ΣΥΜΒΑΣΗ 31.2016 ΓΙΑ "ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΑΥΜ)"

1 ΣΥΜΒΑΣΗ α/α: 31/2016 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MEDICAL WASTE Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση Α.Ε. » ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ (ΕΑΥΜ)» ΤΟΥ Γ. Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ («ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ») ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ Α∆Α 173/1-3-2016 208 7ΦΓΠ46907Λ-ΣΔ7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1ο. Αντικείμενο της Σύμβασης............................................................................................... ΑΡΘΡΟ 2ο . Αμοιβή – Τίμημα – Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις...................................................... ΑΡΘΡΟ 3ο . Παραλαβή Έργου – Αστική Ευθύνη ............................................................................... ΑΡΘΡΟ 4ο. Συσκευασία Μολυσματικών Αποβλήτων......................................................................... ΑΡΘΡΟ 5ο. Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Φόρτωσης (Συλλογής) και Μεταφορά των Μολυσματικών Αποβλήτων ................................................................................................... ΑΡΘΡΟ 6ο . Τρόπος τιμολόγησης ....................................................................................................... ΑΡΘΡΟ 7ο. ∆ιάρκεια ισχύος της Σύμβασης ....................................................................................... ΆΡΘΡΟ 8ο . Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου ............................................ ΑΡΘΡΟ 9ο. Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου ........................................................................ ΑΡΘΡΟ 10ο. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ............................................................................................ ΑΡΘΡΟ 11ο. Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις............................................................................................. ΆΡΘΡΟ 12ο. Ανωτέρα Βία .................................................................................................................. ΆΡΘΡΟ 13ο. Τροποποίηση της Σύμβασης........................................................................................... ΑΡΘΡΟ 14ο. Εφαρμοστέο ∆ίκαιο – Επίλυση ∆ιαφορών ..................................................................... ΑΡΘΡΟ 15ο. Παράρτημα – ∆ιέποντα το έργο έγγραφα ..................................................................... ΆΡΘΡΟ 16ο. Λοιποί Όροι ...................................................................................................................

-- 1 of 11 --

2 ΣΥ Μ Β Α Σ Η ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ (ΕΑΥΜ) Στο Ρέθυμνο σήμερα την 31/3/2016 μεταξύ: Αφενός του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, που εδρεύει στο Ρέθυμνο, Τρανταλλίδου 15-17 ΑΦΜ 999272718 και ∆.Ο.Υ. Ρεθύμνου και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον ∆ιοικητή της, Μικρούλη Σπυρίδων, και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία MEDICAL WASTE Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο MEDICAL WASTE με ΑΦΜ 998635677 της ∆.Ο.Υ. Β’ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (στο εξής καλούμενη «Ανάδοχο») που εδρεύει στο Ηράκλειο (ΒΙΠΕ Ηρακλείου, Οδός Τ, Ο.Τ 14 Τ.Κ. 71601) και εκπροσωπείται νόμιμα για την πρώτη υπογραφή της παρούσας από τον ΠΕΤΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «Ανάδοχος» Και αφού έλαβαν υπόψη ότι: 1. Την με αρ. 1681/2016 από 03.03.2016 διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής 2. την με αρ. 2007/16.03.2016 προσφορά του αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης. 3. την υπ. αριθμ. 93/6/18-3-2016 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης 4. CPV 90524400-0 Αποκομιδή, μεταφορά και τελική διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων 5. Κ.Ε. Π.Π.Υ.Υ. 22402-09012 6. K.A.E. 0899 συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Ήδη με την παρούσα ο πρώτος συμβαλλόμενος (Γ. Ν. Ρεθύμνου) αναθέτει στη δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία (Medical Waste Α.Ε.) και αυτή αναλαμβάνει την ∆ιαχείριση (Φόρτωση –μεταφορά - επεξεργασία) των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) του Νοσοκομείου ανάλογα με τον χαρακτήρα στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις. Τα Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) θα παραδίνονται για αποστείρωση στο Κέντρο Επεξεργασίας Ιατρικών Αποβλήτων της Αναθέτουσας Αρχής και τα Μεικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ) & τα Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ) προς καύση στον αποτεφρωτήρα Ε∆ΣΝΑ στα Άνω Λιόσια, σύμφωνα με την προσφορά του με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:

