Είδη Γαλακτοπωλείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ΢ 6η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑ΢ Σαχ. Δ/νση: Περιοχή ΢υντριάδα Σ.Κ. 27 100 – ΠΤΡΓΟ΢ Σηλ.: 2621082784 Υαξ: 2621082378 E-Mail: promithiesgnpyr@gmail.com ΢ΤΜΒΑ΢Η υπ’ αριθμ.29516 /26-11-2014 ΜΕΣΑΞΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΗΛΕΙΑ΢ ΚΑΙ ΣΗ΢ ΕΣΑΙΡΕΙΑ΢ «ΛΙΒΑΝΟ΢ ΒΑ΢.ΑΘΑΝΑ΢ΙΟ΢» ΓΙΑ ΣΗΝ «ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΣΟΠΨΛΕΙΟΤ» Προϋπολογισμού 26.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α. για τις ανάγκες της Ν. Μ. Πύργου , διάρκειας τεσσάρων μηνών

-- 1 of 13 --

ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙ΢ΜΟΙ ΑΡΘΡΟ2 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ΢ ΠΑΡΟΤ΢Α΢ ΢ΤΜΒΑ΢Η΢ ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ΢ ΢ΤΜΒΑ΢Η΢ – ΦΡΟΝΟ΢ ΠΑΡΑΔΟ΢Η΢ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ΢ – ΣΡΟΠΟ΢ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ΢ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΔΟ΢Η - ΠΑΡΑΛΛΑΒΗ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΟΙΝΙΚΕ΢ ΡΗΣΡΕ΢ – ΕΚΠΣΩ΢ΕΙ΢ ΜΕΦΡΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΑΡΘΡΟ 7 ΠΟΙΝΙΚΕ΢ ΡΗΣΡΕ΢ – ΠΡΟ΢ΣΙΜΑ ΑΡΘΡΟ 8 ΣΡΟΠΟ΢ – ΦΡΟΝΟ΢ ΠΛΗΡΩΜΗ΢ - ΚΡΑΣΗ΢ΕΙ΢ ΑΡΘΡΟ 9 ΕΓΓΤΗ΢Η ΚΑΛΗ΢ ΕΚΣΕΛΕ΢Η΢ ΑΡΘΡΟ 10 ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΘΡΟ 11 ΑΝΑ΢ΣΟΛΗ – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΤ΢Η ΣΗ΢ ΢ΤΜΒΑ΢Η΢ ΑΡΘΡΟ 12 ΕΚΣΕΛΕ΢Η ΣΗ΢ ΢ΤΜΒΑ΢Η΢ ΑΡΘΡΟ 13 ΛΟΙΠΕ΢ ΔΙΑΣΑΞΕΙ΢

-- 2 of 13 --

΢ΤΜΒΑ΢Η ΤΠ. ΑΡΙΘ 29516/26-11-2014 ΢τον Πύργο σήμερα την 26η ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ του έτους 2014, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Σο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας-Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου, που εδρεύει στον Πύργο, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κο Δημόπουλο Βασίλειο, Διοικητή του Νοσοκομείου, διορισμένος με την αρ’ Τ10β/Γ.Π. οικ. 101814/2-1-2014 απόφαση της Τπουργού Τγείας που δημοσιεύθηκε στο Υ.Ε.Κ. 3/13-01-2014, νόμιμος εκπρόσωπος του Γ.Ν. Ηλείας και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «Η ΑΝΑΘΕΣΟΤ΢Α ΑΡΦΗ» και αφετέρου Η εταιρεία Λίβανος Αθανάσιος που εδρεύει στον Πύργο Ηλείας, 2ο χλμ. Ε.Ο. Πύργου –Πατρών Σ.Κ. 27100 Πύργος, Α.Υ.Μ. 031045721, Δ.Ο.Τ. Πύργου, τηλ. 26210 81352 Fax. 26210 81351 και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως « ο Προμηθευτής », Λαμβάνοντας υπόψη : 1) Σην υπ’ αριθ. 28074/ 12-11-2014 διακήρυξη διαγωνισμού της Αναθέτουσας Αρχής για την «ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΣΟΠΩΛΕΙΟΤ » του Γ.Ν. Ηλείας. 2) Σην προσφορά του αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης. 3) Σην υπ’ αριθ. 34 η/ 25- -11-2014 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης. ΢υμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙ΢ΜΟΙ Αντίκλητος Σο πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΦΟ΢ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του ως άνω έργου. Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της ΢ύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.

