Σύμβαση ηχοφωτιστικής κάλυψης

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΗΧΟ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 16 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή στα γραφεία του Κέντρου Πολιτισμού Θεσσαλονίκης ΑΕ μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων: Α. Του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης ΑΕ» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Γ. Παπανδρέου & Πλούτωνος, με ΑΦΜ 094489950 ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, Άννα Μυκωνίου, στο εξής αποκαλούμενο «Κέντρο Πολιτισμού» και Β. Της εταιρίας «Μπράβος Ε. – Μπράβος Ι. Ο.Ε» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Εγνατίας 45, τηλ: 2310 539383 με ΑΦΜ 082181189 ΔΟΥ Δ΄ Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ. Μπράβο Ευάγγελο στο εξής αποκαλούμενη «ανάδοχος» Και έχοντας υπόψη • την αριθμ. 35/5-5-2017 πρόσκληση ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΔΩ3ΟΡ84-ΩΝΞ) η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από 5/5/2016 έως 12/5/2016 με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή και καλύτερων προδιαγραφών • την με αριθμ. πρωτ. 250/12-5-2017 προσφορά της αναδόχου εταιρίας : «Μπράβος Ε. – Μπράβος Ι. Ο.Ε» • την με αριθμ. 1,5/2017 απόφαση ανάθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω5Β6ΟΡ84-4ΗΞ) για την ενοικίαση ηχοφωτιστικού εξοπλισμού για την κάλυψη της εκδήλωσης «Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τιμά τον μεγάλο συνθέτη Σταύρο Κουγιουμτζή» συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα: ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την υποχρέωση του αναδόχου να προμηθεύσει και να τοποθετήσει εξοπλισμό ήχου και φωτιστικών (σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές) στην εκδήλωση «Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τιμά τον μεγάλο συνθέτη Σταύρο Κουγιουμτζή» η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Ιουνίου 2017 στην Α΄ Προβλήτα στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης και ώρα 21:30 μ.μ

-- 1 of 3 --

Άρθρο 2 Συμβατικό Τίμημα – Πληρωμή Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση του συνόλου του συμβατικού έργου ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 11.780,00 Ε (έντεκα χιλιάδων εφτακοσίων ογδόντα ευρώ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 24% ). Το ανωτέρω ποσό θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο «ανάδοχος» σε 60 ημέρες από την ολοκλήρωση της εκδήλωσης με την προσκόμιση στο Λογιστήριο του Κέντρου Πολιτισμού των απαραίτητων δικαιολογητικών ήτοι: του αντίστοιχου τιμολογίου, συνοδευόμενο από τον αριθμό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, αντίγραφο ποινικού μητρώου και εγγραφή στο Επιμελητήριο. Ρητά δε συμφωνείται ότι ο ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέρα του ανωτέρω ποσού της συνολικής αμοιβής. Ο «ανάδοχος» είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τις αμοιβές στο προσωπικό που θα απασχο- λήσει όπως και να το ασφαλίσει και να καταβάλλει τυχόν ασφαλιστικές εισφορές. Το Κέντρο Πολιτισμού δε φέρει καμία ευθύνη για την εκπλήρωση των προαναφερόμενων υποχρεώσεων του αναδόχου. Άρθρο 3 Αναβολή παραστάσεων-ματαίωση-ακύρωση παράτασης Σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης της παράστασης λόγω κακών καιρικών συνθηκών για λόγους ανωτέρας βίας όπως αυτοί αναφέρονται στον νόμο οι συμβαλλόμενοι απαλλάσο- νται των υποχρεώσεών τους. Σε περίπτωση ματαίωσης της παράστασης από υπαιτιότητα του αναδόχου το ‘’Κέντρο Πολιτισμού’’ δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα και να αξιώσει την καταβολή αποζημίωσης για κάθε ζημία που θα υποστεί Άρθρο 4 Τροποποίηση της σύμβασης Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνον εγγράφως. Καμία προφορική συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της σύμβασης δε θα θεωρείται ως ρητή ή σιωπηρή τροποποίηση της όλης σύμβασης ή κάποιους από τους όρους της. Άρθρο 5 Επίλυση Διαφορών Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε

-- 2 of 3 --

προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους και έλαβε ο κάθε ένας από ένα πρωτότυπο υπογεγραμμένο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Κέντρο Πολιτισμού Για την Ανάδοχο Εταιρία Θεσσαλονίκης ΑΕ ‘’Μπράβος Ε. – Μπράβος Ι. Ο.Ε’’ Άννα Μυκωνίου Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος Μπράβος Ευάγγελος

-- 3 of 3 --