-- 2 of 11 --

3 ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η ανάθεση Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης (συλλογή, φόρτωσης, μεταφοράς και επεξεργασίας) των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) για την κάλυψη των αναγκών του Γ. Ν. Ρεθύμνου από τους ειδικούς χώρους – ψυγεία αποθήκευσης στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις επεξεργασίας σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης. Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης αποτελούν οι όροι της διακήρυξης, με τις τεχνικές της προδιαγραφές. ΑΡΘΡΟ 2ο ΑΜΟΙΒΗ – ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Το σύνολο του τιμήματος, που περιλαμβάνει την αξία της παροχής υπηρεσιών ∆ιαχείρισης (φόρτωση, μεταφοράς και επεξεργασία) ΕΑΥΜ και την εκπλήρωση κάθε άλλης συναφούς υποχρέωσης του Αναδόχου, σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ανέρχεται συνολικά στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και όλων των νομίμων κρατήσεων και εξόδων. Αναλυτικά: 1. ΕΑΑΜ Για τη φόρτωση και μεταφορά και επεξεργασία των ΕΑΑΜ στο αδειοδοτημένο Κέντρο Αποστείρωση Ιατρικών Αποβλήτων της εταιρείας «MEDICAL WASTE Α.Ε.» στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου ως εξής: Συνολικό κόστος Συλλογής – Μεταφοράς – Επεξεργασίας ΕΑΑΜ του Γ. Ν. Ρεθύμνου 2,49 € (δύο ευρώ και σαράντα εννιά λεπτά) ανά κιλό ΕΑΑΜ χωρίς ΦΠΑ 23% 2. ΜΕΑ & ΑΕΑ Για την φόρτωση και μεταφορά ΜΕΑ & ΑΕΑ στις εγκαταστάσεις του Αποτεφρωτήρα του ΕΣ∆ΝΑ στα Άνω Λιόσια κατά τα προβλεπόμενα, δηλ. θα παραδίδονται προς καύση, η εταιρεία προσφέρει: Κόστος Συλλογής –Μεταφοράς: 1,44 € (ένα ευρώ & σαράντα τέσσερα λεπτά) ανά κιλό ΜΕΑ & ΑΕΑ χωρίς ΦΠΑ 23% Επεξεργασία (καύση) Θα γίνει από τον μοναδικό αποτεφρωτήρα του Ε∆ΣΝΑ . Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται το κόστος διάθεσης των απαραίτητων πιστοποιημένων υλικών δευτεροταγούς συσκευασίας για την οδική μεταφορά των ΕΑΥΜ εκτός των Υ.Μ. (χαρτοκυτίων τύπου Hospital Box ή / και τροχήλατοι κάδοι) ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. ΠΛΗΡΩΜΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 1. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€),αφού προηγουμένως ο προμηθευτής έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις οι οποίες πηγάζουν από τους όρους της σύμβασης και μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με το Ν 2469/97 συμπεριλαμβανομένου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ /Α/107/9.05.2013) 2. Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή είναι:

-- 3 of 11 --

4 2.1. Φορολογία εισοδήματος 8% και τιμολόγιο πώλησης 4%. (Ν. 2198/94) και όπως σχετικά τροποποιείται. 2.2. Παρακράτηση και απόδοση ποσοστού 2% υπέρ της Ψυχικής Υγείας ( Ν. 3580/07 άρθρο 3) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. ∆Υ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-09 2.3. Υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 0,10% Και οποιαδήποτε άλλη νόμιμη κράτηση απαιτείται. Η αμοιβή του Προμηθευτή θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως κάθε φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 3. Τρόπος Πληρωμής: Η εξόφληση θα γίνεται μετά την εκτέλεση της υπηρεσίας, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό διάστημα από την προσκόμισή τους. 1. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον ανάδοχο. 2. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 3. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ημόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.) 4. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία της συλλογής – μεταφοράς – επεξεργασίας και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο ανάδοχος εκδώσει τιμολόγιο – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο, η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 5. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 6. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο τον βαρύνει. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές ∆ιατάξεις. 7. Κατά την πληρωμή του τιμήματος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. 8. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο. 9. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων

-- 4 of 11 --

5 δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.). 10. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παράγραφο Ζ. του Νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9.5.2013) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», κατά τη εκπνοή της Προθεσμίας αυτής, ο δικαιούχος δικαιούται νόμιμο τόκο υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση, εφόσον έχει εκπληρώσει τις συμβατικές και νομικές του υποχρεώσεις και δεν έχει λάβει το οφειλόμενο ποσό εμπρόθεσμα εκτός αν ο οφειλέτης (η αναθέτουσα αρχή) δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση. ΑΡΘΡΟ 3ο ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ – ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Η παραλαβή του έργου της «Φόρτωση (συλλογής), Μεταφοράς και Επεξεργασίας των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων», θα γίνεται από Επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτό και θα αποδεικνύεται με τη σύνταξη οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής που υπογράφεται από τον ανάδοχο ή τον νόμιμο αντιπρόσωπο του, των μελών της Επιτροπής και θα θεωρείται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών και τη ∆ιεύθυνση του Ιδρύματος. Η παρακολούθηση, η εποπτεία και η τελική αξιολόγηση του έργου εκ μέρους του Νοσοκομείου, θα γίνεται από την Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων και τους αρμόδιους υπαλλήλους του Νοσοκομείου. Τα θέματα αστικής ευθύνης του προσωπικού της εταιρείας βαρύνουν την ίδια την εταιρεία, η οποία υποχρεούται να γνωστοποιεί στα μέλη της ομάδας εργασίας ότι ουδεμία εργασιακή σχέση έχει με το Νοσοκομείο και κατά συνέπεια δικαιώματα από την εργασιακή σχέση δεν προβάλλονται κατά του Νοσοκομείου, ούτε στους χώρους του Νοσοκομείου, αλλά κατά της εταιρείας και στις εγκαταστάσεις της. Τυχόν αξιώσεις τρίτων που απορρέουν από την εκτέλεση του παραπάνω έργου, βαρύνουν αποκλειστικά την ανάδοχο εταιρεία. ΑΡΘΡΟ 4Ο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΑΥΜ Τα ΕΑΥΜ θα διαχειρίζονται κατά τα προβλεπόμενα του νόμου και σύμφωνα τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Ο Ανάδοχος θα παρέχει στο Νοσοκομείο τα ειδικά χαρτοκυτία, τύπου HOSPITAL BOX, τα οποία απαιτούνται για τη διαχείριση των ΕΑΥΜ και μάλιστα θα αντικαθιστά σε κάθε φόρτωση την ποσότητα των χαρτοκυτίων που χρησιμοποιούνται. Τα ΕΑΥΜ θα πρέπει να συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια συγκεκριμένων προδιαγραφών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Πρόκειται για χαρτοκιβώτια με εσωτερική πλαστική επένδυση, τύπου HOSPITAL BOX, των οποίων η χωρητικότητα να είναι από 40 έως 60 λίτρα περίπου. Η εσωτερική πλαστική επένδυση είναι στην ουσία μια πλαστική σακούλα πλην PVC, της οποίας το πάχος και η μηχανική αντοχή εγγυώνται την αδιαπερατότητα και στεγανότητα της συσκευασίας. Εκτός όμως, από την εσωτερική επένδυση, θα πρέπει να υπάρχει και εξωτερική επένδυση στο

