ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ 1235/2017 ΤΟΥ Π.Γ.Ν. Έβρου – Νοσηλευτική Μονάδα Π.Γ.Ν. Αλεξ/πόλης Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Έβρου Ο Ανάδοχος Δημήτριος Αδαμίδης Διοικητής Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 1235/2017 Συμβατικής Αξίας : 6.011,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Με αντικείμενο την προμήθεια: ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ. Αριθμός Δέσμευσης Ποσού: 353/0-764/7-2-2018 ΑΔΑ: 6Ρ4Η4690Ω3-9Θ3 Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου – Νοσηλευτική Μονάδα Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, σήμερα 8-2-2018, ημέρα της εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, στο 6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, όπως εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του κ. Δημήτριο Αδαμίδη, με την ιδιότητα του Διοικητή και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία L&B MEDICAL ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ-ΜΑΝΩΛΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Ι.Κ.Ε. Διεύθυνση: ΑΩΟΥ 10 , Τ.Κ:11523, πόλη: ΑΘΗΝΑ, τηλ.:210-7717201, φαξ:210-7717502, Α.Φ.Μ.: 800481284 η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ. ……………………………………………………………….., έχοντας υπόψη 1) Το N. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών’’. 2) Την υπ΄αριθμ. 656/24106/10-11-2017 πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ. 3) Τις προσφορές που κατατέθηκαν στα πλαίσια της ανωτέρω πρόσκλησης υποβολής προσφορών και την σχετική αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή 4) Την με Αριθμό Πρωτ:24241/13-11-2017 προσφορά της εταιρείας L&B MEDICAL ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ-ΜΑΝΩΛΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Ι.Κ.Ε. 5) Την υπ΄αριθμ. 6342/29-11-2017 Απόφαση ΔΙΟΙΚΗΤΗ του ΠΑ.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ με την οποία κατακυρώνεται η ανωτέρω προμήθεια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

-- 1 of 4 --

ΣΥΜΒΑΣΗ 1235/2017 ΤΟΥ Π.Γ.Ν. Έβρου – Νοσηλευτική Μονάδα Π.Γ.Ν. Αλεξ/πόλης Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Έβρου Ο Ανάδοχος Δημήτριος Αδαμίδης Διοικητής Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, καλούμενο στο εξής για συντομία «Ανάδοχο», το έργο της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα της Σύμβασης με τους κατωτέρω όρους τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. ΑΡΘΡΟ 1Ο – Χρόνος Εκτέλεσης της Σύμβασης Η σύμβαση ισχύει από 8-2-2018 έως 7-2-2019. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά στις διαχειρίσεις το Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με έξοδα και ευθύνη του αναδόχου. Οι προς παράδοση ποσότητες θα είναι σύμφωνες με την έγγραφη παραγγελία του Νοσοκομείου και θα γίνεται το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών έπειτα από τη σχετική ειδοποίηση της αρμόδιας διαχείρισης του Νοσοκομείου. Η σύμβαση είναι δυνατό να λυθεί και πριν τη λήξη της εφόσον για τις εν λόγω υπηρεσίες/την εν λόγω προμήθεια υπογραφεί σύμβαση από δημόσιο φορέα. ΑΡΘΡΟ 2ο –Περιγραφή του είδους και της τιμής Η αφετέρου συμβαλλόμενη υποχρεούται να εκτελέσουν την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχετικής πρόσκλησης/διακήρυξης του Νοσοκομείου, τη προσφορά της αναδόχου εταιρίας και της σύγχρονης επιστήμης. Η τιμολόγηση θα αφορά μόνο τα είδη που θα χρησιμοποιηθούν από την παρούσα σύμβαση, τα οποία δεν θα υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό αυτής. Για τα υλικά που περιλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση και δεν χρησιμοποιηθούν από το Νοσοκομείο το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία οικονομική ή άλλης φύσεως υποχρέωση έναντι της προμηθεύτριας εταιρίας. ΑΡΘΡΟ 3ο – Τρόπος Πληρωμής-Κρατήσεις. Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται από το Νοσοκομείο σε Ευρώ, ύστερα από τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος της συγκεκριμένης εργασίας, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, συμφώνα με: Α) Τιμολόγιο του «προμηθευτή»

