ΣΥΜΒΑΣΗ 149/2014 ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ CANA A.E

1 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’αριθμ. 149 / 2014 ΜΕΤΑΞΥ ΤOY ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ CANA Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» Συμβατικού Τιμήματος 26.653,21 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (το οποίο επιμεριζεται στο ποσό των 14.093,34 € για το οικονομικό έτος 2014 και στο ποσό των 12.559,87 € για το οικονομικό έτος 2015)

-- 1 of 14 --

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΜΗΜΑΤΑ, ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 5 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 7 ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 8 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 10 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 11 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΘΡΟ 12 ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 13 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 14 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 15 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

-- 2 of 14 --

3 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ.149 / 2014 Στη Λάρισα σήμερα την 10-06-2014 ,οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Tο Π.Γ.Ν.Λάρισας – Γ.Ν.Λάρισας ΄΄ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ&ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ΄΄ υποκατάστημα Τσακάλωφ 1 που εδρεύει στη Λάρισα, οδός Τσακάλωφ 1, Τ.Κ. 41221, με ΑΦΜ 999681575, ΔΟΥ Β΄ - Γ΄ Λάρισας , και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον ΘΕΟΔΩΡΟ Κ. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑ, Αναπληρωτή Διοικητή , και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου Η εταιρεία με την επωνυμία Φαρμακευτικά Εργαστήρια CANA Α.Ε. που εδρεύει στην οδό Λεωφ.Ηρακλείου 446 Τ.Κ 141 22,Ηράκλειο Αττικής,τηλ.:2102883300 fax.:2102883202 έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 094007210 υπάγεται στη ΔΟΥ: Μεγάλων Επιχειρήσεων και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο ………………………………..…………………….. της εταιρείας, και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Προμηθευτής», Λαμβάνοντας υπόψη : 1) Την υπ. αριθ. 9/2012 διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την προμήθεια «ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ». 2) Την από 23/7/2012 και με αριθ. Πρωτ. 13213 προσφορά του προμηθευτή, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης. 3) Την υπ. αριθ. 84/1/12-2-2014 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Προμηθευτή 4)Την υπ’αριθμ. 1405/29-5-2014 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προυπολογισμού εξόδων του Νοσοκομείου Κ.Α.Ε. 1439αν, Φ.100, οικ.έτους 2014, για την προμήθεια « ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» Γ.Ν. Λάρισας, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 0/893 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με τον ΑΔΑ : ΒΙΙ9469066-ΠΨ7 Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας στον προμηθευτή σχετικά με την υλοποίηση της ως άνω προμήθειας. Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. Προμήθεια: «ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης ήτοι Ημέρα:. η ημερολογιακή ημέρα. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης της προμήθειας. Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. Προσφορά: η από 13213/23-7-2012 προσφορά του Προμηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή. Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

-- 3 of 14 --

4 Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Προμηθευτή. Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας «ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ». Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ’ αριθμ.9/2012 διακήρυξης και την υπ’αριθμ. 84/1/12-2-2014 απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει «ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ»,όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 3 ΤΜΗΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η προμήθεια θα υλοποιηθεί όπως ορίζεται στην τεχνική προσφορά του προμηθευτή και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η ανάλυση και περιγραφή της υλοποίησης της προμήθειας έχει ως εξής: Κωδικός εταιρείας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΜΟΝΑΔΑ (€) ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 90044 α/α 32. 21075Α/M1029A Temperature probe MONITOR HP /034000 Τεμ. 10 9,67€ 96,7€ 186-0106 α/α 45. Μ1997Α Αισθητήρας BIS ενηλίκων Quatro, μίας χρήσης. (Συσκευασία των 50 τμχ.) MONITOR IntelliVue της Philips Medical Systems Τεμ. 500 28,00€ 14.000,00€ D-YSE α/α 95 M1194A Μορφοτροπεας μέτρηση κορεσμου οξυγ. Αυτιου MONITOR MP-60 PHILIPS Τεμ. 2 47,29€ 94,58€ 300/6044 α/α 528 8412092 ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΟΓΚΟΥ EVITA DRAGER Τεμ. 400 4,69€ 1.876,00€ MAX-A-I α/α 1531 364 Μετωπιαίος αισθητήρας οξυμετρίας τεχνολογίας με μικροτσιπ για μέτρηση SPO2 σε κατάσταση υποθερμίας, σοκ με 5 αυτοκόλλητες στρωσεις Οξυμετρα NELLCOR Τεμ. 100 45,00€ 4.500,00€ SAFB- SMX10 α/α 1534 Μετωπιαίος αυτοκόλλητος αισθητήρας μέτρησης εγκεφαλικής οξυγόνωσης RSO2. Να διαθέτει φωτεινή πηγή LED που να εκπέμπει υπέρυθρη ακτινοβολία σε δύο μήκη κύματος.ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ INVOS Tεμ. 5 145,00€ 725,00€