-- 5 of 11 --

6 χαρτοκιβώτιο, έτσι ώστε αυτό (το χαρτοκιβώτιο) να προστατεύεται και να αποφεύγεται η καταστροφή του από την υγρασία. Τα ΕΑΥΜ τοποθετούνται στους πιστοποιημένους υποδοχείς κατάλληλου χρώματος ανάλογα με την επεξεργασία που πρόκειται να ακολουθήσει και ειδικότερα: α) τα προς αποστείρωση ΕΑΑΜ θα τοποθετούνται σε συσκευασία κίτρινου χρώματος, β) τα προς αποτέφρωση ΜΕΑ & ΑΕΑ θα τοποθετούνται σε συσκευασία κόκκινου χρώματος όχι από PVC. Τα υγρά μολυσματικά απόβλητα και τα αιχμηρά ή κοφτερά απόβλητα θα τοποθετούνται προηγουμένως σε άκαμπτες ανθεκτικές συσκευασίες μιας χρήσεως (ΚΥΑ 146163/2012) κι έπειτα θα πρέπει να συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια. Επιπλέον για τα ΕΑΑΜ προς αποστείρωση επιτρέπεται η χρήση τροχήλατων ειδικών κάδων δευτερογενούς συσκευασίας των αποβλήτων για την σύννομη και ασφαλή οδική μεταφορά των αποβλήτων εκτός Υ.Μ. Στην περίπτωση αυτή τα απόβλητα θα συσκευάζονται από την Υ.Μ σε κατάλληλους πρωτογενείς περιέκτες και οι κάδοι (δευτερογενείς περιέκτες), θα διατίθενται για την εκτέλεση του έργου συλλογής – μεταφοράς από τον ανάδοχο, δίχως πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Οι κάδοι θα είναι πιστοποιημένοι κατά ADR και θα απολυμαίνονται καταλλήλως από τον ανάδοχο μετά από κάθε χρήση λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1275– 99 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1276–98 όπως αντικαταστάθηκαν από τα DIN EN 1275/05 & 1276/09. Ειδικότερα τα προς αποτέφρωση ΕΑΥΜ, θα συσκευάζονται σε χαρτοκυτία με εσωτερική πλαστική επένδυση τύπου HOSPITAL BOX (40 ή 60 lit , ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου) των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση στερεά διαγώνιος του κυτίου δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 75cm και τα οποία θα είναι συσκευασμένα σε πλαστική κόκκινη σακούλα από συνθετικό υλικό, πλην PVC. Επίσης εξωτερικά του χαρτοκυτίου θα τοποθετείται πλαστική σακούλα πλην PVC κόκκινου χρώματος, που θα περικλείει το χαρτοκυτίο. Στο εσωτερικό των χαρτοκυτίων θα είναι συσκευασμένα τα ΕΑΥΜ σε πλαστική σακούλα από συνθετικό υλικό, πλην PVC και με ειδικό κλείστρο ασφαλείας, των οποίων το πάχος και η μηχανική αντοχή θα εγγυάται την αδιαπερατότητα και τη στεγανότητα της συσκευασίας. Επίσης θα πρέπει να εκδίδονται πιστοποιητικά παραλαβής και ζύγισης. Στη συσκευασία των ΕΑΥΜ, θα πρέπει να αναγράφεται με ευδιάκριτο και ανεξίτηλο τρόπο «Επικίνδυνα Απόβλητα» και το σήμα του βιολογικού κινδύνου. Επίσης, θα πρέπει να επικολλάται ετικέτα που θα φέρει την ημερομηνία και προέλευση των αποβλήτων. Με τον πιο πάνω τρόπο συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς των μολυσματικών αποβλήτων διασφαλίζεται η μη διασπορά των μικροβίων στο Νοσοκομείο και επίσης βελτιώνεται η καθαριότητα και η δυσοσμία εντός του Ιδρύματος. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη μαζί με Επιτροπή που θα ορίσει το Νοσοκομείο να εκπαιδεύσει το προσωπικό για την ορθή διαχείριση των ΕΑΥΜ.

