Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 1706/Φ.30.1/15.09.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 1706/Φ.30.1/15.09.2014 Προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Διερεύνηση της συμπεριφοράς συνθετικών/πολυμερικών μονωτήρων/υλικών σε εφαρμογές υπαίθριων εγκαταστάσεων υψηλών τάσεων και ανάπτυξη διαγνωστικής τεχνικής για την εξ αποστάσεως και σε πραγματικό χρόνο αξιολόγηση της λειτουργικότητας τους - POLYDIAGNO - 11ΣΥΝ_7_1503», που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης εθνικής εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους». Στο Ηράκλειο, σήμερα 23.12.2014, μεταξύ: 1) της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, που εκπροσωπείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τον Πρόεδρό της, Αν. Καθ. Εμμανουήλ Τσικνάκη 2) Της εταιρίας με τα παρακάτω στοιχεία: Επωνυμία : Αχιλλέας Χ. Χριστοδουλίδης- Iristem Διεύθυνση : Κομνηνών 8 54624, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310 268490 Fax : 2310 268542 e-mail : a.chris@iristem.gr Α.Φ.Μ. : 038966229 Δ.Ο.Υ. : Β’ Θεσσαλονίκης Νόμιμος Εκπρόσωπος : Αχιλλέας Χ. Χριστοδουλίδης Συμφωνήθηκαν τα παρακάτω: Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 23.12.14 Ημερομηνία λήξης σύμβασης: 22.02.15 Καθαρό Ποσό Σύμβασης: € 4.325,00 Φ.Π.Α.: € 994,75 Συνολικό Ποσό Σύμβασης: € 5.319,75

-- 1 of 10 --

Π ρ ο ο ί μ ι ο Στις 30-09-2014 σύμφωνα με την με αριθμό 1706/Φ.30.1/15.09.2014 προκήρυξη του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, έγινε Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Διερεύνηση της συμπεριφοράς συνθετικών/πολυμερικών μονωτήρων/υλικών σε εφαρμογές υπαίθριων εγκαταστάσεων υψηλών τάσεων και ανάπτυξη διαγνωστικής τεχνικής για την εξ αποστάσεως και σε πραγματικό χρόνο αξιολόγηση της λειτουργικότητας τους - POLYDIAGNO - 11ΣΥΝ_7_1503». Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού εξέδωσε τα αποτελέσματα, που εγκρίθηκαν με την με αριθμό 654/22.10.2014 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ:70Ε84691Ο3- ΝΑ0. Μετά από αυτά ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την ιδιότητα που αναφέρεται παραπάνω, αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο (που θα λέγεται στο εξής για συντομία «ανάδοχος») να προμηθεύσει τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με τα είδη που του κατακυρώθηκαν με την με αρ. πρωτ. 2422/Φ.30.1/19.12.2014 ανακοίνωση κατακύρωσης προμήθειας, η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΞΧ44691Ο3-ΚΑ8 με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες τις οποίες ο ανάδοχος δέχεται ανεπιφύλακτα: ΑΡΘΡΟ 1ο: ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΤΙΜΗ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τα είδη που καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα, θα παραδοθούν καινούργια και απόλυτα σύμφωνα με τη διακήρυξη και την οικονομοτεχνική προσφορά του αναδόχου. ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ Σταθερή Θερμοκάμερα, με δυνατότητα φορητότητας 1.1 Ανάλυση αισθητηρίου: 382 X 288 εικόνοστοιχεία 1 τεμ. 4.325,00 € 1.2 Αισθητήριο: άψυκτο μικροβολόμετρο, επίπεδης εστιακής διάταξης (FPA) 1.3 Φασματική απόκριση: 7.5 – 13 μm 1.4 Περιοχές θερμοκρασιών: -20…100 C, 0…250 C, 150…900 C 1.5 Ρυθμός ανανέωσης: 80Ηz 1.6 Οπτικά: 38X29 μοίρες / F=15mm 1.7 Θερμική Ευαισθησία: 80mk