-- 4 of 14 --

5 MAX- FAST-I α/α1535 ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ SPO2 ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑΣ Η ΣΟΚ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ 5 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ. ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕΤΩΠΟΥ (MAX-FAST-I) Τεμ. 5 45,00€ 225,00€ DOC 10 α/α 1555 ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΟΞΥΜΕΤΡΟ Οξύμετρο KRITIKON Τεμ. 2 76,00 € 152,00 € ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 21.669,28 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23%: 4.983,93 € ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ: 26.653,21 €

-- 5 of 14 --

6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 32 Temperature probe ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΘΟ Ή ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟ MON-A-THERM GENERAL PURPOSE TEMPERATURE PROBE  Σένσορας προσδιορισμού της θερμοκρασίας από τον οισοφάγο ή το ορθό  Σειράς 400 thermistor  Xρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε μόνιτορ.  Με συνδετικό καλώδιο τύπου 1/4 phone plug ή Hewlett Packard.  Με τέλεια εφαρμογή στο συνδετικό καλώδιο  Aπό εξευγενισμένο θερμοευαίσθητο P.V.C.  Από ειδική επικάλυψη kevlar για να μην σπάει ο σένσορας.  Αποστειρωμένος με αιθυλενοξείδιο για 5 χρόνια  Για έναν ασθενή και μιας χρήσης  Του Οίκου NELLCOR PURITAN BENNET Div Αμερικής (TYCO HEALTHCARE GROUP LP)  Συσκευασία 50 τεμ./κουτί ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΙΤΟΡ ΔΙΔΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Kωδικός Μέγεθος 90044 12 Ch 45 Αισθητήρας BIS ενηλίκων Quatro, μίας χρήσης. (Συσκευασία των 50 τμχ.) Αυτοκόλλητοι μετωπιαίοι αισθητήρες, μιας χρήσεως, τεχνολογίας BIS. Αποτελούνται από τέσσερα 4 ηλεκτρόδια απαγωγής ΗΕΓ. Χρησιμοποιούνται και για απαγωγή ΗΜΓ από την κροταφική περιοχή (Μυϊκός Τόνος). Είναι αισθητήρες διαμορφωμένοι και σχεδιασμένοι για να βελτιώνουν την εφαρμογή και προσκόλληση και εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα σήματος. Παρέχουν τα εξής επιπλέον πλεονεκτήματα:  Αυξημένη αντίσταση στην ηλεκτροκαυτηρίαση.  Βελτιωμένη απόδοση κατά την χρήση φαρμάκων βαθείας αναισθησίας.  Ενισχυμένο φιλτράρισμα ΗΜΓ (ηλεκτρομυογραφήματος).  Διαθέτουν συνδετικό (clip) ασφαλείας.  Τοποθετούνται εύκολα, χωρίς να δημιουργούν προβλήματα κατά την διάρκεια του χειρουργείου ή της νοσηλείας.  Του Οίκου ASPECT MEDICAL SYSTEMS Αμερικής  Συσκευασία : 25 τεμ/κουτί ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 186-0106 Ενηλίκων