-- 3 of 13 --

Έργο: «ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΣΟΠΨΛΕΙΟΤ », όπως εξειδικεύεται στη ΢ύμβαση. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Σην 26/11/2014 Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ): Σο αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από το εκάστοτε Νοσοκομείο, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης του έργου. Αναθέτουσα αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη ΢ύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη ΢ύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. Προσφορά: η προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. ΢ύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. ΢υμβατικά τεύχη : Σα τεύχη της ΢ύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη ΢ύμβαση, β) τη διακήρυξη του Ανοικτού διαγωνισμού, γ) την Προσφορά του Αναδόχου. ΢υμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του έργου. ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ΢ ΠΑΡΟΤ΢Α΢ ΢ΤΜΒΑ΢Η΢ - TIME΢ Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση του έργου της προμήθειας του είδους «ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΣΟΠΩΛΕΙΟΤ». Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ’ αριθμ. 28074/12-11-2014 διακήρυξης και την υπ’ αριθμ. 34 η/25-11-2014 απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.

-- 4 of 13 --

ΓΑΛΑ - ΓΙΑΟΤΡΣΗ - ΥΕΣΑ ΠΟΙΟΣΗ΢ ΚΑΙ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙ΢ΣΙΚΕ΢ ΙΔΙΟΣΗΣΕ΢ Σο γάλα, η γιαούρτη, η φέτα και τα υπόλοιπα τυριά θα πρέπει να πληρούν όλους τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας περί Σροφίμων και Ποτών. Σο παστεριωμένο γάλα θα χορηγείται εμφιαλωμένο. Οι συσκευασίες θα είναι του ½ και 1 L. Οι συσκευασίες πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες Τγειονομικές και Αγορανομικές Διατάξεις πάνω στις οποίες θα αναγράφεται εκτός των άλλων η ημερομηνία παστερίωσης και η ημερομηνία ανάλωσης. Η γιαούρτη θα είναι συσκευασμένη σε κατάλληλα δοχεία τα οποία πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες Τγειονομικές και Αγορανομικές Διατάξεις και πάνω τους θα αναγράφεται εκτός των άλλων η ημερομηνία παρασκευής και η ημερομηνία ανάλωσης. Ως γιαούρτη εννοείται η φυσική γιαούρτη. Συρί φέτα (Π.Ο.Π.) σε μεταλλικά δοχεία 15 Κιλών αποκλείοντας τα τρίμματα. Γραβιέρα αγελάδας για τρίψιμο, σε συσκευασία των 8-10 κιλών. Συρί κίτρινο σε φέτες. ΢τα σκληρά τυριά τα ποσοστά λίπους επί ξηράς μάζας και υγρασίας θα πρέπει να κυμαίνονται τουλάχιστον σε αυτά της Α΄ποιότητας σύμφωνα με το άρθρο 83 του Κ.Σ.Π. ΢τη συσκευασία των τυριών θα πρέπει να αναγράφεται με ανεξίτηλο χρώμα ή ανάγλυφα, το είδος του τυριού, η ποιότητα του, η ημερομηνία συσκευασίας και λήξης του καθώς και το όνομα του παρασκευαστή ή η επωνυμία της επιχείρησης. Όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα θα πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις περί τροφίμων και να παρασκευάζονται σε εργαστήρια εγκεκριμένα σύμφωνα με το Π.Δ 56/95. Ακόμα να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένα από αντικανονικές οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Απαραίτητα η μεταφορά να πραγματοποιείται με αυτοκίνητο-ψυγείο του οποίου η θερμοκρασία να είναι ελεγχόμενη, περίπου 4ο C. Ο χορηγητής υποχρεούται να δηλώνει κάθε φορά κάθε αλλαγή ως προς το εργαστήριο ή εργοστάσιο του και η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο στην περίπτωση που το εργοστάσιο ή το εργαστήριο του δεν πληροί τους κατά νόμο υγειονομικούς όρους. Ο προμηθευτής θα παραδίδει τα είδη στην ποσότητα και τη συσκευασία που θα ορίζει η Αποθήκη Σροφίμων του Νοσοκομείου. Ο προμηθευτής οφείλει να εκτελεί την παραγγελία την ημέρα και την ώρα που του ζητείται. Επίσης, πρέπει να διαθέτει απόθεμα των προϊόντων που ζητά το νοσοκομείο. Ο προμηθευτής σε περίπτωση που κάποιο από τα παραγγελθέντα είδη δεν υπάρχει στην αγορά οφείλει να ενημερώσει την Αποθήκη Σροφίμων μέχρι τις 8 π.μ. της προηγούμενης της προγραμματισμένης ημέρας της εκτέλεσης της παραγγελίας, ώστε να μη φέρει ευθύνη για τη μη παράδοση του και να προσκομίσει βεβαίωση των αγορανομικών υπηρεσιών ότι το παραγγελθέν είδος δεν υπάρχει στην αγορά. ΢ε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει τα είδη ή παραλείπει κάποια από αυτά ή τα προσκομίσει σε μικρότερη ποσότητα, τότε το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να αγοράσει αυτά ή αντίστοιχά τους από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή.

