Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες συντήρησης & αποκατάστασης βλαβών εγκαταστάσεων κλιματισμου διάρκειας ενός έτους ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: Α.Δ.Α.Μ.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδια: Μαρία Λαμπροπούλου Τηλ.: 2610 969024, 023, 066. Telefax: 2610 992349 E-mail: oikonomiki@upatras.gr http://www.upatras.gr Πάτρα 26.5.2016 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 732/2327/12744 ΣΥΜΒΑΣΗ Για την " Προμήθεια Υλικών για τις Ανάγκες Συντηρήσεως και Αποκατάστασης Βλαβών Εγκαταστάσεων Κλιματισμού διάρκειας ενός έτους ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού " Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης : 26 Μαΐου 2016. Τόπος κατάρτισης της σύμβασης : Το γραφείο της Πρυτάνεως στην Πανεπιστημιούπολη (Ρίο). Συμβαλλόμενοι: 1. Χρήστος Ι. Μπούρας, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Οικονομικών, Προγραμματισμού και Εκτέλεσης Έργων, νόμιμος εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Πατρών. 2. Ο κ. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης του Νικολάου, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας: ΑΠΕΡΓΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. (Διακριτικός τίτλος «CLIMA SHOP») Δ/νση: Αγ. Σαράντα 11 173 41, ΑΦΜ: 999422043, ΔΟΥ: Αγ. Δημητρίου, Τηλ.: 210-9324102-9324629, FAX: 210- 9310540, e-mail: climashop1@gmail.com Σύμφωνα με τους όρους της από 1478/7737/32738/18-12-2015 Διακήρυξης με αριθμό 9/15, τα συνημμένα σ’ αυτή παραρτήματα, διενεργήθηκε Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός, για την ανάδειξη αναδόχου για την " Προμήθεια υλικών για τις Ανάγκες Συντηρήσεως και Αποκατάστασης Βλαβών Εγκαταστάσεων (Ηλεκτρολογικών, Υδραυλικών, Κλιματισμού) – Ά Φάση έτους 2016 – διάρκειας ενός (1) έτους ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού".

-- 1 of 9 --

Επίσης σύμφωνα με τα πρακτικά του διαγωνισμού της 20ης /04/2016 (Πρακτικό υπ΄αριθ. 7) και την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Σύγκλητο, συνεδρία αριθμ. 86/26-04-2016 για την Ομάδα Γ "Προμήθεια Υλικών για τις Ανάγκες Συντηρήσεως και Αποκατάστασης Βλαβών Εγκαταστάσεων Κλιματισμού διάρκειας ενός έτους ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού", στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΠΕΡΓΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», συμφωνούνται τα εξής: Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο, ο οποίος στο εξής θα καλείται «ανάδοχος », για την Ομάδα Γ’ – “Προμήθεια Υλικών για τις Ανάγκες Συντηρήσεως και Αποκατάστασης Βλαβών Εγκαταστάσεων Κλιματισμού διάρκειας ενός έτους ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού” του διαγωνισμού, τα εξής, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους: Άρθρο 1: Αντικείμενο της Σύμβασης Αντικείμενο της παρούσης αποτελεί η “Προμήθεια Υλικών για τις Ανάγκες Συντηρήσεως και Αποκατάστασης Βλαβών Εγκαταστάσεων Κλιματισμού διάρκειας ενός έτους ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού” (ΟΜΑΔΑ Γ), σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή και τους όρους της διακήρυξης αριθ. 9/15, του Π.Δ. 118/2007, των κείμενων διατάξεων και σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου. Ειδικότερα: ΟΜΑΔΑ Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ /ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ € (Χωρίς ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΕ € (Χωρίς ΦΠΑ) 1 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ Φ630 ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ & ΦΤΕΡΟ, ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 380V AC, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ LAMEL 10 τεμ. 400,00 4.000,00 2 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ TRANE, ΔΥΟ ΦΑΣΕΩΝ 380V AC 5 τεμ. 535,00 2.675,00 3 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ TRANE, ΔΥΟ ΦΑΣΕΩΝ 380V AC 2 τεμ. 500,00 1.000,00 4 ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΠΟ 17,5KW – 23,6KW, ΤΥΠΟΥ SCROLL 380V AC, ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ, ΦΙΛΤΡΟΥ ΥΓΡΑΣΙΑΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ R-22 ΣΕ R-422 1 τεμ 1.680,00 1.680,00