-- 6 of 14 --

7 95 Μορφοτροπεας μέτρηση κορεσμου οξυγ. Αυτιου NELLCOR D-YSE OXIMAX DURA-Υ ΚΛΙΠ ΑΥΤΙΟΥ, ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ D-YS ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Οι αισθητήρες πολλαπλών χρήσεων της Nellcor είναι συμβατοί με πολλά μόνιτορ οξυμετρίας. Συνοδεύονται από γκρι καλώδιο χαρακτηριστικό των αισθητήρων πολλαπλών χρήσεων της Nellcor  Εύκολος στη χρήση αισθητήρας κλιπ  Για ασθενείς που ζυγίζουν >30kg  Προτεινόμενη θέση πρόσφυσης, το αυτί  Είναι εξάρτημα του αισθητήρα Dura-Y  Του Οίκου NELLCOR PURITAN BENNETT DIVISION ΑΜΕΡΙΚΗΣ Κωδικός Συσκευασία D-YSE 1 τεμ/κουτί 528 ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  Κατασκευασμένο από διαφανές εξευγενισμένο p.v.c.  Υλικό φιλικό με το περιβάλλον όταν αποτεφρώνεται.  Mε λεία εσωτερική επιφάνεια για να μην κρατάει υδρατμούς.  Με μεγάλη αντοχή και ελαφρύ.  Για έναν ασθενή και μίας χρήσης.  Αποστειρωμένο με αιθυλενοξείδιο για 5 χρόνια ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Κύκλωμα αναισθησίας με δύο παράλληλους σωλήνες και μη-αποσπώμενο Υ συνδετικό συνδετικό χωρίς θύρες πίεσης και θερμοκρασίας.  Φέρει μαλακά συνδετικά για να εφαρμόζει σε όλα τα μηχανήματα.  Όλοι οι σωλήνες έχουν διατομή 22mm  Του Οίκου MALLINCKRODT DAR S.r.L ΙΤΑΛΙΑΣ  Συσκευασία : 10 τεμ./κουτί Κωδικός Μήκος 300/6044 180 cm

-- 7 of 14 --

8 1531 Μετωπιαίος αισθητήρας οξυμετρίας τεχνολογίας με μικροτσιπ για μέτρηση SPO2 σε κατάσταση υποθερμίας, σοκ με 5 αυτοκόλλητες στρωσεις NELLCOR MAX-FAST-I ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ OXIMAX Ο μετωπιαίος αισθητήρας MAX-FAST-I προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στην ασφαλή παρακολούθηση των ασθενών.  Εμφανίζει καλύτερη ανταπόκριση από τους άλλους ψηφιακούς αισθητήρες ιδιαίτερα σε ασθενείς με φτωχή περιφερική αιμάτωση.  Επιπρόσθετα ανιχνεύει αλλαγές στη μέτρηση του SpO 2 κατά κανόνα 1-2 λεπτά της ώρας νωρίτερα σε ασθενείς με φτωχή περιφερική αιμάτωση και δίνει έτσι την δυνατότητα γρηγορότερης αντίδρασης σε συμβάντα υποξαιμίας.  Διαθέτει ψηφιακό chip μνήμης OxiMax που επιτρέπει την αποθήκευση έως και 50 γεγονότων παραβίασης των ορίων συναγερμού του μόνιτορ  Εμφανίζει μεγάλη ακρίβεια στη μέτρηση (+/- 2%)  Αποτελεί τον μοναδικό μετωπιαίο αισθητήρα που έχει ένδειξη για ασθενείς με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής.  Το μεγάλο εύρος βάρους(>10kg) επιτρέπει τη χρήση σε παιδιά αλλά και ενήλικες  Επιτρέπει τη μακρά περίοδο χρήσης χάρη στα τέσσερα στρώματα υλικού προσκόλλησης που περιέχει.  Διατίθεται με επιπλέον ταινία πρόσδεσης (headband) που διασφαλίζει τη σωστή πρόσδεση του αισθητήρα αλλά και την άνεση του ασθενούς.  Του Οίκου NELLCOR PURITAN BENNETT DIVISION ΑΜΕΡΙΚΗΣ Κωδικός Συσκευασία MAX-FAST-I 24 τεμ/κουτί 1534 Μετωπιαίος αυτοκόλλητος αισθητήρας μέτρησης εγκεφαλικής οξυγόνωσης RSO2. Να διαθέτει φωτεινή πηγή LED που να εκπέμπει υπέρυθρη ακτινοβολία σε δύο μήκη κύματος. INVOS SOMASENSOR ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ  O αισθητήρας SomaSensor είναι ένας αναλώσιμος, μη στείρος μορφομετατροπέας, ικανός να παράγει και να ανιχνεύει οπτικά δεδομένα που προέρχονται από τον ασθενή.  Τα παραπάνω δεδομένα μετατρέπονται σε ηλεκτρικά σήματα και αποστέλλονται στο σύστημα Invos.  O αισθητήρας εφαρμόζεται στο μέτωπο ή σε κάποια άλλη περιοχή του σώματος μέσω ενός ενσωματωμένου αυτοκόλλητου ιατρικού τύπου.  Αποτελείτε από μία πηγή εκπομπής και δύο δέκτες που απέχουν 3cm και 4cm αντίστοιχα από την πηγή. Η πηγή εκπέμπει εναλλάξ σε δύο μήκη κύματος (730nm και 810nm).  Το σύστημα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως επικουρικό μέσο παρακολούθησης των τάσεων του κορεσμού οξυγόνου της αιμοσφαιρίνης σε μία περιοχή σκελετικού μυϊκού ιστού κάτω από τον αισθητήρα.  Έχει σχεδιαστεί για μία μόνο χρήση.  Έχει εγκριθεί η χρήση του σε ενήλικες, παιδιά και βρέφη  Του Οίκου SOMANETICS ΑΜΕΡΙΚΗΣ  Συσκευασία : 10 τεμ/κουτί ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ SΑFB-SMX10

