2014 «Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών Μονάδων επιπέδου ∆ιεύθυνσης Υπηρεσιών της Κεντρικής, των Περιφερειακών, Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών και ∆ημοσίων Μουσείων της Γενικής ∆/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ». 6. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ19Α/1-2-95) «Προμήθειες ∆ημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 7. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ247/Α/27-11-95) «Περί ∆ημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 8. Το Π∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης ∆ημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 9. Το Π∆. 118/2007 (ΦΕΚ150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του ∆ημοσίου». 10. Την Υ.Α. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 11. Την ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης σύμφωνα με την αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΥ/Τ∆ΕΟΕΝΠ/256125/29922/28207/3300/7-10-2014 χρηματοδότηση έργων του Π∆Ε 2014 από Εθνικούς Πόρους-ΣΑΕ 514 (-008ΣΕ514-). 12.Το αριθ. 503/01-12-2014 (Α∆ΑΜ 14REQ00245661 2014-12-04) εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα δαπάνης εις βάρος του έργου «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΦΩΤΟΡΑΦΗΣΗ- ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ-ΜΝΗΜΕΙΩΝ-ΕΡΓΩΝ (1978ΣΕ01400000)». 13.Tην με αριθ. 727/8-12-2014 (Α∆Α: 77Ψ2Γ-1ΕΩ) απόφαση ανάθεσης. Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι Στο δεύτερο των συμβαλλομένων το έργο «Εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών και μελέτης πρόσβασης προς το Μουσείο στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων» εις βάρος του έργου «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΦΩΤΟΡΑΦΗΣΗ-ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ-ΜΝΗΜΕΙΩΝ-ΕΡΓΩΝ (1978ΣΕ01400000)». Οι όροι της σύμβασης έχουν ως εξής:

-- 2 of 9 --

3 ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της σύμβασης και συμφωνηθείσα αμοιβή - Τεχνικά χαρακτηριστικά Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών και μελέτης πρόσβασης προς το Μουσείο στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων» εις βάρος του έργου «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΦΩΤΟΡΑΦΗΣΗ-ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ- ΜΝΗΜΕΙΩΝ-ΕΡΓΩΝ (1978ΣΕ01400000)», σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική έκθεση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. α/α Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδας Μερική ∆απάνη 1 Τοπογραφικές εργασίες και μελέτη πρόσβασης προς το Μουσείο στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων Υπηρεσία 1 6.930,00 6.930,00€ ΜΕΡΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ: 6.930,00€ ΦΠΑ 23%: 1.593,90€ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ: 8.523,90€ Όλες οι παραπάνω εργασίες πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα I της παρούσας σύμβασης και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. ΑΡΘΡΟ 2. Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και εγκαταστάσεις στο χώρο εκφόρτωσης που θα οφείλεται στα μηχανήματα, όργανα και μέσα, που χρησιμοποίησε για την προμήθεια των προς ανάθεση εργασιών. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σημάτων κλπ., που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες, υλικά, μηχανήματα,

-- 3 of 9 --

4 μεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήματα, εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των προτέρων, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου που έχει αναλάβει, με την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 3. Αξία Η συνολική δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των Οχτώ Χιλιάδων Πεντακοσίων Είκοσι Τριών Ευρώ και Ενενήντα Λεπτών # 8.523,90 €# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο αιτιολογημένα, ανά πάσα στιγμή την εκτέλεση της Σύμβασης. ∆ύναται επίσης να μην εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου εφ’ όσον κρίνει κάτι τέτοιο σκόπιμο. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού τιμήματος ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό. ΑΡΘΡΟ 4. ∆ιάρκεια/Τόπος/Τρόπος και Χρόνος παράδοσης Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης και παράδοσης των εργασιών ορίζεται σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση παράτασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13, παρ.3 του Π.∆.118/2007. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των εργασιών χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης από τον ανάδοχο ή αν λήξει ο παραταθείς χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. ΑΡΘΡΟ 5. Παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Συμφωνείται ότι η παραλαβή των ανωτέρω εργασιών θα γίνει αφού διαπιστωθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας – Θάσου ότι αυτά ανταποκρίνονται ποιοτικά και ποσοτικά στις απαιτήσεις της υπηρεσίας, όπως αυτές διατυπώνονται στην τεχνική περιγραφή και σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 28 του Π∆ 118/2007. Η παραλαβή των εργασιών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε τρέις μέρες από την ολοκλήρωση της ολοκήρωσης της υπηρεσίας. Η παραλαβή θα ολοκληρωθεί δια της υπογραφής σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

-- 4 of 9 --

5 ΑΡΘΡΟ 6. Πληρωμή Η πληρωμή θα είναι άπαξ μετά την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ανωτέρω υλικών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής η οποία έχει ορισθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας – Θάσου. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των τιμολογίων, η οποία αποδίδεται από την Υπηρεσία και επιπλέον κράτηση 0,10% υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται στην καθαρή αξία της σύμβασης και παρακρατείται με την πρώτη πληρωμή. Για την πληρωμή/ τμηματικές πληρωμές απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1. Πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών από την αρμόδια επιτροπή. 2. Τιμολόγιο του αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη: «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ». 3. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη: «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ». 4. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. ΑΡΘΡΟ 7. Χρόνος δέσμευσης του Αναδόχου για τις τιμές της προσφοράς Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να διατηρήσει την τιμή της προσφοράς του καθ’όλη την διάρκεια της Σύμβασης. Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης, λόγω αλλαγής του χρονοδιαγράμματος του έργου, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 του Π∆ 118/2007. ΑΡΘΡΟ 8. Εκχώρηση – Υποκατάσταση Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορμής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας της Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου. ΑΡΘΡΟ 9. Ανωτέρα Βία Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα φέρει το βάρος της απόδειξης. Στερείται, όμως, το δικαίωμα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που τη