-- 2 of 9 --

5 ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΠΟ 6KW – 14KW, ΤΥΠΟΥ SCROLL 380V AC, ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ, ΦΙΛΤΡΟΥ ΥΓΡΑΣΙΑΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ R-22 ΣΕ R-422 1 τεμ. 1.450,00 1.450,00 6 ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΠΟ 26KW – 31KW, ΤΥΠΟΥ SCROLL 380V AC, ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ, ΦΙΛΤΡΟΥ ΥΓΡΑΣΙΑΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ R-22 ΣΕ R-422 1 τεμ. 2.500,00 2.500,00 7 ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΠΟ 36KW – 42KW, ΤΥΠΟΥ SCROLL 380V AC, ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ, ΦΙΛΤΡΟΥ ΥΓΡΑΣΙΑΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ R-22 ΣΕ R-422 1 τεμ. 2.750,00 2.750,00 8 ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΠΟ 46KW – 54,5KW, ΤΥΠΟΥ SCROLL 380V AC, ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ, ΦΙΛΤΡΟΥ ΥΓΡΑΣΙΑΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ R-22 ΣΕ R-422 1 τεμ. 2.980,00 2.980,00 9 ΦΙΑΛΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ, ΚΕΝΗ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΟΥΜΕΝΗ, 10KG 2 τεμ. 45,00 90,00 10 ΦΙΑΛΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ, ΚΕΝΗ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΟΥΜΕΝΗ, 50KG 2 τεμ. 180,00 360,00 11 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ R-407C /KG 70 kg 13,00 910,00 12 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ R-134A/KG 12 kg 13,00 156,00 13 ΨΥΚΤΙΚΌ ΥΓΡΌ R-422/KG 110 kg 22,00 2.420,00 14 ΦΙΛΤΡΟ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΟΛΛΗΤΟ ½’’, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΟΥ – ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΗΜΕΝΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 2 τεμ. 180,00 360,00 15 ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΟΛΛΗΤΗ 11/8’’ Χ 5/8’’, ΒΑΣΗ-ΚΕΦΑΛΗ & ORIFICE, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΟΥ – ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΗΜΕΝΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 1 τεμ. 595,00 595,00

-- 3 of 9 --

16 ΤΕΤΡΑΟΔΗ ΒΑΛΒΙΔΑ, ΚΟΛΛΗΤΗ 11/8’’ Χ 7/8’’, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΟΥ – ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΗΜΕΝΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 1 τεμ. 650,00 650,00 17 ΤΕΤΡΑΟΔΗ ΒΑΛΒΙΔΑ, ΚΟΛΛΗΤΗ 7/8’’ Χ 5/8’’, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΟΥ – ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΗΜΕΝΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 1 τεμ. 600,00 600,00 18 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ R-22. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ R-22 ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΨΥΚΤΕΛΑΙΟΥ (ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ) ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΕΛΑΙΟ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΟΥ, ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ R-422 ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. 10 Κυκλώματα 570,00 5.700,00 19 ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 7,5 KW 2 τεμ. 105,00 210,00 20 ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 37-45 KW 1 τεμ. 210,00 210,00 21 ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 110 KW 1 τεμ. 300,00 300,00 22 ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ RESET 1 τεμ. 210,00 210,00 23 ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ- ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ RESET 1 τεμ. 160,00 160,00 24 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ 1'' 1 τεμ. 160,00 160,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (Χωρίς ΦΠΑ): 32.126,00 € Φ.Π.Α (23%): 7.388,98 € ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ: 39.514,98 € Σημειώνεται ότι ενδέχεται να υπάρξει αυξομείωση των ποσοτήτων, ανάλογα των αναγκών συντήρησης και των βλαβών που τυχόν παρουσιαστούν, μέχρι συν (+) 15% έως και μείον (-) 50%. Άρθρο 2: Χρόνος περαίωσης της σύμβασης Ο χρόνος περαίωσης της σύμβασης ορίζεται το ένα (1) έτος από την υπογραφή της ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

-- 4 of 9 --

Άρθρο 3: Πληρωμή – Κρατήσεις Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με την παράδοση της εκάστοτε παραγγελίας που θα δίνεται από το αρμόδιο τμήμα Συντήρησης & Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του Π.Π. Το συνολικό τίμημα για την προμήθεια των υλικών της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των 32.126,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και στο ποσό 39.514,98 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ με Κ.Α. 2014ΣΕ54600026. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. Άρθρο 4: Τόπος, Χρόνος και Τρόπος Παροχής-Παράδοσης των υλικών Η παράδοση - παραλαβή των ειδών θα γίνεται τμηματικά, όπως ορίζεται στους «Ειδικούς Όρους – Υποχρεώσεις Αναδόχου για κάθε ομάδα προμήθειας» του Παραρτήματος 3 της διακήρυξης μετά από παραγγελία της αρμόδιας Υπηρεσίας (Τμήμα Συντήρησης & Λειτουργίας Εγκαταστάσεων). Άρθρο 5: Κυρώσεις - Ποινικές Ρήτρες Ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης των υπό προμήθεια υλικών και της πιστής εφαρμογής των όρων της παρούσας διακήρυξης και της Σύμβασης θα γίνεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Παν/μίου Πατρών. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις θα επιβάλλονται χρηματικές και διοικητικές ποινές ως ακολούθως: Σε περίπτωση αθέτησης ή μη προσήκουσας εκτέλεσης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης που θα υπογραφεί οφειλόμενη σε υπαιτιότητα του προμηθευτή, η Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλασσομένων των κατά την ισχύουσα νομοθεσία και των λοιπών όρων της παρούσας δικαιωμάτων της, έχει το δικαίωμα, αφού θέσει στην εταιρία γραπτά, εύλογη κατά την κρίση της προθεσμία μέχρι 5 ημερών για να άρει τις συνέπειες της αντισυμβατικής συμπεριφοράς της, να υπαναχωρήσει αζημίως από τη σύμβαση, κηρύττουσα τον προμηθευτή έκπτωτο να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης λόγω ποινικής ρήτρας και να ζητήσει αποζημίωση για κάθε ζημιά της.