-- 8 of 14 --

9 1535 ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ SPO2 ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑΣ Η ΣΟΚ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ 5 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ. NELLCOR MAX-FAST-I ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ OXIMAX Ο μετωπιαίος αισθητήρας MAX-FAST-I προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στην ασφαλή παρακολούθηση των ασθενών.  Εμφανίζει καλύτερη ανταπόκριση από τους άλλους ψηφιακούς αισθητήρες ιδιαίτερα σε ασθενείς με φτωχή περιφερική αιμάτωση.  Επιπρόσθετα ανιχνεύει αλλαγές στη μέτρηση του SpO 2 κατά κανόνα 1-2 λεπτά της ώρας νωρίτερα σε ασθενείς με φτωχή περιφερική αιμάτωση και δίνει έτσι την δυνατότητα γρηγορότερης αντίδρασης σε συμβάντα υποξαιμίας.  Διαθέτει ψηφιακό chip μνήμης OxiMax που επιτρέπει την αποθήκευση έως και 50 γεγονότων παραβίασης των ορίων συναγερμού του μόνιτορ  Εμφανίζει μεγάλη ακρίβεια στη μέτρηση (+/- 2%)  Αποτελεί τον μοναδικό μετωπιαίο αισθητήρα που έχει ένδειξη για ασθενείς με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής.  Το μεγάλο εύρος βάρους(>10kg) επιτρέπει τη χρήση σε παιδιά αλλά και ενήλικες  Επιτρέπει τη μακρά περίοδο χρήσης χάρη στα τέσσερα στρώματα υλικού προσκόλλησης που περιέχει.  Διατίθεται με επιπλέον ταινία πρόσδεσης (headband) που διασφαλίζει τη σωστή πρόσδεση του αισθητήρα αλλά και την άνεση του ασθενούς.  Του Οίκου NELLCOR PURITAN BENNETT DIVISION ΑΜΕΡΙΚΗΣ Κωδικός Συσκευασία MAX-FAST-I 24 τεμ/κουτί 1555 ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΟΞΥΜΕΤΡΟ NELLCOR ΚΑΛΩΔΙO ΣΥΝΔΕΣΗΣ  Του Οίκου NELLCOR PURITAN BENNETT DIVISION ΑΜΕΡΙΚΗΣ Κωδικός Συσκευασία DOC10 1 τεμ/κουτί ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της 10-06-2014 και για δώδεκα (12) μήνες ήτοι και 09-06-2015, με δικαίωμα παράτασης του χρόνου ισχύος της για τρεις (3) επιπλέον μήνες, με μονομερή απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, εφόσον δεν θα υπάρξει υπέρβαση των κατά είδος υπηρεσιών που κατακυρώθηκαν κατά την προεκτεθείσα διαδικασία του διαγωνισμού, ούτε περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου κατά το χρόνο ισχύος της παράτασης. Χρόνος παράδοσης των ειδών εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη κάθε σχετικής παραγγελίας. Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο χώρο που θα του υποδειχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου, με μέριμνα ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή κατά τις εργάσιμες ημέρες και μέχρι τις 13:00 το μεσημέρι. και υπογραφή των σχετικών αποδεικτικών παράδοσης. ΑΡΘΡΟ 5. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Παρακολούθηση και Παραλαβή της Προμήθειας Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας θα συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) και θα οριστεί ο υπεύθυνος από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής, ο οποίος θα έχει τη συνολική εποπτεία της πορείας των συμβατικών υποχρεώσεων του Προμηθευτή. Η ΕΠΠ παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης της προμήθειας και είναι αρμόδια για την έγκριση και πιστοποίηση του συνόλου των παραδόσεων, με βάση τη διαδικασία παραλαβής που περιγράφεται στη