-- 5 of 13 --

΢τα τιμολόγια πρέπει να γίνεται σαφής περιγραφή του προϊόντος. Αν τα τιμολόγια είναι χειρόγραφα τα γράμματα πρέπει να είναι ευανάγνωστα. Σρεις ημέρες προ της ενάρξεως κάθε εβδομάδας θα παραδίδεται στον χορηγητή πρόγραμμα των αναγκών του Νοσοκομείου για ολόκληρη την εβδομάδα, το οποίο θα γράφει τα είδη που έχει ανάγκη για κάθε ημέρα της εβδομάδας και τις ποσότητες στο περίπου. Σην προηγούμενη ημέρα ή δύο ημέρες νωρίτερα όταν μεσολαβεί αργία, που θα είναι να φέρει ο χορηγητής στο Νοσοκομείο τα είδη τα οποία θα έχουν οριστεί με την ανωτέρω προγραμματισμένη παραγγελία, η Αποθήκη Σροφίμων του Νοσοκομείου θα δίνει έγγραφη εντολή με την οποία θα προσδιορίζει την ποσότητα, την ποικιλία και την προέλευση των ειδών που έχει ανάγκη το Νοσοκομείο. Ο χορηγητής δεν μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση οποιουδήποτε είδους του παραγγελθεί. Αντικατάσταση κάποιου προϊόντος επίσης μπορεί να ζητηθεί από το Νοσοκομείο στην περίπτωση που κατά την παρασκευή και τη διαθεσιμότητα του προϊόντος παρατηρηθούν αλλοιώσεις στις φυσικές ή χημικές ιδιότητες του τροφίμου. Όλα τα προϊόντα που προμηθεύεται το Νοσοκομείο, από τον ανάδοχο προμηθευτή, πρέπει να προέρχονται μόνο από εταιρείες που διαθέτουν πιστοποίηση HACCP ή αντίστοιχη βεβαίωση από τον Ε.Υ.Ε.Σ.. Ο χορηγητής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει την ανάλογη βεβαίωση ή πιστοποίηση. ΜΕΣΑΥΟΡΑ: Η μεταφορά στο Νοσοκομείο θα γίνεται με μεταφορικά μέσα του χορηγητή σύμφωνα με τις Τγειονομικές και Αγορανομικές διατάξεις που ισχύουν. ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΧΙΑ: ΢ε περίπτωση αμφιβολίας όσον αφορά την ποιότητα των ανωτέρω ειδών οι επιτροπές παραλαβής του Νοσοκομείου οφείλουν να αποστείλουν αντιπροσωπευτικό δείγμα αυτών, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο παράρτημα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ A ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΧΙΑ Για την διαπίστωση της ποιότητας των ειδών που χορηγούνται στο Ίδρυμα, η Επιτροπή παραλαβής διατηρεί το δικαίωμα μετά την μακροσκοπική εξέταση και επί αμφιβολίας κανονικότητας ή καταλληλότητας του τροφίμου να προβαίνει, παρουσία του χορηγητή, στην λήψη δειγμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα για τις δειγματοληψίες, στον Κώδικα Σροφίμων και Ποτών, που θα αντιπροσωπεύει όλη την ποσότητα και θα το στέλνει για εξέταση ανάλογα με τον προορισμό του: . Α) ΢το Γενικό Φημείο του Κράτους αν θα πρόκειται για χημική ανάλυση ή εξέταση. Β)΢το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Πύργου, αν απαιτείται μικροβιολογική και βακτηριολογική εξέταση των τροφίμων. Ο χορηγητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Επιτροπή Παραλαβής να διενεργεί δειγματοληψία και αποστολή του δείγματος με την παραπάνω διαδικασία. Η αξία των δειγμάτων βαρύνει τον χορηγητή. Σα έξοδα δειγματοληψίας, πραγματογνωμοσύνης και μεταφοράς, βαρύνουν εξ' ολοκλήρου το χορηγητή,

