Συντήρηση πλυντηρίου χειρουργικών εργαλείων ΜELE, τύπου G7828

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ” ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ “ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ” ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ Α/Α 2/134 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Για την ανάθεση συντήρησης πλυντηρίου χειρουργικών εργαλείων MIELE type G7828 του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: 6-4-2015. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: από 6-4-2015 έως και 5-4-2016. ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: Τα γραφεία του Γενικού Νοσοκομείου "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ" ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», Πλατεία Ελ.Βενιζέλου 2 Αμπελόκηποι Αθήνα. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 1. Ο κος Ηλίας ∆αλαϊνας ∆ιοικητής του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ‘’ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ’’ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ‘’ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ’’, 2. Ο κ.Β.Γεωργόπουλος, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ», με έδρα το Ν.Ψυχικό στην ∆ιεύθυνση Λ.Μεσογείων 257, Τ.Κ.164 51 και ΑΦΜ 095053144. Ο ∆ιοικητής του Νοσοκομείου και ο προαναφερόμενος νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, που στο εξής θα αναφέρεται ανάδοχος, συνυπογράφουν την παρούσα σύμβαση ως εκπρόσωποι των δύο συμβαλλομένων μερών. Μετά την υπ’αριθ.3567/9-5-2012 απόφαση (ΚΥΑ) του Υπουργείου Οικονομικών & του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον Ν.3867/2010 άρθρο 27, την υπ’αριθ.5233/2-5-2014 απόφαση έγκρισης του διαγωνισμού του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και ύστερα από Πρόχειρο διαγωνισμό που διενεργήθηκε την 5η Ιουνίου 2014, Α/Α διακήρυξης 48/5674/9-5-2014 , δια της υπ’αριθ. 2/134/4-3-2015 απόφασης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, ανατίθεται η προμήθεια στον δεύτερο από τους συμβαλλόμενους, που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία προμηθευτής, ή ανάδοχος (ανάλογα), ο οποίος την αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους που αποδέχεται ανεπιφύλακτα μαζί με τους όρους της σχετικής διακήρυξης. Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συντήρηση του πλυντηρίου χειρουργικών εργαλείων MIELE type G7828 του Νοσοκομείου του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην κατατεθειμένη προσφορά της εταιρείας σας καθώς και τα αναφερόμενα στους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού τους οποίους έχετε αποδεχθεί. Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος παρέδωσε στο Νοσοκομείο εγγυητική επιστολή Η οποία θα επιστραφεί στην ανάδοχο εταιρεία μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση των προβλεπομένων υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

-- 1 of 7 --

2 Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ Εργασία συντήρησης πλυντηρίου χειρουργικών εργαλείων MIELE type G7828 s/n 74305865 • ∆ύο επισκέψεις προληπτικής συντήρησης κατ΄έτος βάσει των οδηγιών χρήσεως. • ‘Ένα σετ συντήρησης (κωδ,ανταλλακτικού 7887783) για την ετήσια προληπτική συντήρηση. • Απεριόριστες επισκευές βλαβών μηχανήματος κατόπιν κλήσεως • Αντικατάσταση τωνφίλτρων της μονάδας στεγνώματος o 4 τεμάχια Φίλτρα HEPA (2398987) o 1 Φίλτρο (4778011) -Βοήθεια στην ανάπτυξη εφαρμογών ή συμπληρωματική εκπαίδευση χρηστών ή ρυθμίσεις παραμέτρων πλύσης. Επίσης o Ανταλλακτικά επισκευής και συντήρησης του μηχανήματος όπως Φίλτρα μονάδας στεγνώματος Βαλβίδες νερού Αντλία αποχέτευσης Αντλία ανακύκλωσης Αισθητήρας θερμοκρασίας Σωληνάκια δοσομετρικών αντλιών ∆οσομετρική αντλία Ρελέ έναρξης Μπουτόν χειρισμού Λάστιχο στεγανοποίησης θύρας • Έλεγχος καλής λειτουργίας • Οι εργασίες να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό Επίσης θα περιλαμβάνει: • ∆ωρεάν παροχή υπηρεσιών για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει • Απεριόριστες έκτακτες επισκέψεις • Να ορίζεται ο αριθμός των ετήσιων επισκέψεων προληπτικής συντήρησης σύμφωνα με τα εγχειρίδια λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου. Οι ημέρες των επισκέψεων προληπτικής συντήρησης θα συμφωνούνται με τα αντίστοιχα τμήματα και με την επίβλεψη του τμήματος βιοιατρικής του νοσοκομείου . • Ο χρόνος ανταπόκρισης προς έλεγχο τυχόν βλαβών μετά από τη λήψη της σχετικής γραπτής ή τηλεφωνικής ειδοποίησης ορίζεται σε 6 ώρες με αποστολή τεχνικού. • Να κατατεθεί λίστα των τυχόν αναγκαίων αναλωσίμων υλικών με τις αντίστοιχες τιμές οι οποίες θα είναι δεσμευτικές για το χρονικό διάστημα της σύμβασης και οι οποίες θα αξιολογηθούν στην τελική απόφαση ανάθεσης. • Ο ανάδοχος να βεβαιώνει ότι διαθέτει όλα τα ειδικά εργαλεία τα οποία απαιτούνται για την προληπτικές συντηρήσεις και επισκευές. • Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει ∆ελτίο Εργασίας Τεχνικού (Service Report) μετά από κάθε επίσκεψη προληπτικής συντήρησης ή επισκευαστική εργασίας στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που αντικαταστάθηκαν καθώς και αυτά που χρήζουν αντικαταστάσεως και να το παραδίδει στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας υπογεγραμμένο και από τη προϊσταμένη του τμήματος.

