ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Μελέτη βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων στην υπο ίδρυση ΠΟΑΥ Λέρου (Ν.Λέρος)»

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/ 3 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Πάτρα σήμερα 08/02/2017 ημέρα Τετάρτη στα γραφεία του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (ΤΕΙ-Δ) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: 1. O «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ο οποίος νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, Καθηγητή κ. Συρμακέση Σπυρίδων, καλούμενος εφεξής ΤΕΙ ΔΕ, 2. Ο κος Κατσέλης Γεώργιος, Καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου με τίτλο «Μελέτη βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων στην υπο ίδρυση ΠΟΑΥ Λέρου (Ν.Λέρος)» που χρηματοδοτείται από την εταιρία ΝΑΥΣ ΕΠΕ. 3. Ο Ράμφος Αλέξιος του Ευαγγέλου κάτοικος Πλατάνι - Ρίου (Ιάσωνος 1, Τ.Κ. 26504), κάτοχος του Α.Δ.Τ.: ΑΒ 072841, με Α.Φ.Μ. 102184815 υπαγόμενος στη Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών, καλούμενος εφεξής «ανάδοχος», Λαμβάνοντας υπόψη: την αρίθμ. 21/15-12-2016 απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με θέμα: Αίτημα ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ του έργου «Μελέτη βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων στην υπο ίδρυση ΠΟΑΥ Λέρου (Ν.Λέρος)» που χρηματοδοτείται από την εταιρία ΝΑΥΣ ΕΠΕ. συμφωνήθηκαν, έγιναν αποδεκτά και υπογράφηκαν τα ακόλουθα: Ο Πρώτος των συμβαλλόμενων αναθέτει στον Τρίτο το παρακάτω έργο: Αντικείμενο Εργασίας Αμοιβή ανά Δράση ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Βιολογικές παράμετροι - βένθος: Ζωοβένθος – φυτοβένθος: ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των οργανιςμών που αποτελούν Βιολογικά Στοιχεία Ποιότητας (BQE) της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (Ποιοτική αναλυση σε επίπεδο ομοταξίας). Συλλογή φυσικοχημικών δεδομένων στην υδάτινη στήλη. Συλλογή δειγμάτων ιζήματος. 5.000,00 € 1. Αποτελέσματα ανάλυσης δειγμάτων ζωοβένθους – φυτοβένθους 2. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης των δειγμάτων ζωοβένθους – φυτοβένθους 1. Το έργο θα εκτελεστεί σε χρονικό διάστημα από 08/02/2017 μέχρι και 30/05/2017 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την λήξη του έργου. Από τη λήξη του χρόνου αυτού η παρούσα λύεται αυτοδικαίως, δηλαδή χωρίς περαιτέρω ενέργεια από τα δύο μέρη και χωρίς δικαιώματα ή υποχρεώσεις (αποζημίωση κ.λ.π.), που δεν

