Σύμβαση προμήθειας και τοποθέτησης πυράντοχων θυρών

Σελίδα 1 από 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 – 115 22 ΑΘΗΝΑ Τηλ:. 213 20 21 000 , Fax: 210 64 20 146 Δ/νση : Διοικητικού Υποδ/νση Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Ε. Σταυρούλιας Τηλ. : 213 – 20 21 144 Fax : 213 – 20 21 146 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Γ.Α.Ο.Ν.Α.΄΄Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ΄΄ ΚΑΙ ΤΟΥ «ΒΙΟΜΕΚΑΛ – ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 441/14-07-2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.269,51 € (χωρίς ΦΠΑ) CPV 44221220-3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Άρθρο 1ο - Απόφαση Ανάθεσης ....................................................................................... 2 2. Άρθρο 2ο - Στοιχεία συμβάσεως για την ορθή εκτέλεση του έργου / των εργασιών. .......... 2 3. Άρθρο 3ο - Χρόνος Εκτέλεσης του Έργου / των Εργασιών. .............................................. 2 4. Άρθρο 4ο - Συμβατικό Τίμημα. ........................................................................................ 3 5. Άρθρο 5ο - Κυρώσεις ....................................................................................................... 3 6. Άρθρο 6ο - Τρόπος Πληρωμής. ........................................................................................ 3 7. Άρθρο 7ο - Αρμόδια δικαστήρια – Ακυρότητα όρων της σύμβασης.................................. 4 8. Άρθρο 8ο - Λοιποί όροι .................................................................................................... 4 9. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ................................................................................................. 4

-- 1 of 4 --

Σελίδα 2 από 4 Στην Αθήνα σήμερα στις 29 Ιουλίου 2015 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός μεν του Νοσοκομείου με την επωνυμία Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών "Ο Άγιος Σάββας" που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Λ.Αλεξάνδρας 171) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Νικόλαο Φαλδαμή, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) – Διοικητή του Νοσοκομείου και που στη συνέχεια θα αποκαλείται το «Νοσοκομείο» και αφ' ετέρου του «ΒΙΟΜΕΚΑΛ – ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με ΑΦΜ 044470425, που εδρεύει στο 5ο χλμ Λάρισας - Καρδίτσας, Τ.Κ. 41500, και που στη συνέχεια θα αποκαλείται ο «Ανάδοχος» συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα: Άρθρο 1ο - Απόφαση Ανάθεσης Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 441/14-07-2015 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, το «Νοσοκομείο» κατακυρώνει στον «Ανάδοχο» και αυτός στη συνέχεια αναλαμβάνει να εκτελέσει το ως άνω έργο / εργασίες όπως παρακάτω περιγράφονται σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που ακολουθούν. Άρθρο 2ο - Στοιχεία συμβάσεως για την ορθή εκτέλεση του έργου / των εργασιών. Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης συμβάσεως θεωρούνται τα εξής έγγραφα στοιχεία, βάσει των οποίων θα εκτελεστεί το έργο / εργασίες. Σε περίπτωση δε ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως εξής: 1. H παρούσα σύμβαση. 2. Η υπ’ αριθμ. Πρωτ.12677/23-10-2014 προσφορά του Αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση εννέα (9) πυράντοχων θυρών. 3. Η υπ’ αριθμ. 121 και με αριθμ. Πρωτ.11571/29-09-2014 Διακήρυξη με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας που την συνοδεύουν. 4. Η από 13-07-2015 βελτιωμένη προσφορά του Αναδόχου. Άρθρο 3ο - Χρόνος Εκτέλεσης του Έργου / των Εργασιών. Προκειμένου να εγκατασταθεί ο «Ανάδοχος» στο «Νοσοκομείο» ώστε να ξεκινήσει την εκτέλεση του έργου / των εργασιών θα αποσταλεί έγγραφη ειδοποίηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την ημερομηνία έναρξης αυτού και θα υπογραφεί σχετικό πρωτόκολλο εγκατάστασής του. Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να παραδώσει τις πυράντοχες θύρες εντός πέντε (5) εβδομάδων από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Για τον χρόνο εκτέλεσης και αποπεράτωσης του έργου / εργασιών θα καταρτηθεί χρονοδιάγραμμα σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας. Το Νοσοκομείο σε περίπτωση λειτουργικών δυσχερειών, διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει κατά την κρίση του την ανωτέρω ημερομηνία αποπεράτωσης του έργου / των εργασιών.