-- 2 of 7 --

3 • Η συντήρηση θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό, και ο αντιπρόσωπος να διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης της ποιότητας ΕΝ ISO 9001 καθώς και 13485:2003 ή ∆Υ8δ/1348/04 Όλες οι εργασίες να γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο. ΤΙΜΗ Ετήσιο κόστος συντήρησης 6.000,00 Ευρώ. Πλέον Φ.Π.Α. εις βάρος του Νοσοκομείου. A Ρ Θ Ρ Ο 4ο. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο τρόπος πληρωμής θα είναι κάθε τρίμηνο με την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. Η πληρωμή της αξίας των τιμολογίων θα γίνει σε Ευρώ το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών μετά την ποιοτική παραλαβή του έργου από την αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου. 1. Η αποζημίωση του αναδόχου θα καταβάλλεται για κάθε εκδιδόμενο τιμολόγιο. Προϋπόθεση εξόφλησης τιμολογίου είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου. 2. Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της αντίστοιχης αξίας, μετά την οριστική παραλαβή του εκτελεσθέντος έργου (άρθρο 35 παρ. Ια Κ.Π.∆.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής έργου με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου. 3. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 4. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου από τον ανάδοχο. 4.1. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ημόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. και ειδικότερα : α) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου τριμήνου β) Πρακτικό παραλαβής ποιοτικά και ποσοτικά εργασιών μηνός της τριμελούς επιτροπής γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 4.2. Η υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσίας δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης του τριμήνου παροχής υπηρεσίας. 5. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον προμηθευτή. 6. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και β) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή του έργου με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). 7. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος του Έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή.

-- 3 of 7 --

4 Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια σύναψης της Σύμβασης ο ορισμός ενός μέλους της ενώσεως ή κοινοπραξίας ως εκπροσώπου (“project leader”). Ο εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα μεριμνά για την καταβολή των σχετικών ποσών στα υπόλοιπα μέλη κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου στο υλοποιηθέν τμήμα του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υπέχει καμία ευθύνη για την προσήκουσα καταβολή στα μέλη της ενώσεως / κοινοπραξίας και δεν εμπλέκεται εν γένει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε ζητήματα που αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μελών της ενώσεως / κοινοπραξίας. Σε περίπτωση που εντός του υπό πληρωμή μηνός περιλαμβάνονται και ημέρες διακοπής ή πλημμελούς παροχής υπηρεσίας εκτός των αναφερομένων προστίμων σε βάρος του εργολάβου, θα περικόπτεται από το ποσό πληρωμής, ανάλογο ποσό που αντιστοιχεί σ' αυτές τις ημέρες. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από τον φορέα εκτέλεσης εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν ο φορέας εκτέλεσης καθίσταται οφειλέτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.∆166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) ‘’Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές’’, καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Ο τρόπος πληρωμής θα είναι κάθε τρίμηνο με την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. Η πληρωμή της αξίας των τιμολογίων θα γίνει σε Ευρώ το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών μετά την ποιοτική παραλαβή της συντήρησης από την αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου. Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις κάτωθι νόμιμες κρατήσεις. α. 2% (∆ύο τοις εκατό) Ν.3580/2007 άρθρο 3 παρ.(εε) β. 0,10% (υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Συμβάσεων Ν.4013/2011), το οποίο υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ. Επίσης κατά την πληρωμή ο προμηθευτής υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 0887 του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το ∆.Σ του Νοσοκομείου, δύναται σε μονομερή διακοπή της ισχύος της σύμβασης αζημίως, στην περίπτωση που τα αρμόδια Υπουργεία, η Νομαρχία Αθηνών ή η 1η Υ.ΠΕ Αττικής στην οποία υπάγεται το Νοσοκομείο, ή η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ανακηρύξουν άλλον ανάδοχο της παρεχόμενης υπηρεσίας. Το Νοσοκομείο οφείλει να γνωστοποιήσει την διακοπή της σύμβασης στην ανάδοχο εταιρεία, ένα (1) μήνα ενωρίτερα. Η παράταση ισχύος της σύμβασης, δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό ∆ιάστημα ισχύος της σύμβασης και πάντως τους δώδεκα (12) μήνες. Τα προαναφερόμενα ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αντιλέξει ο συμβασιούχος προμηθευτής.