-- 6 of 13 --

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΧΙΑ 1. Η κάθε επιχείρηση ή εταιρεία η οποία θα προμηθεύει άμεσα ή έμμεσα με τρόφιμα το Νοσοκομείο είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει, να διατηρεί και να αναθεωρεί μια μόνιμη διαδικασία, η οποία αναπτύσσεται και υλοποιείται σύμφωνα με τις αρχές του ΢υστήματος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων ΢ημείων Ελέγχου (HACCP), όπως επιβάλλεται με την Κ.Τ.Α. αριθμ. 487 (ΥΕΚ 1219/τ.Β΄4.10.2000) σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/94/ΕΟΚ. 2. Για τον παρόντα διαγωνισμό θα γίνουν δεκτές προσφορές επιχειρήσεων οι οποίες δεν έχουν ολοκληρώσει την ανάπτυξη του συστήματος HACCP, θα υποχρεούνται όμως το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που θα ανοιχτούν οι φάκελοι των προσφορών να εφαρμόσουν ή να πάρουν πιστοποίηση H.A.C.C.P. ή να έχουν αντίστοιχη βεβαίωση από τον Ε.ΥΕ.Σ., αλλιώς θα κηρύσσονται έκπτωτοι. 3. Ο κάθε προμηθευτής θα πρέπει να τηρεί όλες τις ισχύουσες υγειονομικές, κτηνιατρικές κ.α. διατάξεις, αλλά και γενικότερα το ισχύον νομικό πλαίσιο που αφορά την λειτουργία της επιχείρησής του και τη διάθεση των τροφίμων. 4. Σα αρμόδια κρατικά όργανα (ΕΥΕΣ κ.λ.π.) αλλά και τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου (επόπτης δημόσιας υγείας, τεχνολόγος τροφίμων, επιτροπή παραλαβής) έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε ελέγχους (μακροσκοπικούς, δειγματοληψίες κ.α.) και στη συνέχεια σε ενέργειες όπως από το σχετικό νομικό πλαίσιο προβλέπονται. . 5. ΢την περίπτωση που μετά από την τήρηση όλων των νομίμων διαδικασιών ελέγχου, διαπιστωθεί ότι το τρόφιμο με το οποίο προμήθευσε το Νοσοκομείο η επιχείρηση ήταν ακατάλληλο ή μη κανονικό ή με οποιοδήποτε χαρακτηρισμό δίνει η ισχύουσα νομοθεσία και δηλώνει ακαταλληλότητα του τροφίμου αυτού για κατανάλωση από τον άνθρωπο, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο το συγκεκριμένο προμηθευτή. Είδη Γαλακτοπωλείου με ποσοστό έκπτωσης 20% στα εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους , την ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του.΢τις περιπτώσεις στις οποίες , τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή , βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά ( ακραίες περιπτώσεις ) αυτές δεν υπολογίζονται στην διαμόρφωση της μέσης τιμής , αλλά λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή ( ανώτερη ή κατώτερη ). ΢τις περιπτώσεις που είναι αδύνατος ο προσδιορισμός κάποιου χαρακτηριστικού του είδους ( όπως προέλευση τύπος ) από το οποίο εξαρτάται η τιμή , το είδος αποτιμάται στην κατώτερη τιμή , από την οποία και αφαιρείται η έκπτωση . Για τα είδη που τελούν σε καθεστώς διατίμησης , το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) θα υπολογίζεται στην τιμή διατίμησης που ισχύει κάθε φορά κατά την ημέρα παράδοσης του είδους . Σα τιμολόγια ,όσον αφορά την κανονικότητα της τιμής , θεωρούνται μέσα σε δέκα ημέρες από την οριζόμενη από το Νοσοκομείο μας επιτροπή

