ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 563/2018 Με αντικείμενο την προμήθεια Γραφικής Ύλης

ΣΥΜΒΑΣΗ 563/2018 ΤΟΥ Π.Γ.Ν. Έβρου – Νοσηλευτική Μονάδα Π.Γ.Ν. Αλεξ/πόλης Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Έβρου Ο Ανάδοχος Δημήτριος Αδαμίδης Διοικητής Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 563/2018 Συμβατικής Αξίας : 2.968,00€ πλέον ΦΠΑ (ήτοι 3.680,32€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Με αντικείμενο την προμήθεια Γραφικής Ύλης Αριθμός Δέσμευσης Ποσού: 1030/0 ΑΔΑ: 7ΣΤΚ4690Ω3-14Ω Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου – Νοσηλευτική Μονάδα Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, σήμερα 02-08-2018, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη , οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, στο 6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, όπως εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του κ. Δ. Αδαμίδη, με την ιδιότητα του Διοικητή και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. , Διεύθυνση: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40 - ΑΧΑΡΝΑΙ, πόλη: ΑΤΤΙΚΗ, ΔΟΥ: ΑΧΑΡΝΩΝ τηλ.:210 2810095 & φαξ.:210 2832675, Α.Φ.Μ.:800378754 , η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον ………………………………………………………………….., έχοντας υπόψη: 1) Το Ν. 4421/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 2) Την με αριθμό πρωτ.: 2852/21-06-2018 απόφαση του Διοικητή του Π.Γ.Ν. Έβρου σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης. 3) Την υπ. αριθμ. πρωτ.: 13495/Β129/25-06-2018 πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης. 4) Την υπ. αριθμ. πρωτ. : 13929/02-07-2018 προσφορά της εταιρείας. 5) Την υπ. αριθμ. πρωτ.: 3334/26-07-2018 Απόφαση διοικητή με την οποία εγκρίνεται το πρακτικό της επιτροπής και κατακυρώνεται η ανωτέρω προσφορά . Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, καλούμενο στο εξής για συντομία «Ανάδοχο», την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα της Σύμβασης με τους κατωτέρω όρους τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

-- 1 of 5 --

ΣΥΜΒΑΣΗ 563/2018 ΤΟΥ Π.Γ.Ν. Έβρου – Νοσηλευτική Μονάδα Π.Γ.Ν. Αλεξ/πόλης Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Έβρου Ο Ανάδοχος Δημήτριος Αδαμίδης Διοικητής Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο – Χρόνος Εκτέλεσης της Σύμβασης Η σύμβαση ισχύει για εφ’ άπαξ παραγγελία.Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στις διαχειρίσεις το Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με έξοδα και ευθύνη του αναδόχου. Οι προς παράδοση ποσότητες θα είναι σύμφωνες με την έγγραφη παραγγελία του Νοσοκομείου και θα γίνει εντός πέντε (5) ημερών έπειτα από τη σχετική ειδοποίηση της αρμόδιας διαχείρισης του Νοσοκομείου. Η σύμβαση είναι δυνατό να λυθεί και πριν τη λήξη της εφόσον για την εν λόγω προμήθεια υπογραφεί σύμβαση από δημόσιο φορέα. ΑΡΘΡΟ 2ο –Περιγραφή του είδους και της τιμής Η αφετέρου συμβαλλόμενη υποχρεούται να εκτελέσουν την Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχετικής πρόσκλησης του Νοσοκομείου και τη προσφορά της αναδόχου εταιρίας. ΑΡΘΡΟ 3ο – Τρόπος Πληρωμής-Κρατήσεις. Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται από το Νοσοκομείο σε Ευρώ, ύστερα από τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος της συγκεκριμένης εργασίας, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με: Α) Τιμολόγιο του «προμηθευτή» Β) Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και εισαγωγής των υλικών στην Αποθήκη του Νοσοκομείου. Γ) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημέρωσης του «προμηθευτή» Κατά την πληρωμή του «προμηθευτή» θα γίνουν οι εξής κρατήσεις: 1. 4% φόρος εισοδήματος για προμήθεια αγαθών ή το 8% για παροχή υπηρεσιών, βάσει του άρθρου 24 του Ν. 2198/94. 2. 2% υπέρ ψυχικής υγείας (άρθρο 3 Ν. 3580/2002 και άρθρο 24 Ν. 3846/2010) 3. Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεως επιβάλλεται κράτηση 0,06% επί του καθαρού ποσού της αξίας των ειδών (αρ. 375 Ν.4412/2016) 4. Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται κράτηση 0,06% επί του καθαρού ποσού της αξίας των ειδών. (αρ. 350, παρ.3, Ν. 4412/16) Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