-- 2 of 4 --

Σελίδα 3 από 4 Άρθρο 4ο - Συμβατικό Τίμημα. Το συνολικό τίμημα με την προμήθεια και αποπεράτωση του έργου / των εργασιών συνομολογείται με την παρούσα στο ποσό των έντεκα χιλιάδων διακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και πενήντα ένα λεπτών (11.269,51 €). Δεν περιλαμβάνεται στο ανωτέρω τίμημα ο φόρος προστιθέμενης αξίας που θα καταβληθεί στο ανάδοχο από το Νοσοκομείο με την εξόφληση των τιμολογίων του. Άρθρο 5ο - Κυρώσεις 5. 1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που δεν αποπερατώσει το έργο / τις εργασίες μέσα στον συμβατικό χρόνο, ή δεν εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα ή σε μη εκπλήρωση κάποιου όρου της παρούσης. 5. 2. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας για τους οποίους υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το Νοσοκομείο. Το ότι συντρέχουν οι λόγοι ανωτέρας βίας ο ανάδοχος οφείλει να το αποδείξει μέσα σε 20 ημέρες από τότε που ανέκυψαν αλλιώς στερείται του δικαιώματος να τους επικαλεσθεί. Σε κάθε περίπτωση για την συνδρομή των λόγων αυτών αποφαίνεται το Δ.Σ. 5. 3. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος επιβάλλονται από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου με την ίδια απόφαση, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:  Ανάθεση των εργασιών σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με απ' ευθείας ανάθεση. Κάθε άμεσα ή έμμεσα προκαλούμενη ζημία θα καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου.  Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του αναδόχου από τους διαγωνισμούς του Νοσοκομείου. 5. 4. Για την είσπραξη κάθε καταλογιζομένου προστίμου εφαρμόζεται η προβλεπόμενη περί δημοσίων εσόδων διαδικασία. Άρθρο 6ο - Τρόπος Πληρωμής. Η πληρωμή των δικαιωμάτων του αναδόχου θα γίνεται με βάση τα κανονικά τιμολόγιά του, το πρωτόκολλο περαίωσης εργασιών της επιτροπής και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά από τον ανάδοχο στο Νοσοκομείο, εντός τριών (3) μηνών. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του αναδόχου που απορρέουν από τη σύμβαση. Ο ανάδοχος κατά την πληρωμή υπόκειται στις νομίμως προβλεπόμενες για την εκτέλεση του έργου / των εργασιών, κρατήσεις, φόρους, τέλη και εισφορές, οι οποίες υπολογίζονται επί του συμβατικού τιμήματος χωρίς τον ΦΠΑ.

-- 3 of 4 --

Σελίδα 4 από 4 Άρθρο 7ο - Αρμόδια δικαστήρια – Ακυρότητα όρων της σύμβασης. Σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη προσφυγής στη δικαστική αρχή καθορίζεται από τώρα για όλα τα θέματα της παρούσης σύμβασης, ως τόπος εκτέλεσης η Αθήνα, υποβαλλομένου του αναδόχου ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους. Η τυχόν ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της σύμβασης δεν καθιστά άκυρη ολόκληρη τη σύμβαση. Αν οποιοσδήποτε όρος της σύμβασης κηρυχθεί δικαστικώς άκυρος, δεν θίγεται το κύρος όλης της σύμβασης. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται, σε περίπτωση κατά την οποία όρος της σύμβασης κηρυχθεί άκυρος ή αντιτίθεται σε ρητή μεταγενέστερη νομοθετική πρόβλεψη, να τον αντικαταστήσουν με άλλον όρο, ο οποίος θα έχει νόημα όσο το δυνατόν πλησιέστερο σε αυτόν του αντικατασταθέντος όρου τροποποιώντας τη σύμβαση. Άρθρο 8ο - Λοιποί όροι  Ουδεμία υποχρέωση έχει το Νοσοκομείο για την φύλαξη των τυχόν υπό του αναδόχου εναποτεθέντων υλικών στους χώρους του Νοσοκομείου.  Υποχρέωση του αναδόχου είναι η απομάκρυνση από τους χώρους του Νοσοκομείου, οποιουδήποτε αχρήστου υλικού που προκύπτει από την εκτέλεση του έργου / των εργασιών και η παράδοση των χώρων καθαρών.  Σε περίπτωση παράλειψης ή καθυστέρησης απομάκρυνσης του αχρήστου υλικού, η απομάκρυνση θα γίνεται με ευθύνη του Νοσοκομείου και η δαπάνη θα παρακρατηθεί από το συμβατικό τίμημα κατά την εξόφληση του αναδόχου.  Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη ως προς την τήρηση των νόμων που έχουν σχέση με την εργατική νομοθεσία και τις επιμέρους διατάξεις, για αμοιβές – ωράριο – φορολογία – ατυχήματα – αποζημιώσεις κ.λ.π. για το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει.  Ο ανάδοχος είναι ο αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του. Η παρούσα σύμβαση διέπεται υπό των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας. Αφού αυτά συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε η παρούσα σε δύο πρωτότυπα από -4- σελίδες και το οποίο αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφτηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη και κάθε μέρος έλαβε από ένα πρωτότυπο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.-Διοικητής Ο Ανάδοχος Νικόλαος Φαλδαμής

-- 4 of 4 --