-- 9 of 14 --

10 συνέχεια. Επιπλέον των παραλαβών, η ΕΠΠ μπορεί να διενεργεί απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά την εξέλιξη των εργασιών κάθε φάσης. Παρακολούθηση κατά την εξέλιξη των εργασιών Ο Προμηθευτής καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης των εργασιών θα συνεργάζεται στενά με την ΕΠΠ και τον υπεύθυνο παρακολούθησης των παραδόσεων και θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, διευκολύνοντας το έργο του συντονισμού και ελέγχου. Ειδικότερα, ο προμηθευτής υποχρεούται να οργανώνει μηνιαίες συναντήσεις με τον Υπεύθυνο του έργου που έχει οριστεί από την αναθέτουσα Αρχή, στις οποίες θα καταγράφεται ο βαθμός ολοκλήρωσης του έργου, οι αποκλίσεις από τον αρχικό προγραμματισμό, τα διάφορα προβλήματα που ανακύπτουν και τα ζητήματα για τα οποία θα πρέπει να επιληφθεί η ΕΠΠ και η Αναθέτουσα Αρχή. Βασική δραστηριότητα της ΕΠΠ και της αναθέτουσας αρχής είναι η παρακολούθηση και ο δειγματοληπτικός έλεγχος των προσφερόμενων υλικών από τον Προμηθευτή, ώστε αυτά να μην αποκλίνουν από τα προβλεπόμενα επίπεδα ποιότητας και πληρότητας. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σημείο της εξέλιξης της προμήθειας, εάν η ΕΠΠ και η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώνει μη συμμόρφωση με τους όρους της σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον Προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή, 5 εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. Εφόσον διαπιστωθεί μη συμμόρφωση και μετά τις διορθωτικές ενέργειες, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η ΕΠΠ μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Προμηθευτή ως έκπτωτου. Διαδικασία παραλαβής Η ΕΠΠ γνωμοδοτεί για την παραλαβή των επιμέρους τμημάτων των παραδόσεων της προμήθειας. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσω του ελέγχου του συνόλου των προβλεπόμενων παραδόσεων, για τα οποία αξιολογείται η ποσοτική και ποιοτική πληρότητα/ αρτιότητα. Για την σηματοδότηση της ολοκλήρωσης κάθε σταδίου και την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής, ο Προμηθευτής αποστέλλει στην ΕΠΠ αίτημα παραλαβής. Για την παραλαβή της κάθε φάσης της προμήθειας η ΕΠΠ λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες πραγματοποιεί αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής πληρότητας / αρτιότητας των παραδόσεων. Στην περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές, οι παρατηρήσεις της Επιτροπής διαβιβάζονται εγγράφως στον Προμηθευτή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής. Εκτιμώντας το εύρος των απαιτούμενων αλλαγών, η ΕΠΠ καθορίζει το χρονικό διάστημα λήψης των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων και επανυποβολής του αιτήματος παραλαβής. Η διαδικασία παραλαβής κάθε φάσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής από την ΕΠΠ του νοσοκομείου. Εάν παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστημα, χωρίς η ΕΠΠ να κοινοποιήσει τις παρατηρήσεις της στον Προμηθευτή ή να συντάξει το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, τα υλικά θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί προσωρινά Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εξελίσσεται η παραλαβή κάθε φάσης δεν επηρεάζει τον προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης της προμήθειας και τις χρονικές δεσμεύσεις ολοκλήρωσης επόμενων σταδίων. Η διαδικασία παραλαβής κάθε φάσης δε δύναται να πραγματοποιηθεί, εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι παραλαβές προηγούμενων σταδίων. Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, θα αναφέρουν ρητά αφενός τις εκτελεσθείσες εργασίες, το εμπρόθεσμο της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί. ΑΡΘΡΟ 6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης συμβατικών υλικών με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ 118/07 και με τα παρακάτω: • Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα υλικά δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,05% επί του συμβατικού τιμήματος που καθυστερεί. • Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή.

