ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ 2/2017 Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017 της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας . Αναθέτουσα αρχή : Περιφέρεια Πελοποννήσου , Περ/κή Ενότητα Λακωνίας Αριθμός Απόφασης ανάληψης υποχρέωσης : 66575/14407/14-03-2017 και 87416/19320/05- 04-2017 . Αριθμός καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμών : 717 και 1070 . Στην Τρίπολη σήμερα, την 14 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη ,στα Γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου Τ.Κ. 22 131, οι κάτωθι υπογράφοντες την παρούσα : 1. Το Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρεια Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη, Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, Τ.Κ. 221 31 με ΑΦΜ:998037420 και Δ.Ο.Υ. Τρίπολης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. ΠΕΤΡΟ ΤΑΤΟΥΛΗ, 2. Η Βασιλούνη Κωνσταντίνα του Βλαδίμηρου που εδρεύει στην ΤΚ Λυγερέας του Δήμου Ανατολικής Μάνης με, Α.Φ.Μ. 300492116 , Δ.Ο.Υ. Σπάρτης , που θα καλείται στο εξής ως «Ανάδοχος», συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την προαναφερόμενη ιδιότητά του και έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) 3. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α'/2010) 4. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011). 1

-- 1 of 5 --

5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80//2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»(ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016). 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου», όπως ισχύει (ΦΕΚ 224/Α/27-12-2010) 8. Την αριθμ. 66575/14407/14-03-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 717 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης Περιφέρειας Πελοποννήσου. 9.Την αριθμ. 87416/19320/05-04-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1070 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης Περιφέρειας Πελοποννήσου. 10. Την αριθμόν 1618/2017 ( ορθή επαν) απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου. Αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων τη παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων σύμφωνα με τους όρους της αριθμόν 106956/16186/27-04-2017 Διακήρυξης, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017 της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας . ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 1. Αντικείμενο της παρούσας είναι η εκτέλεση γενικών και τοπικών δολωματικών ψεκασμών, με ψεκαστικά συνεργεία εδάφους ή ψεκαστικά συγκροτήματα, ανάλογα με την εξέλιξη του δακοπληθυσμού και τις παρουσιαζόμενες δακοπροσβολές. 2. Η αμοιβή ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό χωρίς το ΦΠΑ και ο αριθμός των προστατευόμενων ελαιόδεντρων ανά Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα ορίζεται ως κατωτέρω: 3. α/α Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα Αριθμός προστατευόμενων ελαιοδέντρων Τιμή ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο 1 ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΟΥΡΙΑ 43300 0,051 2 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 7800 0,051 3 ΣΕΛΕΓΟΥΔΙ 22800 0,051 2

-- 2 of 5 --

ΑΡΘΡΟ 2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 1. Ο εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό και μέσα που προβλέπει η διακήρυξη. 2. Ο εργολάβος ευθύνεται για κάθε ατύχημα που μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια των ψεκασμών στο προσωπικό ή και σε τρίτους , ευθύνεται επίσης και μεριμνά για την τήρηση από το προσωπικό των κανόνων που διέπουν την κίνηση των μέσων ψεκασμού ή μεταφοράς στο οδικό δίκτυο και στην αγροτική περιοχή. 3. Σε περίπτωση ψεκασμού βιολογικών ελαιώνων όταν η σήμανση του είναι η προβλεπόμενη από τη διακήρυξη, την ευθύνη ακέραια έχει ο εργολάβος. 4. Τα υλικά δακοκτονίας παρέχονται από την Υπηρεσία και φυλάσσονται από τον εργολάβο σε κατάλληλους και ασφαλείς χώρους. Μετά το πέρας των εργασιών επιστρέφονται στην αποθήκη της υπηρεσίας τα αχρησιμοποίητα υλικά καθώς και τα κενά συσκευασίας. 5. Για την πρόκληση κάθε ζημιάς σε μέσα ή περουσιακά στοιχεία τρίτων κατά τη διάρκεια των ψεκασμού την ευθύνη έχει ο εργολάβος. 6. Ο τρόπος διενέργειας του ψεκασμού, οι υποχρεώσεις και ευθύνες των εργολάβων κατά την εκτέλεση του ψεκασμού περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β (Περιγραφή εργολαβίας –Τεχνικές Προδιαγραφές ) της διακήρυξης. 7. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην έναρξη, περάτωση και ενδιάμεσο διακοπή συγκεκριμένου ψεκασμού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 218 του Ν. 4412/2016. 8. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν συσκευές G.P.S. κατά την εκτέλεση των ψεκασμών ο εργολάβος υποχρεούται να εφαρμόσει όσα προβλέπονται στο Παράρτημα Β (Περιγραφή Εργολαβίας-Τεχνικές Προδιαγραφές, παρ.6.12) ΑΡΘΡΟ 3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016. 2. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι δε θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 3. Σε περίπτωση που Δημοτικές ή Τοπικές κοινότητες έχουν εξαιρεθεί από το πρόγραμμα δακοκτονίας λόγω χαμηλής καρποφορίας των ελαιοδέντρων τους ή για άλλους λόγους, η παρούσα παύει να ισχύει για τις εξαιρούμενες Δημοτικές ή Τοπικές κοινότητες. 3

-- 3 of 5 --

ΑΡΘΡΟ 4 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον ανάδοχο η με αριθμό 332/7018444/14-11-2017 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού 8.000 €, της Εθνικής Τράπεζας. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 5 ΤΙΜΗ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών του άρθρο 200 παρ.4 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 3. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ/ΚΑΕ 04.295/0879/0001 του π/υ της ΠΕ Λακωνίας . 4. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών για την κάλυψη δαπανών δακοκτονίας απόφαση 6102/23-2-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών. ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 15/11/2017. 2. Η διαπίστωση της εκτέλεσης εργασίας ψεκασμού γίνεται με πρακτικό που συντάσσεται και υπογράφεται από τον επόπτη δακοκτονίας και τον εργολάβο και θεωρείται από τον Διευθυντή Δακοκτονίας. Το ανωτέρω πρακτικό συντάσσεται βάσει των ημερησίων δελτίων εργασίας, τα οποία υπογράφονται από τον τομεάρχη δακοκτονίας της περιοχής, τον εργολάβο που έκανε τους ψεκασμούς και θεωρούνται από τον επόπτη δακοκτονίας. Τα προστατευόμενα ελαιόδεντρα θα υπολογίζονται από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας . 3. Η Επιτροπή δακοκτονίας έχει το δικαίωμα περικοπής των προστατευομένων ελαιοδέντρων στην περίπτωση που η συνολική χρησιμοποιηθείσα ποσότητα ψεκαστικού διαλύματος υπολείπεται της ποσότητας που θεωρείται αναγκαία για την κανονική προστασία του συνόλου των ελαιοδέντρων της εργολαβίας, καθώς και όταν το προσωπικό που χρησιμοποιήθηκε είναι ανεπαρκές για την κανονική εκτέλεση του έργου. 4

-- 4 of 5 --

4. Η οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής βάσει του Ν. 4412/2016 . 5. Η Σύμβαση τροποποιείται ή λύεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 7 ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1. Εάν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, κηρύσσεται έκπτωτος. 2. Σε περίπτωση κήρυξης αναδόχου έκπτωτου έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. 3. Επιπροσθέτως, σε περίπτωση κυρώσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 218 του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 8 ΔΙΚΑΙΟ-ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Τρίπολη αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών καθώς και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο της, υπογράφτηκε από τους συμβαλλόμενους σε 3 (τρία) όμοια αντίτυπα. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 5

-- 5 of 5 --