-- 1 of 3 --

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/ 3 προβλέπονται από την παρούσα και δεν προσδιορίζουν στον χαρακτήρα της ως σύμβασης έργου. Η εκτέλεση του έργου από το τρίτο των συμβαλλομένων θα γίνει εκτός του νόμιμου ωραρίου καθόσον αποτελεί πρόσθετο έργο. 2. Η συνολική αμοιβή του τρίτου συμβαλλόμενου που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ανωτέρω έργου ανέρχεται στο ποσό των <5,000.00 €> Πέντε χιλιάδων Ευρώ και μηδέν λεπτά, και θα καταβάλλεται υπό τον όρο της ύπαρξης διαθεσίμου ποσού στο έργο με τίτλο «Μελέτη βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων στην υπο ίδρυση ΠΟΑΥ Λέρου (Ν.Λέρος)» που χρηματοδοτείται από την εταιρία ΝΑΥΣ ΕΠΕ. 3. Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ ΔΕ δεν έχει καμία άλλη οικονομική υποχρέωση έναντι του αναδόχου πέραν της καταβολής της ανωτέρω αμοιβής. Στην αμοιβή περιλαμβάνεται κάθε νόμιμη επιβάρυνση εκ την παρούσας σύμβασης υπέρ παντός τρίτου και του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και όλοι οι φόροι, εισφορές κ.λ.π. οι οποίοι βαρύνουν τον ανάδοχο. 4. Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ ΔΕ μπορεί να καταβάλει το ανωτέρω ποσό και τμηματικά, πάντοτε «δεδουλευμένα» (ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης του έργου), και κατόπιν εντολής του Επιστημονικά Υπεύθυνου του έργου προς την Επιτροπή Ερευνών. Την εντολή θα υλοποιεί η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ ΔΕ σύμφωνα με τις διαδικασίες της Υ.Α. ΚΑ/679/22.08.96. 5. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ή η εκπλήρωση του έργου δεν παρέχεται κοσμίως και με πνεύμα καλής συνεργασίας, το ΤΕΙ ΔΕ, μετά από εισήγηση του Επιστημονικά Υπεύθυνου του έργου η οποία θα αναφέρει συγκεκριμένες παραλείψεις στην εκτέλεση του έργου του και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, θα διακόπτει τη σύμβαση. Το δικαίωμα της καταγγελίας μπορεί να ασκηθεί και από το τρίτο συμβαλλόμενο. 6. Το παρεχόμενο έργο τελεί υπό τη γενικότερη ευθύνη και έλεγχο του Επιστημονικά Υπεύθυνου, ο οποίος θέτει και τις γενικές και ειδικές παραμέτρους για την ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση του έργου αυτού. Σε περίπτωση διακοπής για οποιοδήποτε λόγο του έργου ή καταγγελίας της παρούσης, θα καταβληθεί προς το συμβαλλόμενο ποσοστό μόνο της ως άνω αμοιβής που αντιστοιχεί στο μέχρι της διακοπής ή καταγγελίας συντελεσθέν έργο. Σοβαρό λόγο καταγγελίας αποτελεί και η διακοπή χρηματοδότησης του προγράμματος. 7. Η κυριότητα όλων των αποτελεσμάτων που παράγονται κατά την εκτέλεση της παρούσης σύμβασης ανήκει στο Τ.Ε.Ι. ΔΕ το οποίο μπορεί να προβαίνει ελεύθερα στη διάθεσή τους. Επίσης, το Τ.Ε.Ι. ΔΕ μπορεί να κατοχυρώνει στο όνομά του διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δικαιούται για απεριόριστο χρόνο να κάνει οποιαδήποτε χρήση και να εκμεταλλεύεται εμπορικά το παραγόμενο, διαφυλάσσοντας τα δικαιώματα του αντισυμβαλλόμενου όπως αυτά προβλέπονται στο Ν. 2121/93 «πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα». 8. Για την εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου, παρέχεται η δυνατότητα στον τρίτο των συμβαλλομένων, σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από την εκτέλεση του έργου, να χρησιμοποιεί επιμελώς ολικά ή μερικά χώρους και εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, ευθυνόμενος σε αντίθετη περίπτωση για επιζήμιες συνέπειες. Από το συμβαλλόμενο θα τηρούνται οι όροι ασφαλείας ως και η εχεμύθεια που έχει σχέση με το ως ανωτέρω ανατεθέν έργο.

-- 2 of 3 --

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 3/ 3 9. Για όσα θέματα δεν αναφέρονται ενταύθα ισχύουν οι διατάξεις των πράξεων που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας και η κείμενη νομοθεσία. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς την ερμηνεία ή της εκτέλεση της παρούσας και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν, θα επιχειρείται κατ’ αρχήν να λυθεί εξωδίκως, ωστόσο, εφόσον αυτό δεν επιτευχθεί θα λύεται δικαστικώς. Ως κατά τόπο αρμόδια Δικαστήρια ορίζονται τα Δικαστήρια του Μεσολογγίου. 10. Οι όροι της παρούσας θεωρούνται σπουδαίοι και γίνονται δεκτοί ανεπιφύλακτα από τους συμβαλλόμενους. Τροποποίηση των όρων της παρούσας θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο γραπτά. Κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο αποκλείεται. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν μεταξύ των συμβαλλομένων. Η παρούσα συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, ένα εκ των οποίων θα παραληφθεί από τον τρίτο συμβαλλόμενο-ανάδοχο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Ο Πρόεδρος της της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου Ο Ανάδοχος Συρμακέσης Σπυρίδων Καθηγητής Αναπληρωτής Πρόεδρος ΤΕΙ ΔΕ Γεώργιος Κατσέλης Καθηγητής Ράμφος Αλέξιος Επίκουρος Καθηγητής

-- 3 of 3 --