-- 10 of 14 --

11 • Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. • Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (με Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. • Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 7. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον προμηθευτή ανέρχεται στο ποσό των είκοσι μία χιλιάδων εξιακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (21.669,28 €), πλέον ΦΠΑ τεσσάρων χιλιάδων ενιακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (4.983,93 €) ήτοι συνολικά είκοσι έξι χιλιάδων εξιακοσίων πενήντα τριών ευρώ και είκοσι ένα λεπτού (26.653,21 €). Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι πέρα των εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Ζ του Άρθρου Πρώτου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄/19-5-2013) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και βάση των νομίμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.) και μετά από έγκριση σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Ζ του Άρθρου Πρώτου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄/19-5-2013) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, όπως εκάστοτε ισχύει). Στην αμοιβή του προμηθευτή, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της προμήθειας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις : 1) 1,5 % υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.στην καθαρή τιμή του τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ - Χαρτόσημο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ. - Ο.Γ.Α. 20% επί του Χαρτοσήμου 2) Φόρος 4% στην καθαρή τιμή του Τιμολογίου χωρίς τον ΦΠΑ μείον τις κρατήσεις. 3) Κράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με την αρ. ΔΥ6α/Γ.Π./Οικ.36932/17-03-2009 κοινή Υπουργική Απόφαση. 4) 0,10% επί της αξίας εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με το Ν. 4013/2011 Ο ΦΠΑ βαρύνει το Νοσοκομείο.

-- 11 of 14 --

12 ΑΡΘΡΟ 8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό …………………………. εγγυητική επιστολή της ……………………………………… ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού ……………………………………………………………………………………….(10% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των υλικών, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. ΑΡΘΡΟ 9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας. 2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν τη προμήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 3. Ο προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 5. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει την προμήθεια, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας Ομάδα Έργου με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης. 6. Ο προμηθευτής εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της. 7. Ο προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 8. Απαγορεύεται στον προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. ΑΡΘΡΟ 10. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο προμηθευτής θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο των υλικών που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα: Ο προμηθευτής δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόποσυνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας.

-- 12 of 14 --

13 Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του προμηθευτή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με τη προμήθεια , αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή. Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον προμηθευτή, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του προμηθευτή, κηρύσσοντας τον έκπτωτο. Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον προμηθευτή κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν κατά κυριότητα στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο προμηθευτής μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο προμηθευτής μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του εξοπλισμού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο προμηθευτής αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου. ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτηματου Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. ΑΡΘΡΟ 12. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/07). Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για τη προμήθεια, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.

-- 13 of 14 --

14 Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/07. Η Παρούσα σύμβαση μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία ή να αναπροσαρμόζεται με κοινή συμφωνία των δύο μερών αν υπογραφεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια των Υπηρεσίων του Ελληνικού Δημοσίου με συμφερότερους όρους για όμοιο προϊόν ή υπηρεσία. ΑΡΘΡΟ 13. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προμήθειας, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρώθουν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 14. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η από 9/2012 διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η από 13213/23-7-2012 κατατεθείσα προσφορά του προμηθευτή αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών , η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: α) Η παρούσα σύμβαση β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού δ) Η προσφορά του Αναδόχου Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κ.………………………., κάτοικος ………………., ΤΚ …………….. τηλ: ……………… , fax …………….., ………………….. Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ. ΑΡΘΡΟ 15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ο προμηθευτής και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια της Λάρισας εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ –Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ

-- 14 of 14 --