-- 2 of 10 --

1.8 Ακρίβεια: +-2 C ή +-2% (όποιο είναι το μεγαλύτερο) 1.9 Ενδοσύνδεση PC: USB 2.0 1.10 Ενδοσύνδεση Διεργασίας: 0-10V είσοδος, ψηφιακή είσοδος, 0-10V έξοδος 1.11 Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Λειτ.: 0...70 C 1.12 Θερμοκρασία Αποθήκευσης: -40...85 C 1.13 Σχετική Υγρασία: 20 – 80% μη συμπυκνούμενη 1.14 Βαθμός Προστασίας Κελύφους: IP67 (NEMA 4) 1.15 Βάρος: <500 γραμ., με τον στάνταρ φακό 1.16 Αντοχή σε κτύπημα (shock): 25G, IEC 68-2-29 1.17 Αντοχή σε κραδασμούς 2G, IEC 68- 2-6 1.18 Στήριξη: Επιτραπέζιο τρίποδο 1.19 Σύνδεση με τρίποδο: ¼ - 20 UNC 1.20 Τροφοδοσία: από θύρα USB 1.21 Καλώδιο: USB (1m), (1m) PIF, με

-- 3 of 10 --

τερματικό συνδέσεων 1.22 Λογισμικό Εγκατάστασης, Σύνδεση με PC / Tablet 1.23 Τσάντα Μεταφοράς 1.24 Εκπαίδευση στη λειτουργία της θερμικής κάμερας Λειτουργίες Λογισμικού (Temperature Data Analysis / Documentation) 1.25 Συμβατότητα Windows XP, Vista, 7 ΚΑΙ LabVIEW 1.26 Τηλεχειρισμός κάμερας, με εξαιρετικά εύχρηστο ενδοσυνδετή χρήστη 1.27 Απεικόνιση πολλαπλών θερμικών εικόνων, σε ανεξάρτητα παράθυρα 1.28 (10) Διαθέσιμες Παλέτες Απεικονιζόμενων θερμοκρασιών 1.29 Χειροκίνητη ρύθμιση ορίων κλίμακας απεικονιζόμενων θερμοκρασιών 1.30 Αυτόματη ρύθμιση κλίμακας, σύμφωνα με (3) διαφορετικούς αλγόριθμους 1.31 Ρύθμιση ρυθμού απεικόνισης ανανέωσης ραδιομετρικής εικόνας 1.32 Περιστροφή, Καθρεπτισμός, ζουμ εικόνας 1.33 Ρύθμιση εκπεμψιμότητας, μεταδοσιμότητας και θερμοκρασίας περιβάλλοντος

-- 4 of 10 --

1.34 Ορισμός περιοχών μέτρησης, με δυνατότητα αφιερωμένου, ανά περιοχή, ορισμού του συντελεστή εκπομπής: (i) spot (1x1, 3x3, 5x5) pixels (ii) παραλληλόγραμμου (max, min, sdv) (iii) έλλειψης (max, min, sdv) 1.35 Θερμοκρασιακά προφίλ (2) 1.36 Διαγράμματα θερμοκρασιακού προφίλ, σε συνάρτηση με το χρόνο 1.37 Ιστόγραμμα, κατανομής εικονοστοιχείων, σε θερμοκρασιακή κλίμακα 1.38 Καθορισμός αφιερωμένων χρωμάτων, για την απεικόνιση περιοχών θερμοκρασίας, σύμφωνα με καθοριζόμενα από το χρήστη όρια 1.39 Λειτουργία διαφορικής θερμοκρασιακής εικόνας, με οριζόμενη από το χρήστη εικόνα αναφοράς 1.40 Διάφορες λειτουργίες αλάρμ (μέγιστου, ελάχιστου) μέ όρια καθοριζόμενα από το χρήστη και δυνατότητα χρονοκαθυστέρησης 1.41 Έναρξη λήψης Ραδιομετρικό βίντεο (*.ravi), με εξωτερικό σήμα 1.42 Λειτουργίες Εποπτείας & Επεξεργασίας ακολουθιακών ραδιομετρικών βίντεο 1.43 Ραδιομετρικά στιγμιότυπα (*.jpeg, *.tiff)

-- 5 of 10 --

1.44 Αρχεία κειμένου (*.csv, *.dat), με όλα τα δεδομένα θερμοκρασίας, για ανάλυση σε Excel 1.45 Χρωματικά δεδομένα, για εισαγωγή σε στάνταρ προγράμματα, όπως Photoshop ή Windows Media Player (*.avi, *.jpg, *.tiff) 1.46 Δυνατότητα εξαγωγής ραδιομετρικών δεδομένων, σε πραγματικό χρόνο, σε άλλα περιβάλλοντα λογισμικού, μέσω οδηγών LabVIEW, DLL 1.47 Δυνατότητα λειτουργίας σαρωτή γραμμής (line scanner) με επαύξηση pixels, στη διαγώνιο της θερμικής εικόνας 1.48 Ο εξοπλισμός να παραδοθεί και εγκατασταθεί στα εργαστήρια του TEI Kρήτης, έτοιμος προς λειτουργία και χρήση, σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές. 1.49 Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών. Αν σε αυτό το διάστημα απαιτηθούν επισκευές του εξοπλισμού (ή τμημάτων του) στην έδρα του κατασκευαστή ή προμηθευτή, τα έξοδα αποστολής- επιστροφής-επανεγκατάστασης βαρύνουν τον κατασκευαστή. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ(Μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 4.325,00 € (Τέσσερις χιλιάδες τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ) Φ.Π.Α. 23% 994,75 € (Εννιακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα

-- 6 of 10 --

πέντε λεπτά) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) 5.319,75 € (Πέντε χιλιάδες τριακόσια δεκαεννιά ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά) Η δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια θα καλυφθεί από το Έργο με τίτλο: «Διερεύνηση της συμπεριφοράς συνθετικών/πολυμερικών μονωτήρων/υλικών σε εφαρμογές υπαίθριων εγκαταστάσεων υψηλών τάσεων και ανάπτυξη διαγνωστικής τεχνικής για την εξ αποστάσεως και σε πραγματικό χρόνο αξιολόγηση της λειτουργικότητας τους - POLYDIAGNO - 11ΣΥΝ_7_1503». Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται: η αξία των ειδών, τα έξοδα μεταφοράς – συσκευασίας – ασφάλειας και αποθήκευσης των ειδών μέσα στους χώρους που θα υποδειχθούν στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης, οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη συναφής δαπάνη μέχρι την παράδοση των ειδών, στους υπεύθυνους για την παραλαβή, από την πλευρά του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. ΑΡΘΡΟ 2ο: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΩΝ Τα προμηθευόμενα είδη παραδίδονται ελεύθερα και εγκαθίσταται, με φροντίδα και δαπάνες του αναδόχου, στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης, σε χώρους που θα υποδειχθούν από τον επιστημονικό υπεύθυνο του Υποέργου. ΠΙΝΑΚΑΣ Β. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο – Εμμανουήλ Κουδουμάς Email: koudoumas@staff.teicrete.gr Τηλ. 2810 379887 ΑΡΘΡΟ 3ο: ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ημερομηνία λήξης της παρούσας σύμβασης είναι η 22.02.2015 (2 μήνες από την υπογραφή της παρούσας) και είναι σύμφωνη με τον χρόνο παράδοσης για τον οποίο δεσμεύθηκε ο ανάδοχος με την προσφορά του. ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν θα παραδώσει τα είδη που του ανατέθηκε μέσα στην ημερομηνία που ορίζεται παραπάνω ή σε περίπτωση που απορριφθεί το σύνολο του προμηθευόμενου είδους ή σε περίπτωση που αθετηθεί οποιοσδήποτε όρος της σύμβασης αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 άρθρο 34, δηλαδή κηρύσσεται έκπτωτος ο ανάδοχος. Σε περίπτωση που τα είδη φορτωθούν ή παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε μετά την τυχόν παράτασή του σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας, επιβάλλεται πρόστιμο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ 118/2007 που

-- 7 of 10 --

υπολογίζεται ως εξής: Α) Για καθυστέρηση που δεν υπερβαίνει το ¼ του χρόνου παράδοσης, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από ¼ μέχρι και το ½ του μέγιστου χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το ½ του χρόνου παράτασης ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. ΑΡΘΡΟ 5ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΔΩΝ Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Τα παραστατικά θα εκδοθούν στα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού: Ειδικός Λογαριασμός Τ.Ε.Ι. Κρήτης ΝΠΔΔ Εσταυρωμένος, Ηράκλειο ΑΦΜ: 090042189 ΔΟΥ: Ηρακλείου Για την εντολή πληρωμής της δαπάνης απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής – ποσοτικής παραλαβής 2. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα (όταν θα γίνεται η πληρωμή του τιμολογίου). Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (η παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 2β άρθρου 238 ν. 4072/2012, ΦΕΚ α 86, αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 5 άρθρου 61 Ν. 4146/2013 ΦΕΚ Α 90/18.4.2013). ΑΡΘΡΟ 6ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μετά από σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλόμενων, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι της Επιτροπής Διενεργείας του Διαγωνισμού, μόνο: Α: Ως προς την ημερομηνία λήξης, για την παράταση εκτέλεσης λόγω αδυναμίας έγκαιρης παράδοσης εξαιτίας ανώτερης βίας (θα πρέπει να υπάρχει σχετικό αίτημα του προμηθευτή πριν την ημερομηνία λήξης). Β: Ως προς τα αναγραφόμενα προς παράδοση είδη σε περίπτωση που αυτά έχουν πλέον αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή από άλλα ισοδύναμα ή ανώτερων τεχνικών προδιαγραφών και χωρίς τροποποίηση του αρχικού προϋπολογισμού. Η τροποποίηση κατά τα ως άνω της Σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως με ταυτόχρονη εξασφάλιση της εκτέλεσης της προμήθειας όπως προδιαγράφηκε και θα υπογράφεται από τους δύο συμβαλλομένους και αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. Επισημαίνεται ότι κάθε τροποποίηση της Σύμβασης πριν υπογραφεί πρέπει να τύχει της προέγκρισης της στην ΕΥΔ ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3614/2007.

