την Ανάθεση της προμήθειας Ελαστικών για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-3903 υπηρεσιακό όχημα και ΜΕ-102261 μηχάνημα έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάμος, 17/06 /2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. πρωτ. 31860/2874 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ . ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ–ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Η «Για την Ανάθεση της προμήθειας Ελαστικών για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-3903 υπηρεσιακό όχημα και ΜΕ-102261 μηχάνημα έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου» Στη Σάμο και στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, σήμερα 17 Ιουνίου 2016, οι κατωτέρω υπογεγραμμένοι : 1) ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου ως νόμιμος εκπρόσωπος Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, με Α.Φ.Μ. 997817101, Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης, που θα καλείται «Αναθέτουσα Αρχή», και 2) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΝΩΛΙΑΔΟΥ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.,» με Α.Φ.Μ. 082619710, Δ.Ο.Υ. Σάμου, που εκπροσωπείται στην παρούσα από τον κ Παπαγεωργίου Ιπποκράτη και θα καλείται «Ανάδοχος» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-03-2014) περί «Απλούστευσης διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 3. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2001 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.20111) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007(πτωχευτικός κώδικας)- Προ- πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση» 5. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/A΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 6. Το Π.Δ.137/2010 «Οργανισμός Π. Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ Α' 230/27-12 10). 7. Το Ν. 4038/2012 (άρθρο 9) (ΦΕΚ 14/Α΄/2-2-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» 8. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α’/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 9. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/27-11-95), «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3871/2010, ΦΕΚ Α 141/17-8-2010. 10. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που προηγείται της σύμβασης». 11. Τον Ν.3310/9-2-2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/ 2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/10-11-2005 (ΦΕΚ 279/Α΄/2005). 12. Το Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α’/2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου». 13. Την εγκύκλιο Π1/4232/12-09-2007 για την εφαρμογή του ΠΔ 118/2007 (Νέος Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου) 14. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄/2007) προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών

-- 1 of 4 --

και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/5/ΕΚ της επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 15. Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α΄/1995) «Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων». 16. To N.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13.07.2012) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων και των εποπτευόμενων φορέων τους στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 17. Την υπ΄αριθμ. 146/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, περί διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου. 18. Την υπ΄αριθμ. 598/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, περί έγκρισης δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου. 19. Την υπ΄ αριθμ. 8765/789 (ΑΔΑ: 66ΨΤ7ΛΩ-0ΩΜ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Σάμου. 20. Την 56/8-3-2016 οικονομική προσφορά του αναδόχου, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. 21. Tην 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης (Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευών, συντήρησης και αγοράς ανταλλακτικών). 22. Την με αριθ..πρωτ. 14867/2614/06-07-2011 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Σάμου (Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την προμήθεια και παραλαβή ανταλλακτικών, καθώς για την επίβλεψη εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργων της Π.Ε.Σάμου). 23. Την υπ΄αριθμό 1/2016 Απόφαση της Επιτροπής για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και των μηχανημάτων έργων της Π.Ε. Σάμου (ΑΔΑ: Ω6ΓΠ7ΛΩ-ΗΝΞ). 24. Την υπ’αριθμό 34006/12-5-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ:Ω8Ν7ΟΡ1Ι-3ΕΧ) περί επικύρωσης της νομιμότητας. Συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής : ΑΡΘΡΟ 1 : Αντικείμενο της Σύμβασης Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ αναθέτει στον ΑΝΑΔΟΧΟ α) την προμήθεια των κάτωθι ανταλλακτικών στις τιμές όπως αυτές αναγράφονται παρακάτω : α/α Περιγραφή Μ.Μ Ποσότητα Τιμή Μονάδος Σύνολο 1 Ελαστικό MICHELIN 16,9-28 Τεμάχιο 2 957,269 1.914,53 2 Ελαστικό FALKEN 205/55/16 Τεμάχιο 4 72,65 290,60 ΣΥΝΟΛΟ 2.205,13 Φ.Π.Α. 17% 374,87 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 2.580,00 ΑΡΘΡΟ 2: Όροι οικονομικής συνεργασίας – πληρωμής Ως συνολικό τίμημα για την εκπλήρωση των απορρεουσών από την παρούσα σύμβαση υποχρεώσεων του αναδόχου συμφωνείται το ποσό των 2.580,00 € για την προμήθεια των ελαστικών, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Η τοποθέτηση και η ζυγοστάθμιση των ελαστικών παρέχετε από τον ανάδοχο χωρίς επιπλέον χρέωση.

-- 2 of 4 --

Η πληρωμή της αμοιβής του εργολάβου θα γίνει μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια ανταλλακτικών, από την αρμόδια τριμελή επιτροπή παραλαβής. Η αμοιβή θα καταβάλλεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομά του από τη Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου και σε βάρος των σχετικών πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, έτους 2016, από τον ειδικό φορέα και Κ.Α.Ε. 3390.1321 για την προμήθεια ανταλλακτικών, μετά την προσκόμιση των προβλεπόμενων εγγράφων και λοιπών δικαιολογητικών. Για την πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια υλικών θα προσκομίζεται στην Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου Τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό, που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στα εντελλόμενα και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον προμηθευτή, ήτοι : - 0,1 % υπέρ της ΕΑΑΔΣ - Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΣ και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου 20% Ο ΦΠΑ βαρύνει την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η δαπάνη για την προμήθεια ανταλλακτικών επιβαρύνεται με φόρο εισοδήματος 8% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου . ΑΡΘΡΟ 3: Εκτέλεση Σύμβασης - Χρόνος Παράδοσης - Παραλαβής. Η παράδοση των ειδών θα γίνει στον κατάστημα του αναδόχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τα όσα προβλέπονται από την παρούσα σύμβαση μέσα σε χρονικό όριο τριάντα (30) εργασίμων ημερών. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση είδους, για οποιοδήποτε λόγο. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση είδους λόγω έλλειψής του, εκτός αν φέρει βεβαίωση της αρμόδιας αγορανομικής υπηρεσίας ότι δεν υπάρχει το είδος αυτό, οπότε είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει έγκαιρα την Αναθέτουσα αρχή για την έλλειψη. ΑΡΘΡΟ 4: Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 1) Ο ανάδοχος εφόσον δεν ολοκλήρωσε τα συμφωνηθέντα μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τηv σύμβαση και από κάθε δικαίωμα πoυ απορρέει από αυτήν, με απόφαση Περιφερειάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής. 2) Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον: - Η παραλαβή δεν ολοκληρώθηκε με ευθύνη της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου. - Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 3) Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται με Απόφαση Περιφερειάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007. 4) Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

-- 3 of 4 --

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν προκύψει από τη σύμβαση που θα υπογραφεί μετά την ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Σάμου. Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) όμοια αντίγραφα, τα οποία, αφού διαβάστηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου έλαβε τα δύο αντίγραφα, ενώ το τρίτο έλαβε ο Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

-- 4 of 4 --