-- 7 of 13 --

Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου Προϋπολογισμός 26.800,00 € Α/Α ΕΙΔΟ΢ Κωδικός Ποσότητα 1 Γάλα νωπό αγελαδινό (1 λίτρο) 3,5% & 2% λιπαρά 15511100-4 3700 λίτρα 2 Γάλα νωπό αγελαδινό (0,5 λίτρα) 3,5% & 2% λιπαρά 15511100-4 1600 λίτρα 3 Γιαούρτι αγελαδινό (200γρ.) 2% & 3,5- 4% λιπαρά 15551300-8 13600 λίτρα 4 Συρί Ημίσκληρο τύπου ΕΝΣΑΜ (συσκ. 500γρ. σε φέτες) για σάντουιτς Μεγ. Τγρ. 46% και ολόκληρο (μπαστούνι) 15543000-6 500 κιλά 5 Συρί σκληρό, τύπου Μυζήθρα 15544000-3 160 κιλά 6 Συρί Υέτα Μεγ. Τγρ. 56% Ελ. Λιπ. επί Ξηρ. 43% 15542300-2 100 κιλά ΑΡΘΡΟ 3 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ΢ ΢ΤΜΒΑ΢Η΢ – ΦΡΟΝΟ΢ ΠΑΡΑΔΟ΢Η΢ Έναρξη ισχύος της σύμβασης ορίζεται η 26/11/2014 και λήξη αυτής την 25/03/2015 .Σο Νοσοκομείο δύναται να λύει τη σύμβαση οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της ισχύος της εφόσον έχει υπογράφει σύμβαση προμηθείας για τα ίδια είδη από το ΠΠΤΤ2013 ή ρυθμιστεί διαφορετικά από την ΕΠΤ ή την 6Η Τ.ΠΕ. χωρίς οιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης αξίωσης από τον προμηθευτή. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται στο Β Μέρος (Σεχνικές προδιαγραφές). ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ΢ – ΣΡΟΠΟ΢ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ΢ Η προμήθεια των παραπάνω ειδών που καθορίζονται με την παρούσα σύμβαση θα διενεργείται σταδιακά ανάλογα με τις κάθε φορά ανάγκες του Νοσοκομείου και με δικαίωμα αυξομείωσης αυτής 15% , 50% , σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1α του Π.Δ. 118/07 και κατόπιν εγγραφής ή σε περίπτωση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης τηλεφωνικής παραγγελίας. ΑΡΘΡΟ 5: ΠΑΡΑΔΟ΢Η – ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παράδοση θα γίνεται από τον προμηθευτή με δικά του μεταφορικά μέσα έξοδα και ευθύνη στις αποθήκες του Νοσοκομείου.

-- 8 of 13 --

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από οριζόμενη από το Δ.΢. του Νοσοκομείου Επιτροπή. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος ενεργείται : α) με μικροσκοπική εξέταση , β) με χημική ή μηχανική εξέταση , γ) με πρακτική δοκιμασία , δ) με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής. Επίσης κατά τον χρόνο παράδοσης τους τα είδη που θα προσκομίζονται στο Νοσοκομείο θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ να φέρουν σήμανση CE , σύμφωνα με την οδηγία 93/42 ΕΟΚ και την υπ΄αριθμ. ΔΤ/2480/94 κοινή Τπουργική Απόφαση (΢.Τ.Α.). Η Επιτροπή αποφαίνεται για την παραλαβή απόρριψη των υπό προμήθεια ειδών και συντάσσει σχετικά πρωτόκολλα. ΑΡΘΡΟ 6: ΠΟΙΝΙΚΕ΢ ΡΗΣΡΕ΢ – ΕΚΠΣΨ΢ΕΙ΢ ΜΕΦΡΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΗ΢ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ΢ 1. ΢ε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των ειδών με υπαιτιότητα του ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ, επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ 118/07. 2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ΢ αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή. 3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. ΢ε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. 4. Οι ποινικές ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ. ΑΡΘΡΟ 7 : ΠΟΙΝΙΚΕ΢ ΡΗΣΡΕ΢ – ΠΡΟ΢ΣΙΜΑ ΢ε περίπτωση αθέτησης οπουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης για τυχόν εκπρόθεσμες παράδοση του συνόλου ή μέρους των ειδών ανεξάρτητα του καταλογισμού ή άλλης προκληθείσης ζημίας (θετική ή αποθετική) του Νοσοκομείου από την καθυστέρηση αυτή , με απόφαση του Δ.΢. του Ιδρύματος μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο σε βάρος του προμηθευτή που υπολογίζεται σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Η είσπραξη του προστίμου αυτού γίνεται με παρακράτηση από ποσό που λαμβάνει ο προμηθευτής ή σε περίπτωση ανεπάρκειας , η έλλειψης αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. ΢ε περίπτωση που η προμηθεύτρια καθυστερεί υπαίτια της , παράδοση των υλικών πέρα από την επιβολή του προστίμου με απόφαση του Δ.΢. η προμηθεύτρια κηρύσσεται έκπτωτη και καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου η εγγυητική ΑΡΘΡΟ 8 : ΣΡΟΠΟ΢ – ΦΡΟΝΟ΢ ΠΛΗΡΨΜΗ΢ - ΚΡΑΣΗ΢ΕΙ΢ 1. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το Νοσοκομείο, με βάση την περιγραφή