-- 6 of 11 --

7 ΑΡΘΡΟ 5ο ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ (ΣΥΛΛΟΓΗΣ) ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΑΥΜ Ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος συλλογής και μεταφοράς, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και με τους όρους της Τεχνικής προσφοράς του αναδόχου, τα οποία καθίστανται παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης Η άδεια μεταφοράς ΕΑΥΜ αφορά αποκλειστικά την Ανάδοχο Εταιρεία, η οποία είναι υπεύθυνη για την τήρηση όλων των απαραίτητων υγειονομικών μέτρων για την αποκομιδή και την μεταφορά των αποβλήτων. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φορτώνει και να μεταφέρει τα ΕΑΥΜ από τον ψυκτικό θάλαμο προσωρινής αποθήκευσης του Νοσοκομείου, στην μονάδα επεξεργασίας για την τελική τους διάθεση. Τα έξοδα ζύγισης των ΕΑΥΜ στην έδρα του Νοσοκομείου ευθύνης του βαρύνουν τον ανάδοχο. Τα ΕΑΥΜ θα ζυγίζονται παρουσία του Υπευθύνου Επιστασίας και της Επιτροπής Παράδοσης των ΕΑΥΜ που θα ορίσει το Νοσοκομείο. Ο ανάδοχος συνεργάζεται για την συμπλήρωση του συνοδευτικού Εντύπου αναγνώρισης των ΕΑΥΜ (εις τετραπλούν) σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163 του οποίου κρατάει αρχείο. Το ως άνω Έντυπο συνοδεύει τα ΕΑΥΜ κατά τη συλλογή και μεταφορά τους εκτός της Υγειονομικής Μονάδας. Αντίγραφο του Εντύπου αποδίδει ο ανάδοχος και στον φορέα όπου οδηγούνται τα απόβλητα για επεξεργασία. Η αποκομιδή θα γίνεται παρουσία του υπεύθυνου της Υ.Μ σε συγκεκριμένες ώρες που θα ορίσει ο ίδιος. Οι μέρες αποκομιδής θα γίνονται σε ώρες που εξυπηρετούν την λειτουργία του Νοσοκομείου, από ∆ευτέρα – Παρασκευή και δε θα περιλαμβάνουν Σάββατα, Κυριακές και επίσημες αργίες του ελληνικού κράτους, αλλά και σε συμφωνία πάντα με τις ώρες λειτουργίας και παραλαβής των ΕΑΥΜ στις αντίστοιχες μονάδες επεξεργασίας. Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή των ΕΑΥΜ από την υγειονομική μονάδα θα διεξάγει έλεγχο για ραδιενεργά υλικά να ελέγχεται κάθε κιβώτιο χωριστά. Σε περίπτωση που βρεθεί χαρτοκιβώτιο με ραδιενεργό υλικό που δεν είναι εντός των προβλεπομένων όρων (ραδιενεργά κιβωτίου 3 Χ ραδιενέργεια περιβάλλοντος) το κιβώτιο δεν παραλαμβάνεται και επιστρέφεται στην υγειονομική μονάδα. Η συχνότητα φόρτωσης θα πραγματοποιείται μια κάθε 5 ημέρες ή και συχνότερα ανάλογα με τις ανάγκες της μονάδας (στην περίπτωση που μία εκ των ημερών είναι επίσημη αργία, τότε η αποκομιδή πραγματοποιείται μετά από συνεννόηση με τον Υπεύθυνο της Υ.Μ.) ή και συχνότερα ανάλογα με την χωρητικότητα του ψυγείου, σε θερμοκρασία ≤5οC όταν οι ποσότητες των αποβλήτων είναι μεγαλύτερες από 500 λίτρα. Για ποσότητες όχι μεγαλύτερες των 500 λίτρων, η συχνότητα φόρτωσης μπορεί να είναι το ανώτερο κάθε 30 ημέρες και ανάλογα με την χωρητικότητα του ψυγείου τους, σε θερμοκρασία ≤0οC. Σε έκτακτες περιπτώσεις κατόπιν συνεννόησης, σύμφωνα πάντα με την ΚΥΑ 146163/2012. Ακολούθως τα ΜΕΑ&ΑΕΑ θα μεταφέρονται προς τον Αποτεφρωτήρα τους Ε∆ΣΝΑ στα Άνω Λιόσια, μέσω ειδικών οχηματαγωγών – φορτηγών πλοίων τύπου «RO/RO», με σκοπό την αποτέφρωση τους. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει οχήματα χωρητικότητας περίπου όση και η χωρητικότητα ή μεγαλύτερη του ψυκτικού θαλάμου του Νοσοκομείου. Το φορτηγό

-- 7 of 11 --

8 ψυγείο που διαθέτει πρέπει να είναι αδειοδοτημένο για την μεταφορά ΕΑΥΜ. Το όχημα αυτό θα διατηρεί τα ΕΑΥΜ στην κατάλληλη θερμοκρασία. Ο ανάδοχος σε κάθε φόρτωση είναι υποχρεωμένος να αδειάζει εντελώς τους ψυκτικούς θαλάμους του Νοσοκομείου και να απολυμαίνει αυτούς. Η τοποθέτηση τους στο όχημα μεταφοράς θα γίνεται από το προσωπικό του αναδόχου. Το Νοσοκομείο δεν φέρουν καμία ευθύνη μετά την φόρτωση και αποχώρηση των ΕΑΥΜ, αλλά ούτε και για την μεταφορά και διακίνηση αυτών έως την μονάδα επεξεργασίας. ΑΡΘΡΟ 6ο ΤΡΟΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο Ανάδοχος θα κοστολογεί με βάση τη ζύγιση που θα πραγματοποιείται από την αρμόδια επιτροπή και με βάση τη ζύγιση και παραλαβή των αντίστοιχων μονάδων επεξεργασίας. Η τιμολόγηση θα γίνεται με βάση το βάρος των ΕΑΥΜ και θα ορίζεται ανά κιλό ΕΑΥΜ συν ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 7ο ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέλη και έως την εξάντληση του ποσού. Σε περίπτωση που τυχόν ο επόμενος ετήσιος διαγωνισμός αποπερατωθεί πριν τη λήξη της παρούσας σύμβασης ή προκηρυχθεί διαγωνισμός και υπογραφεί σύμβαση από ανωτέρα αρχή ή την Ε.Π.Υ. ή την αρμόδια Υ.ΠΕ, η σύμβαση αυτή θα λύεται και δεν θα παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα από την ημερομηνία ισχύος της νέας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 8ο ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΈΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ Το Γ. Ν. Ρεθύμνου δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Γ. Ν. Ρεθύμνου. (β) αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολές του Γ. Ν. Ρεθύμνου, (γ) αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση , (δ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, (ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Προμηθευτή για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Το Γεν. Ν. Ρεθύμνου διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Ανάδοχο σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης – μετά από μηνιαία προειδοποίησή του – αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί ή ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης.

