Σύμβαση προμήθειας και εγκατάστασης ειδικών φίλτρων προσαγωγής αέρα των Χειρουργείων και της ΜΕΘ

1 Γ.Α.Ο.Ν.Α.΄΄Ο Αγ.Σάββας΄΄-Γρ.Προμηθειών- Σύμβαση ειδικών φίλτρων προσαγωγής αέρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 – 115 22 ΑΘΗΝΑ Τηλ:. 210 64 09 000 , Fax: 210 64 20 146 Δ/νση : Διοικητικού – Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Ε. Σταυρούλιας Τηλ. : 210 – 64 09 144 Fax : 210 – 64 20 146 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Γ.Α.Ο.Ν.Α.΄΄Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ΄΄ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «AAF-ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μ.ΕΠΕ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΘ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 10302/15-10-2014 ΔΑΠΑΝΗ 6.576,25 € (χωρίς ΦΠΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 20-10-2014 CPV 42514310-8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Άρθρο 1ο - Απόφαση Προμήθειας 2. Άρθρο 2ο - Κατάλογος Ειδών - Τιμές. 3. Άρθρο 3ο - Χρόνος Εκτέλεσης του Έργου / των Εργασιών. 4. Άρθρο 4ο - Παράδοση και Παραλαβή. 5. Άρθρο 5ο - Κυρώσεις. 6. Άρθρο 6ο - Τρόπος Πληρωμής- Κρατήσεις. 7. Άρθρο 7ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 8. Άρθρο 8ο - Τροποποίηση σύμβασης. 9. Άρθρο 9ο - Αρμόδια δικαστήρια – Ακυρότητα όρων της σύμβασης. 10. Άρθρο10ο- Λοιποί όροι.

-- 1 of 6 --

2 Γ.Α.Ο.Ν.Α.΄΄Ο Αγ.Σάββας΄΄-Γρ.Προμηθειών- Σύμβαση ειδικών φίλτρων προσαγωγής αέρα Στην Αθήνα σήμερα στις 20 Οκτωβρίου 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός μεν του Νοσοκομείου με την επωνυμία Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών "Ο Άγιος Σάββας" που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Λ.Αλεξάνδρας 171) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Νικόλαο Φαλδαμή, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)- Διοικητή του Νοσοκομείου και που στη συνέχεια θα αποκαλείται το "Νοσοκομείο" και αφ'ετέρου δε της AAF- ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μ.ΕΠΕ με ΑΦΜ 095076540 και έδρα στην οδό Ηφαίστου 1, Τ.Κ.15354 Γλυκά Νερά και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ............................................. και που στη συνέχεια θα αποκαλείται ο "Προμηθευτής" συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα: Άρθρο 1ο Σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 10302/15-10-2014 απόφαση Προέδρου του Δ.Σ.- Διοικητή του Νοσοκομείου, και ύστερα από πρόχειρο διαγωνισμό, κατακυρώνεται στην AAF-ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μ.ΕΠΕ η προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών φίλτρων προσαγωγής αέρα των Χειρουργείων και της ΜΕΘ του Νοσοκομείου και αυτή στη συνέχεια αναλαμβάνει να προμηθεύσει και εγκαταστήσει στο Νοσοκομείο τα στο άρθρο 2 οριζόμενα υλικά όπως παρακάτω περιγράφονται με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που ακολουθούν. Άρθρο 2ο - Κατάλογος Ειδών - Τιμές Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει και εγκαταστήσει στο Νοσοκομείο τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του εντός του χρόνου ισχύος της συμβάσεως τα παρακάτω οριζόμενα είδη ειδικών φίλτρων προσαγωγής αέρα εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τις εκάστοτε τηλεφωνικές ή μέσω fax παραγγελίες του Γραφείου Προμηθειών, ή του Φαρμακείου του Νοσοκομείου που θα δίνονται σ' αυτόν. Αναλυτικά τα εξής: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ME ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ 1 Απόλυτα φίλτρα (κωδ.1210200003) 305X610X69 13 64,15 833,95 2 Απόλυτα φίλτρα (κωδ.1210200008) 610X610X69 14 85,40 1.195,60 3 Απόλυτα φίλτρα (κωδ.1126100005) 610X610X150 36 83,00 2.988,00 4 Απόλυτα φίλτρα (κωδ.1210200009) 610X762X69 6 87,80 526,80 5 Απόλυτα φίλτρα (κωδ.1210200327) 545X545X69 1 61,00 61,00