-- 9 of 13 --

και την τιμή, όπως αυτή προσδιορίζεται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική προσφορά του προμηθευτή. 2. Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών (άρθρο 35 παρ. 1α Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή. 3. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού ΢υνεδρίου. 4. Φρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. 4.1. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.). 4.2. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης τμηματικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 5. ΢ε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2003/35) της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Υ.Ε.Κ. Α΄ 138/5-6-2003) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του προμηθευτή, με επιτόκιο που ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζεται για τις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Σράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξημένο κατά δύο (2,00) ποσοστιαίες μονάδες (περιθώριο). 6. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού ΢υνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.). 7. Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Οι διενεργούμενες κρατήσεις είναι αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 37 της διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού. 8. Κατά την πληρωμή του τιμήματος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. 9. Ο Υόρος Προστιθέμενης Αξίας (Υ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο. 10. Σα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή.

-- 10 of 13 --

11.Όλα τα τιμήματα της παρούσας ΢ύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 9 : ΕΓΓΤΗ΢Η ΚΑΛΗ΢ ΕΚΣΕΛΕ΢Η΢ • Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ΢ κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό …………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. ΣΡΑΠΕΖΑ΢, ποσού …………………….. ευρώ (………………. €) (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης. • Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων ειδών, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. • Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. ΑΡΘΡΟ 10 : ΤΠΟΦΡΕΨ΢ΕΙ΢ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ΢ θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 2. ΢ε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 11 : ΑΝΨΣΕΡΑ ΒΙΑ • Σα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. • Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ΢ , επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. ΑΡΘΡΟ 12 : ΑΝΑ΢ΣΟΛΗ – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΤ΢Η ΣΗ΢ ΢ΤΜΒΑ΢Η΢ • Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών

-- 11 of 13 --

Δημοσίου (ΠΔ 118/07). ΢την περίπτωση αυτή ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ΢ δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. ΢την γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξής της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ΢ απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. • Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. ΢τη περίπτωση αυτή, ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ΢ πέραν της αμοιβής των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν, δεν δικαιούται άλλο ποσό. • ΢ε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. ΢ε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. • Σροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/07. ΑΡΘΡΟ 13 : ΕΚΣΕΛΕ΢Η ΣΗ΢ ΢ΤΜΒΑ΢Η΢ Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά όλη η ζητούμενη ποσότητα των ειδών και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 14 : ΛΟΙΠΕ΢ ΔΙΑΣΑΞΕΙ΢ • Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η από …………………….. διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η από …………………….. κατατεθείσα προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. ΢ε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών , η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: α) Η παρούσα σύμβαση β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού δ) Η προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ • Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. • Αντίκλητος του ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ , στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ορίζεται με την παρούσα ο κ.………………………., κάτοικος ………………., ΣΚ …………….. τηλ: ….. ……………… , φαξ. 210 …………….., 210 ………………….. • Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ.

-- 12 of 13 --

ΑΡΘΡΟ 15 : ΕΥΑΡΜΟ΢ΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΤ΢Η ΔΙΑΥΟΡΩΝ • Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ΢ και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. • Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Πύργου, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. • Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. ΢Ε ΠΙ΢ΣΩ΢Η ΣΩΝ ΑΝΩΣΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος. ΣΑ ΢ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ΢ ΣΟΤ Γ. Ν. ΗΛΕΙΑ΢ Ο ΑΝΑΔΟΦΟ΢ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟ΢ ΒΑ΢ΙΛΕΙΟ΢

-- 13 of 13 --