ΣΥΜΒΑΣΗ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1/5 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αριθμ. 552912092017 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ A. KΥΡΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε Συμβατικό Τίμημα 2.3380,70€ Φ.Π.Α 24% 561,28 € Συνολικό Συμβατικό Τίμημα 2.900,00 € ∆ιάρκεια Σύμβασης 19-12-2017- 31-12-2017 CPV 50710000-5 - ΚΑΕ 0879α01

-- 1 of 5 --

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 760107122017 Στην Κέρκυρα σήμερα την Τρίτη 19-12 του έτους 2017, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας που εδρεύει στην Εθνική Κέρκυρας - Παλαιοκαστρίτσας περιοχή Κοντόκαλι, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον ∆ιοικητή κ. Κακαβίτσας –Φοίβος -Ευάγγελος, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου Με την κατασκευαστική εταιρεία & ΣΙΑ Ε.Ε Α. Κυριάκη & ΣΙΑ Ε.Ε που εδρεύει ∆ Καββάδα αριθμός 1 ΚΕΡΚΥΡΑ Τ.Κ.49100 τηλ 2661020060 , 6944249799 ΑΦΜ 800580711 υπάγεται στη ∆ΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Α. Κυριακίδη &ΣΙΑ Ε.Ε Λαμβάνοντας υπόψη :. 1) Την υπ .αριθμ 19113/24-11-2017 συλλογή προσφορών για την επισκευή εξωτερικού φωτισμού του Γ.Ν.Κ , την προσφορά του αναδόχου . 4) Την υπ. Αριθ. 76 ης θέμα 1ο/ 7-12-2017 με Α∆Α 6ΒΨΛ4690Β3-ΦΤΧ απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε στην εν λόγω εταιρεία . 5) Την με αριθμ. Πρωτ. 27174-24/11/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης , αρ. ∆έσμευσης.1042/0, Β.Ε.Ε.Π. 0/1304 και Α∆Α :ΩΧΧΕ4690Β3-Χ1Ρ , ΚΑΕ 0879α01 ποσού 3.348,00 €. 6)Την αριθμ πρωτ 27580/29-11-2017 οικονομική προσφορά που ανέρχεται στο ποσό των 2.900,00 € συμπ φ.π.α Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ/ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. ∆ιοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης για την αποκατάσταση των βλαβών των πλυντηρίων του Νοσοκομείου (προμήθεια ανταλλακτικών και εργασία) 2/5

-- 2 of 5 --

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης 19-12-2017 ΛΗΞΗ , 31-12-2017 Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά έργα, υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ • Οι εργασίες πρέπει να γίνουν με χρήση γερανοφόρου αναβατορίου με ευθύνη και κόστος του αναδόχου • Ο έλεγχος -επισκευή -συντήρηση αφορά 35 περίπου σημεία (λαμπτήρες ) • Το κόστος του αναβατορίου βαραίνει τον ανάδοχο. • Το Νοσοκομείο θα προμηθεύσει στον εργολάβο με λαμπτήρες, μετασχηματιστές και εκκινητές • Τυχόν άλλα απαιτούμενα μικρο-υλικά βαρύνουν τον ανάδοχο. • Σε κάθε λαμπτήρα θα γίνεται έλεγχος και αντικατάσταση του απαραίτητου φθαρμένου εξοπλισμού . ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 ) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από ¼ μέχρι το ½ του μέγιστου προβλεπόμενου από την παράγραφο 3 του ανωτέρου άρθρου 34 χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας του μέρους του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα α)Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας του μέρους του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα . 2.Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών χωρίς τον Φ.Π.Α. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών 3/5

-- 3 of 5 --

που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου. 3.Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του Έργου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της 4/5

-- 4 of 5 --

ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Κέρκυρας, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. ∆εν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε τέσσερα πρωτότυπα, ένα έλαβε ο ανάδοχος και δύο η αναθέτουσα αρχή . ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΚΑΒΙΤΣΑΣ –ΦΟΙΒΟΣ –ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 5/5

-- 5 of 5 --