-- 4 of 7 --

5 1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτή έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. 2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ’ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 3. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο. ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ Σε περίπτωση ανώτερης βίας, η απόδειξή της, βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον προμηθευτή. Προμηθευτής ο οποίος δεν δηλώσει εγγράφως στο Νοσοκομείου τα περιστατικά που αποδεικνύουν την ανώτερη βία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν αυτά από τα οποία ακολούθησε αδυναμία του για ολική ή μερική παράδοση του είδους, δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεσθεί την ανώτερη βία και νόμιμα δικαιώματά του, που προκύπτουν από αυτή. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή. Πλημμύρα. Σεισμός. Πόλεμος. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου). Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει προς την Αναθέτουσα Αρχή με έγγραφό του και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Αναδόχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης της προμήθειας. Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Εάν ο προμηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις που αναφέρονται στα άρθρα της παρούσης διακήρυξης, εκπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου ολόκληρο το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης, παραιτουμένου του προμηθευτή του δικαιώματος της διαιτησίας σε κάθε περίπτωση.

-- 5 of 7 --

6 Το Νοσοκομείο σ' αυτή την περίπτωση δικαιούται μετά από απόφασή του, να καλύψει την παρεχόμενη υπηρεσία με κατ' ευθείαν ανάθεση και η τυχόν προκύπτουσα διαφορά τιμής θα επιβαρύνει τον εκπεσόντα ανάδοχο ανεξάρτητα από την κατάπτωση της εγγυοδοσίας του. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Κ.Π.∆. ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει σε Νοσοκομείο κ.λ.π. από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 8ο. ΕKΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. ΆΡΘΡΟ 9ο . ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΈΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ Το Νοσοκομείο δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Νοσοκομείου, (β) αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολές του Νοσοκομείου, (γ) αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση , (δ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, (ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Προμηθευτή για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ Το Νοσοκομείο. διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Προμηθευτή σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης της προμήθειας – μετά από μηνιαία προειδοποίησή του – αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί (ιδίως όταν δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του)ή ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης. Με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34, παρ. 5 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/2007). Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 3 του Π.∆. 118/2007, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του Νοσοκομείου, κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/2007).

-- 6 of 7 --

7 Το Νοσοκομείο. αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης της εκάστοτε τμηματικής παραγγελίας σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης ποσοστό ως ποινική ρήτρα όπως αναφέρεται στο άρθρο 32 του Π.∆. 118/2007. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.∆. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών ∆ημοσίου». Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Νοσοκομείου. ή σε ανώτερη βία. ΆΡΘΡΟ 10ο. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του νοσοκομείου, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. ΑΡΘΡΟ 11ο. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του ∆ημοσίου συμφέροντος. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών. ΆΡΘΡΟ 12ο. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο. ΓΕΝΙΚΑ Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους συμφωνιών ισχύουν οι διατάξεις των Ν.2286/95, Ν.2362/94, Ν.2198/94 του Π∆ 118/2007, Π∆ 60/2007 ως και των ειδικών νόμων με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους. OI ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

-- 7 of 7 --