-- 8 of 10 --

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Για την επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν από την εκτέλεση αυτής της σύμβασης αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης. ΑΡΘΡΟ 8ο: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση απροθέσμως και αζημίως για σπουδαίο λόγο, ο οποίος δύναται να αφορά τον Ανάδοχο, την Αναθέτουσα Αρχή ή και κάθε σχετική περίσταση, εξαιτίας της οποίας δεν δύναται να αξιωθεί κατά την καλή πίστη η συνέχιση της λειτουργίας της σύμβασης μέχρι το πέρας της διάρκειάς της. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής έγγραφης δήλωσης καταγγελίας. Η περιέλευση της δήλωσης στον Ανάδοχο αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Με την καταγγελία λύεται η παρούσα Σύμβαση, εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του Άρθρου περί λύσης της σύμβασης της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 9ο: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και πριν την πάροδο της χρονικής της διάρκειας, σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. Μετά την με οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από σχετική δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής: 1. Να απόσχει από τη διενέργεια οποιοσδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 2. Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο ή εργασία (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του. 3. Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση της Σύμβασης και ευρίσκονται στην κατοχή του. 4. Το συντομότερο δυνατό μετά τη λύση της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού και της Επιτροπής Παραλαβής βεβαιώνει την αξία των ήδη υπό προμήθεια ειδών - κατά τον χρόνο λύσης της Σύμβασης- μέρους αυτής, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία λύση της Σύμβασης. Η καταβολή προς τον Ανάδοχο οποιουδήποτε ποσού αναστέλλεται μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών υποχρεώσεων και γίνεται, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην προκήρυξη και στη σύμβασης περί Έκπτωσης του Αναδόχου και στις Ποινικές Ρήτρες. Η αρμόδια Επιτροπή , βεβαιώνει την αξία των ήδη υπό προμήθεια ειδών - κατά τον χρόνο λύσης της Σύμβασης- μέρους αυτής, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία λύση της Σύμβασης. Η καταβολή προς τον Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να συμψηφίζει σχετικά οποιαδήποτε απαίτησής της έναντι του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 10ο: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, όπως ορίζονται στη νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται προσηκόντως. Ο ανάδοχος, επικαλούμενος αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεών του η οποία οφείλεται σε γεγονός που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την αναθέτουσα αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά που δικαιολογούν την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20)

-- 9 of 10 --

ημερών, από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει, σχετικά, εντός είκοσι (20) ημερών, από την λήψη του σχετικού αιτήματος του αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται η αποδοχή των ισχυρισμών του ανάδοχου. ΑΡΘΡΟ 11: ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Όποια διάταξη της διακήρυξης με αριθμό 1706/Φ.30.1/15.09.2014 δεν περιλαμβάνεται σ’ αυτή τη σύμβαση ισχύει όπως είναι στη διακήρυξη. Ισχύουν επίσης όλες οι διατάξεις της νομοθεσίας περί προμηθειών του δημοσίου κ.λ.π. (Π.Δ. 118/2007, N.4281/2014). Η σύμβαση αυτή, που η ισχύς της αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής, γράφηκε σε τέσσερα αντίγραφα σε απλό χαρτί, τα οποία διαβάστηκαν, βεβαιώθηκαν και υπογράφηκαν. Ο καθένας από τους συμβαλλόμενους πήρε από ένα αντίγραφο, τα δε άλλα δύο αντίγραφα παραμένουν στον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης Εμμανουήλ Τσικνάκης Αναπλ. Πρόεδρος ΤΕΙ Κρήτης Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Για την εταιρεία Αχιλλέας Χ. Χριστοδουλίδης- Iristem Νόμιμος Εκπρόσωπος Αχιλλέας Χ. Χριστοδουλίδης

-- 10 of 10 --