-- 5 of 9 --

6 στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή ολική αδυναμία του να εκτελέσει την προμήθεια που του ανατέθηκε. Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.∆. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 10. Εμπιστευτικότητα - Πνευματικά ∆ικαιώματα Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 11. Γλώσσα Επικοινωνίας Η επικοινωνία κάθε είδους (προφορική και γραπτή) του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί διερμηνεία ή μετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, θα εξασφαλίζεται με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 12. ∆ωσιδικία – Εφαρμοστέο ∆ίκαιο Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από την παρούσα έχουν τα ∆ικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 13. Ισχύς της σύμβασης

-- 6 of 9 --

7 Η παρούσα Σύμβαση με το παράρτημα (I) αυτής είναι η μόνη συμφωνία μεταξύ των μερών. Για τα θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται στην παρούσα, ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύμβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύμβασης. Η εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, μη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της, δεν μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει άσκησή του στο μέλλον. Για την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 14. Τροποποίηση όρων της σύμβασης Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσας σύμβασης θα γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.∆. 118/2007. Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα) και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα αποτελεί Παράρτημα της αρχικής σύμβασης. Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω. Από τα παραπάνω τέσσερα (4) πρωτότυπα ένα λαμβάνει ο Ανάδοχος και τα υπόλοιπα παραμένουν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου. ΤΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ∆Α∆ΑΚΗ Προϊσταμένη της ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΘΑΣΟΥ Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ Παύλος Παϊσίδης

-- 7 of 9 --

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Εν όψει της αναμόρφωσης του τρόπου πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων στο σημείο σύνδεσης της καταργούμενης οδού προς το μουσείο, αλλά και της γενικότερης αναδιάταξης του περιβάλλοντος χώρου απαιτείται η ανάθεση τοπογραφικών εργασιών που θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι: δημιουργία τοπογραφικού υπόβαθρου της περιοχής Τεύχος παραδοτέων στοιχείων • Ψηφιακό τοπογραφικό υπόβαθρο της ευρύτερης περιοχής πέριξ του Μουσείου (περιλαμβάνει οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης) • Κτηματολογικός πίνακας ιδιοκτητών και ψηφιακό υπόβαθρο γεωτεμαχίων κτηματολογίου • Αρχιτεκτονικά σχέδια λεπτομερειών, διαμόρφωσης εδάφους τοιχίων κ.λ.π σε κλίμακα 1:50 και 1:20 • Τεχνική έκθεση που θα περιλαμβάνει • σύντομη περιγραφή του αντικειμένου, εφαρμοζόμενες προδιαγραφές-οδηγίες • αναφορά στα υφιστάμενα τεχνικά έργα, στην αιτιολόγηση της χωροθέτησης τους και στην εκτίμηση των διαστάσεων τους Περιγραφή φυσικού αντικειμένου μελέτης Με την παρούσα μελέτη επιχειρείται η σχεδίαση ενός νέου κυκλικού κόμβου (roundabout) στο ύψος του Μουσείου προκειμένου να επιτευχθεί η δυνατότητα πρόσβασης και στάθμευσης σε λεωφορεία πλησίον του Αρχαιολογικού Μουσείου. Ο προς μελέτη κυκλικός κόμβος (Εικόνα 1) προτείνεται να δημιουργηθεί προκειμένου: 1. να είναι εφικτή η αναστροφή υπεραστικών λεωφορείων (όχημα σχεδιασμού) επί της υφιστάμενης οδού (καταργημένη) 2. να δίδεται η δυνατότητα σε οχήματα ανάγκης (πυροσβεστική, υπηρεσιακά,κλπ) επιπλέον πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο από δυτικά μετά την οριστική διακοπή της κυκλοφορίας επί της παραπάνω οδού από το ύψος του Μουσείου και ανατολικά. Στα πλαίσια της μελέτης χάραξης του κυκλικού κόμβου επιπλέον θα περιλαμβάνονται: 1. η χωροθέτηση τουλάχιστον δύο (2) θέσεων στάθμευσης για τα λεωφορεία με τον ανάλογο εξοπλισμό (διαμόρφωση στάσεων, υλικά, εξοπλισμός τους κλπ) 2. η χωροθέτηση και διαστασιολόγηση των απαιτούμενων υποδομών (φρεατίων, κ.α) για την εγκατάσταση δικτύου φωτισμού του κυκλικού κόμβου και των θέσεων στάθμευσης των λεωφορείων 3. η μελέτη απορροής των ομβρίων υδάτων από την κατασκευή του κόμβου

-- 8 of 9 --

9 4. η μελέτη σήμανσης του κυκλικού κόμβου για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων επ αυτού και επιπρόσθετα η κατακόρυφη σήμανση στο ύψος της ∆υτικής πύλης 5. κάθε αναγκαίο μέτρο πρόληψης ατυχημάτων από την κίνηση τόσο επί του κόμβου όσο και στα τμήματα εκατέρωθεν αυτού (π.χ μειωτήρες ταχύτητας επί οδοστρώματος, ανάλογα στηθαία ασφαλείας ,κ.α)

-- 9 of 9 --