-- 2 of 5 --

ΣΥΜΒΑΣΗ 563/2018 ΤΟΥ Π.Γ.Ν. Έβρου – Νοσηλευτική Μονάδα Π.Γ.Ν. Αλεξ/πόλης Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Έβρου Ο Ανάδοχος Δημήτριος Αδαμίδης Διοικητής Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 4ο – Τόπος και Τρόπος Εκτέλεσης του έργου Ο ανάδοχος τελεί υπό την εποπτεία της επιτροπής του Νοσοκομείου για την επίβλεψη της διαδικασίας του έργου καθώς και τη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εκδίδοντας σχετικό πρωτόκολλο. Η παροχή, ο χρόνος και ο τόπος, καθώς και ο τρόπος παροχής του εν λόγω έργου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και της προσφορά του αναδόχου, τα οποία καθίστανται αναπόσπαστο μέρος τις παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση που το έργο εκτελείται πλημμελώς (αποδεδειγμένα με αναφορές, παρατηρήσεις κτλ) το Νοσοκομείο έχει τη δυνατότητα να καταστήσει τον ανάδοχο έκπτωτο με τις ανάλογες κυρώσεις. Άρθρο 5ο Κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κ.Π.Δ., ο Ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση της σχετικής σύμβαση. Σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη προσφυγής στη δικαστική αρχή καθορίζεται από τώρα για όλα τα θέματα την παρούσας σύμβασης ως τόπος εκτέλεσης τα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης υποβαλλομένου του «Αναδόχου» ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους. Άρθρο 6ο Λοιποί Όροι Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει στο τιμολόγιο του τον αριθμό της παρούσας σύμβασης. Η μη αναγραφή θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη εξόφληση του τιμολογίου. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης περί προμηθειών του Δημοσίου. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στη παρούσα σύμβασης καθώς και όλα τα σχετικά και συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. Επίσης, αναλαμβάνει από κοινού και εξολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις ολόκληρων και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπόμενων αυτού υποχρεώσεων. Με τον ίδιο τρόπο εγγυάται την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. Τα δύο μέρη δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους ανωτέρω όρους, θεωρούν δε τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα τα οποία υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο έμειναν στο Π.Γ.Ν. Έβρου και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος.

-- 3 of 5 --

ΣΥΜΒΑΣΗ 563/2018 ΤΟΥ Π.Γ.Ν. Έβρου – Νοσηλευτική Μονάδα Π.Γ.Ν. Αλεξ/πόλης Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Έβρου Ο Ανάδοχος Δημήτριος Αδαμίδης Διοικητής Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ MΟNΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΙΑ Ε.Ε. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 1 6791 ΜΠΛΟΚ ΜΟΝΟΤΥΠΟ 100 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΟΦΗΣ ΑΡΡΩΣΤΩΝ (37πλάτοςΧ35ύψος) Θα αποσταλεί δείγμα στην κατακύρωση ΤΜΧ 10 3,500 2 6792 ΜΠΛΟΚ ΜΟΝΟΤΥΠΟ 100 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΟΦΗΣ ΑΡΡΩΣΤΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ __/___/_____ (49πλάτοςΧ35ύψος) Θα αποσταλεί δείγμα στην κατακύρωση ΤΜΧ 10 3,500 6 7890 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 8,2Χ7,5 cm ΛΕΥΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ Θα αποσταλεί δείγμα στην κατακύρωση ΤΜΧ 60.000 0,006 7 8451 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ " ΕΓΙΝΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ HBςAg" 4,9X3 cm ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ Θα αποσταλεί δείγμα στην κατακύρωση ΤΜΧ 30.000 0,004 8 7902 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ A Rh ΘΕΤΙΚΟ (ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΜΕ ΓΑΛΑΖΙΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟ Α ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 4,3Χ4,9cm) Θα αποσταλεί δείγμα στην κατακύρωση ΤΜΧ 30.000 0,005

-- 4 of 5 --

ΣΥΜΒΑΣΗ 563/2018 ΤΟΥ Π.Γ.Ν. Έβρου – Νοσηλευτική Μονάδα Π.Γ.Ν. Αλεξ/πόλης Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Έβρου Ο Ανάδοχος Δημήτριος Αδαμίδης Διοικητής Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ 9 7908 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Ο Rh ΘΕΤΙΚΟ (ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟ ΑΒ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 4,3Χ4,9cm) Θα αποσταλεί δείγμα στην κατακύρωση ΤΜΧ 30.000 0,005 10 7911 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΣΚΩΝ ΜΑΝΙΤΟΛΗΣ ΣΕ 42 ΗΜΕΡΩΝ 7Χ2,4cm ΛΑΧΑΝΙ Θα αποσταλεί δείγμα στην κατακύρωση ΤΜΧ 30.000 0,006 18 8140 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 36Χ50mm ΛΕΥΚΟ ΤΜΧ 30.000 0,003 24 0439 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΣ (ΝΤΟΣΙΕ) ΤΜΧ 8.000 0,213 27 0463 ΦΥΛΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ (Ν1 504) ΜΠΛΟΚ 50 ΦΥΛΛΩΝ ΤΜΧ 300 0,480 ΣΥΝΟΛΟ 2.968,00

-- 5 of 5 --