-- 8 of 11 --

9
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34, παρ. 5 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/2007).
Το Γεν. Νοσ. Ρεθύμνου αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
Σε κάθε περίπτωση αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός μηνός και δεν συμμορφώνεται ο προμηθευτής στους όρους της σύμβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας και η υπηρεσία δεν παρασχεθεί ή παρασχεθεί πλημμελώς για το διάστημα αυτό, τότε ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφοι 4, 5 και 6 του Π.∆. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών ∆ημοσίου».
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος ή του φορέα διεξαγωγής.
Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του αναδόχου ως εκπτώτου γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή αζημίως. ΑΡΘΡΟ 9ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 1. Το αντικείμενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος με προσωπικό δικό του, που ουδεμία σχέση θα έχει με το Γ. Ν. Ρεθύμνης και του οποίου οι μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, εισφορές κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. 2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτή έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. 3. Ρητά συμφωνείται ότι, τυχόν καθυστέρηση παραλαβής των εν λόγω ΕΑΥΜ από τον Ανάδοχο, επιφέρει στον Ανάδοχο τυχών συνέπειες όπως προβλέπονται από την αντίστοιχη Νομοθεσία, διατηρούντος επιπλέον το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση πάσης περαιτέρω θετικής και αποθετικής ζημίας. ΑΡΘΡΟ 10ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκτέλεση του Έργου της παρούσας, ο Ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας κατέθεσε στο Γεν. Νοσοκομείο Ρεθύμνου την υπ’ αριθ. 7004101999 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε., η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας που του κατακυρώθηκε χωρίς Φ.Π.Α. με χρόνο ισχύος έως την επιστροφή του πρωτοτύπου της εις χείρας της Τράπεζας, ήτοι ποσού 1.830,00 € αυτή θα επιστραφεί ύστερα από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

-- 9 of 11 --

10 Πέρα από την κατάπτωση της εγγύησης δικαιούται το Γ. Ν. Ρεθύμνου σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου της ως έκπτωτου να αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε ζημίας θετικής ή αποθετικής που αυτό υπέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας. ΑΡΘΡΟ 11Ο ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 12Ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή. Πλημμύρα. Σεισμός. Πόλεμος. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου). Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει με έγγραφό του προς το Γ. Ν. Ρεθύμνου και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση του Νοσοκομείου της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης της προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 13ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του νοσοκομείου, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. ΑΡΘΡΟ 14ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με

-- 10 of 11 --

11 τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του ∆ημοσίου συμφέροντος. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και δη αυτά το Πρωτοδικείο Ρεθύμνης. ΑΡΘΡΟ 15ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ∆ΙΕΠΟΝΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΓΓΡΑΦΑ Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής. ΑΡΘΡΟ 16ο ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ 1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ’ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρων αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 2. Οι όροι της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές της αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 3. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. Για τα παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νομίμως από τους συμβαλλόμενους. Από τα ως άνω τρία (3) πρωτότυπα της σύμβασης τα μεν δύο κατατέθηκαν στο αρμόδιο τμήμα του Ιδρύματος, το δε ένα έλαβε ο προμηθευτής, αφού ταυτόχρονα δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ α/α MEDICAL WASTE Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση Α.Ε. ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΠΕΤΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

-- 11 of 11 --