-- 2 of 6 --

3 Γ.Α.Ο.Ν.Α.΄΄Ο Αγ.Σάββας΄΄-Γρ.Προμηθειών- Σύμβαση ειδικών φίλτρων προσαγωγής αέρα 6 Σακόφιλτρα (κωδ.5434100736) 592X592X915 40 17,90 716,00 7 Σακόφιλτρα (κωδ.5434902385) 498X580X915 4 17,50 70,00 8 Σακόφιλτρα (κωδ.5434200324) 287X592X610 3 10,90 32,70 9 Σακόφιλτρα (κωδ.5434100624) 592X592X610 3 16,40 49,20 10 Συνθετικό φίλτρο ενδ.τυπου R-29 STANDARD (κωδ.6400320020) Ρολό 20 m 1 98,00 98,00 11 Προφίλτρο ενδ. τύπου A.G.BOX (κωδ.4431001625) 16΄΄Χ25΄΄Χ1΄΄ 1 5,00 5,00 Καθαρή αξία 6.576,25€ Πλέον ΦΠΑ 23% 1.512,54€ Συνολική αξία 8.088,79€ Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με φόρο προστιθεμένης αξίας που θα καταβάλλεται στο χορηγητή από το Νοσοκομείο με την εξόφληση των τιμολογίων του. Τα ανωτέρω είδη θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’αριθμ.115 διακήρυξης του διαγωνισμού προμήθειας ειδικών φίλτρων προσαγωγής αέρα των Χειρουργείων και της ΜΕΘ και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που ο προμηθευτής κατέθεσε σ’ αυτόν. Τα ανωτέρω είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, φέρουν την ένδειξη CE, είναι του εργοστασίου Emmen Ολλανδίας και έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας ένα (1) έτος. Άρθρο 3ο - Χρόνος Εκτέλεσης του Έργου / των Εργασιών. Ως ημερομηνία έναρξης του έργου / εργασιών ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και η διάρκεια της θα είναι μέχρι τις 20-10-2015. Οι εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά και πάντα σύμφωνα με τις εντολές της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει κατά την κρίση του την ανωτέρω ημερομηνία αποπεράτωσης του έργου / των εργασιών. Άρθρο 4ο - Παράδοση και Παραλαβή Ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει τις εκάστοτε αναγκαίες ποσότητες των ειδών με δικές του δαπάνες και δικά του μεταφορικά μέσα και επιπλέον ασφαλισμένων μέχρι την παράδοση τους στις υποδεικνυόμενες από το Νοσοκομείο αποθήκες του και να τα εγκαταστήσει σύμφωνα με τις εντολές της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

-- 3 of 6 --

4 Γ.Α.Ο.Ν.Α.΄΄Ο Αγ.Σάββας΄΄-Γρ.Προμηθειών- Σύμβαση ειδικών φίλτρων προσαγωγής αέρα Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προσκομιζομένων υλικών θα διενεργείται από επιτροπή παραλαβής του Νοσοκομείου και εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής, καλείται να παραστεί ο ίδιος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του. Άρθρο 5ο - Κυρώσεις 5. 1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που δεν αποπερατώσει το έργο / τις εργασίες μέσα στον συμβατικό χρόνο, ή δεν εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα ή σε μη εκπλήρωση κάποιου όρου της παρούσης. 5. 2. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας για τους οποίους υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το Νοσοκομείο. Το ότι συντρέχουν οι λόγοι ανωτέρας βίας ο ανάδοχος οφείλει να το αποδείξει μέσα σε 20 ημέρες από τότε που ανέκυψαν αλλιώς στερείται του δικαιώματος να τους επικαλεσθεί. Σε κάθε περίπτωση για την συνδρομή των λόγων αυτών αποφαίνεται το Δ.Σ. 5. 3. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος επιβάλλονται από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου με την ίδια απόφαση, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:  Kατάπτωση ολική ή μερική της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.  Ανάθεση των εργασιών σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με απ' ευθείας ανάθεση. Κάθε άμεσα ή έμμεσα προκαλούμενη ζημία θα καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου.  Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του αναδόχου από τους διαγωνισμούς του Νοσοκομείου.  Οτιδήποτε άλλο προβλέπεται στα άρθρα 32,33 και 34 του Π.Δ.118/07(ΦΕΚ 150/Τεύχος Α/ 10-7-07). 5. 4. Για την είσπραξη κάθε καταλογιζομένου προστίμου εφαρμόζεται η προβλεπόμενη περί δημοσίων εσόδων διαδικασία. Άρθρο 6ο - Τρόπος Πληρωμής- Κρατήσεις. Η πληρωμή των δικαιωμάτων του προμηθευτού θα γίνεται με βάση τα κανονικά τιμολόγιά του, το πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά από τον χορηγητή στο Νοσοκομείο, εντός δύο (2) μηνών. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του προμηθευτού που απορρέουν από τη σύμβαση, χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Νοσοκομείου. Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις κατωτέρω κρατήσεις:  Ποσοστό 1,50% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για ΜΤΠΥ (άρθρο 22 του ΠΔ 422/81).  Ποσοστό 0,036% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για τέλος χαρτοσήμου υπέρ ΜΤΠΥ (άρθρο 10 του Ν.187/43 & άρθρο 7 του Ν.184/90).  Ποσοστό 0,10% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (παραγρ.3 του άρθρου 4 του Ν.4013/2011).