-- 2 of 4 --

ΣΥΜΒΑΣΗ 1235/2017 ΤΟΥ Π.Γ.Ν. Έβρου – Νοσηλευτική Μονάδα Π.Γ.Ν. Αλεξ/πόλης Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Έβρου Ο Ανάδοχος Δημήτριος Αδαμίδης Διοικητής Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ Β) Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και εισαγωγής των υλικών στην Αποθήκη του Νοσοκομείου. Γ) πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημέρωσης του «προμηθευτή» Κατά την πληρωμή του «προμηθευτή» θα γίνουν οι εξής κρατήσεις: 1. 4% φόρος εισοδήματος για προμήθεια αγαθών ή το 8% για παροχή υπηρεσιών, βάσει του άρθρου 24 του Ν. 2198/94. 2. 2% υπέρ ψυχικής υγείας (άρθρο 3 Ν. 3580/2002 και άρθρο 24 Ν. 3846/2010) 3. Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεως επιβάλλεται κράτηση 0,06% επί του καθαρού ποσού της αξίας των ειδών (αρ. 375 Ν4412/2016) Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, δεν προσμετράτε ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 4ο – Τόπος και Τρόπος Εκτέλεσης του έργου Ο ανάδοχος τελεί υπό την εποπτεία της επιτροπής του Νοσοκομείου για την επίβλεψη της διαδικασίας του έργου καθώς και τη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εκδίδοντας σχετικό πρωτόκολλο. Η παροχή, ο χρόνος και ο τόπος, καθώς και ο τρόπος παροχής του εν λόγω έργου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους τις διακήρυξης/πρόσκλησης και τη προσφορά του αναδόχου, τα οποία καθίστανται αναπόσπαστο μέρος τις παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση που το έργο εκτελείται πλημμελώς (αποδεδειγμένα με αναφορές, παρατηρήσεις κτλ) το Νοσοκομείο έχει τη δυνατότητα να καταστήσει τον ανάδοχο έκπτωτο με τις ανάλογες κυρώσεις. Άρθρο 5. Κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κ.Π.Δ., ο Ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή καλή εκτέλεση της σχετικής σύμβαση Σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη προσφυγής στη δικαστική αρχή καθορίζεται από τώρα για όλα τα θέματα την παρούσας σύμβασης ως τόπος εκτέλεσης τα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης υποβαλλομένου του «Αναδόχου» ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους. Άρθρο 6. Λοιποί Όροι Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει στο τιμολόγιο του τον αριθμό της παρούσας σύμβασης. Η μη αναγραφή θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη εξόφληση του τιμολογίου. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/95, του Ν. 4281/14, ΤΟΥ Ν.4412/16, του Π.Δ. 118/07 καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης περί προμηθειών του Δημοσίου.

-- 3 of 4 --

ΣΥΜΒΑΣΗ 1235/2017 ΤΟΥ Π.Γ.Ν. Έβρου – Νοσηλευτική Μονάδα Π.Γ.Ν. Αλεξ/πόλης Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Έβρου Ο Ανάδοχος Δημήτριος Αδαμίδης Διοικητής Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στη παρούσα σύμβασης καθώς και όλα τα σχετικά και συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. Επίσης, αναλαμβάνει από κοινού και εξολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις ολόκληρων και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπόμενων αυτού υποχρεώσεων. Με τον ίδιο τρόπο εγγυάται την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. Τα δύο μέρη δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους ανωτέρω όρους, θεωρούν δε τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα τα οποία υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο έμειναν στο Π.Γ.Ν. Έβρου και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. Ποσότ. ΤΙΜΗ Μ.Μ. ΑΞΙΑ 13% GEM **** ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ COUPLER 1.00mm, 1.50mm, 2.0mm, 2,50mm, 3.0mm, 3,50mm KAI 4,00mm . TEM 14 380,00 € 5320,00 691,60 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 5.320,00 691,60 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.011,60

-- 4 of 4 --