-- 5 of 9 --

Για κάθε ημέρα καθυστέρησης οιασδήποτε συμβατικής υποχρέωσης του «προμηθευτή» (π.χ. που σε περίπτωση βλάβης δεν ανταποκριθεί εντός του προβλεπόμενου χρόνου, ή που σε περίπτωση συντήρησης αυτή δεν εκτελεσθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ή δεν προσκομίζει τα απαιτούμενα έγγραφα, δικαιολογητικά, βεβαιώσεις, εκθέσεις, αναφορές, στοιχεία κλπ.), το Πανεπιστήμιο θα επιβάλλει ποινική ρήτρα ίση με το 10 % της μέσης ημερήσιας δαπάνης του συμβατικού αντικειμένου μέχρι 20 ημέρες καθυστέρησης. Για κάθε επί πλέον ημέρα καθυστέρησης έως άλλες 10 ημέρες, η ποινική ρήτρα ανά ημέρα διπλασιάζεται. Για καθυστέρηση πέραν των παραπάνω 30 συνολικά ημερών το Πανεπιστήμιο δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο. Σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης οιασδήποτε συμβατικής υποχρέωσης του «προμηθευτή», το Πανεπιστήμιο κατά την κρίση του έχει το δικαίωμα να προβεί στην αποκατάσταση της βλάβης ή την εργασία συντήρησης ή την εκτέλεση της συμβατικής υποχρέωσης του «προμηθευτή» με άλλο συνεργείο μειώνοντας αντίστοιχα το συμβατικό του αντικείμενο. Τα ποσά των ποινικών ρητρών εισπράττονται, κατ' επιλογή της Αναθέτουσας Αρχής, είτε δια συμψηφισμού της αμοιβής, είτε δια καταπτώσεως (εν όλω ή εν μέρει) της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, είτε δι'αμφοτέρων. Επί πλέον η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται αποζημίωσης για κάθε ζημία της. Άρθρο 6: Εγγύηση καλής εκτέλεσης Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας κατέθεσε στο Πανεπιστήμιο την υπ’ αριθ. 2850572532/11.05.2016 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 1.606,30€ της Τράπεζας Πειραιώς, για την καλή και εμπρόθεσμη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας, με χρόνο ισχύος έως την επιστροφή της στην Τράπεζα. Αυτή θα επιστραφεί ένα μήνα μετά την λήξη ισχύος της σύμβασης, εφόσον δεν έχει παρουσιαστεί λόγος έκπτωσης του Αναδόχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα παραπάνω. Πέρα από την κατάπτωση της εγγύησης δικαιούται το Πανεπιστήμιο σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου της ως έκπτωτου να αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε ζημίας θετικής ή αποθετικής που αυτό υπέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας.

-- 6 of 9 --

ΆΡΘΡΟ 7: Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 1. Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 2. Ο Ανάδοχος αναθέτει εργασίες σε άλλο προμηθευτή χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής . 3. Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 4. Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. Μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής για λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται: 1. Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 2. Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα και να μεριμνήσει όπως οι συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύμφωνα με τη Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την συναινετική και καλόπιστη διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς, αμφισβήτησης ή απαίτησης στη διάρκεια της εξέλιξης του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να προσφύγουν στα Δικαστήρια της Πάτρας για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος. ΆΡΘΡΟ 8: Ανωτέρα Βία 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά

-- 7 of 9 --

ανωτέρας βίας. 2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: α) Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών καθαρισμού, β) Πλημμύρα, γ) Σεισμός, δ) Πόλεμος, κ.λ.π.. 3. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 4. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το Πανεπιστήμιο της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της μη εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού. ΆΡΘΡΟ 9: Τροποποίηση της Σύμβασης Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. ΑΡΘΡΟ 10: Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 1. Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 2. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, το Πανεπιστήμιο Πατρών και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος. 3. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των Πατρών.

-- 8 of 9 --

ΑΡΘΡΟ 11: Διέποντα έγγραφα Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τη σύμβαση, οι όροι τους μάλιστα ισχύουν το ίδιο με τους όρους της παρούσας σύμβασης και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής: 1. Η διακήρυξη αριθμ. 9/15 2. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου ΆΡΘΡΟ 12: Λοιποί Όροι 1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτή έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. 2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει (από κοινού και εξ ολοκλήρου) όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε (εις ολόκληρον αλληλεγγύως) και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 3. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάγη το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, και αφού διαβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο (2) κατατέθηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος. Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Χρήστος Ι. Μπούρας Αναπληρωτής Πρυτάνεως Οικονομικών, Προγραμματισμού & Εκτέλεσης Έργων Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ CLIMA SHOP ΑΠΕΡΓΗΣ Γ & ΣΙΑ Ε.Ε.

-- 9 of 9 --