-- 4 of 6 --

5 Γ.Α.Ο.Ν.Α.΄΄Ο Αγ.Σάββας΄΄-Γρ.Προμηθειών- Σύμβαση ειδικών φίλτρων προσαγωγής αέρα  Ποσοστό 3% για τέλος χαρτοσήμου, πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α, επί του ποσού που προκύπτει από την κράτηση για Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., (αριθ.Δ.ΤΕΦ Α΄1087988 ΕΞ 2013/30-5-13 έγγραφο της Διευθ.Τελών και Ειδικ.Φορολογιών).  Ποσοστό 2% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου μετά την αφαίρεση των προηγουμένων κρατήσεων (άρθρο 3 του Ν.3580/2007 και άρθρο 24 παρ. 6 του Ν. 3846/2010).  Φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων. Άρθρο 7ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο προμηθευτής κατέθεσε στο Νοσοκομείο την υπ'αριθμ. .............…………………. εγγυητική επιστολή της ..............................……………………………………………ευρώ………………….. και η οποία θα του επιστραφεί μετά την πλήρη και ολοσχερή εκπλήρωση των προς το Νοσοκομείο υποχρεώσεών του. Άρθρο 8ο - Τροποποίηση σύμβασης Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών. Άρθρο 9ο - Αρμόδια δικαστήρια – Ακυρότητα όρων της σύμβασης. Σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη προσφυγής στη δικαστική αρχή καθορίζεται από τώρα για όλα τα θέματα της παρούσης σύμβασης, ως τόπος εκτέλεσης η Αθήνα, υποβαλλομένου του προμηθευτή ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους. Η τυχόν ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της σύμβασης δεν καθιστά άκυρη ολόκληρη τη σύμβαση. Αν οποιοσδήποτε όρος της σύμβασης κηρυχθεί δικαστικώς άκυρος, δεν θίγεται το κύρος όλης της σύμβασης. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται, σε περίπτωση κατά την οποία όρος της σύμβασης κηρυχθεί άκυρος ή αντιτίθεται σε ρητή μεταγενέστερη νομοθετική πρόβλεψη, να τον αντικαταστήσουν με άλλον όρο, ο οποίος θα έχει νόημα όσο το δυνατόν πλησιέστερο σε αυτόν του αντικατασταθέντος όρου τροποποιώντας τη σύμβαση. Άρθρο 10ο – Λοιποί όροι  Ουδεμία υποχρέωση έχει το Νοσοκομείο για την φύλαξη των τυχόν υπό του αναδόχου εναποτεθέντων υλικών στους χώρους του Νοσοκομείου.  Υποχρέωση του αναδόχου είναι η απομάκρυνση από τους χώρους του Νοσοκομείου, οποιουδήποτε αχρήστου υλικού που προκύπτει από την εκτέλεση του έργου / των εργασιών και η παράδοση των χώρων καθαρών.

-- 5 of 6 --

6 Γ.Α.Ο.Ν.Α.΄΄Ο Αγ.Σάββας΄΄-Γρ.Προμηθειών- Σύμβαση ειδικών φίλτρων προσαγωγής αέρα  Σε περίπτωση παράλειψης ή καθυστέρησης απομάκρυνσης του αχρήστου υλικού, η απομάκρυνση θα γίνεται με ευθύνη του Νοσοκομείου και η δαπάνη θα παρακρατηθεί από το συμβατικό τίμημα κατά την εξόφληση του αναδόχου.  Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη ως προς την τήρηση των νόμων που έχουν σχέση με την εργατική νομοθεσία και τις επιμέρους διατάξεις, για αμοιβές – ωράριο – φορολογία – ατυχήματα – αποζημιώσεις κ.λ.π. για το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει.  Ο ανάδοχος είναι ο αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του. Η παρούσα σύμβαση διέπεται υπό των διατάξεων του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 609/85, τα Π.Δ. 102/87 και 103/97, του Ν. 2362/95, του Ν. 2286/95, του Π.Δ. 118/07, ως έχουν τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί και ισχύουν σήμερα. Αφού αυτά συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε η παρούσα σε τρία πρωτότυπα από - 6 - σελίδες και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφτηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.-Διοικητής Ο Προμηθευτής Νικόλαος Φαλδαμής

-- 6 of 6 --