ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΔΙΦΑΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα : 29-07-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αρίθμ. Πρωτ. : 10333 « Η ΕΛΠΙΣ » Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Π. ΜΕΡΜΠΕΗΣ. ΤΗΛ: 213 2039136 ΦΑΞ: 213 2039242 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 7 Τ.Κ.: 11522 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ » ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.080,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ Στην Αθήνα σήμερα την 29 / 07 / 2015 μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ», εκπροσωπούμενου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τον κ. ΓΙΑΝΝΑΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟ Διοικητή του Νοσοκομείου, αποκαλούμενου στο εξής χάριν συντομίας πελάτη και της εταιρείας « AMTEC AE » ΑΦΜ 094429222 Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ εκπροσωπούμενης από την ΒΟΥΓΑ ΦΑΝΗ βάσει του ΦΕΚ 6070/2011 ύστερα από την αρίθμ. 262/25-06-2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, συμφωνήθηκαν και έγιναν δεκτά τα εξής: Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Σύμφωνα με την αρίθμ 215/04-06-2015 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, διεξήχθη πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή «ενδοφακών» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών “Η ΕΛΠΙΣ” για τρεις μήνες. Προμηθευτής αναδείχθηκε με την αρίθμ. 262/25-06-2015 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου η εταιρεία «AMTEC AE» για τα είδη που περιλαμβάνονται στο τελευταίο άρθρο της παρούσας. Κατόπιν τούτου, ο κ. ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Διοικητής του Νοσοκομείου με την ιδιότητά του αυτή αναθέτει στην εταιρεία «AMTEC AE» ονομαζόμενη στο εξής χάριν συντομίας προμηθευτής, και αυτή αναλαμβάνει την προμήθεια των ειδών και σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης η οποία θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και με τους παρακάτω περιορισμούς και συμφωνίες τους οποίους δέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη . Α Ρ Θ Ρ Ο 1Ο 1. Έναρξη εκτέλεσης της παρούσας ορίζεται η 30 / 07 / 2015 και λήξη η 29 / 10 / 2015

-- 1 of 5 --

Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται στους τρεις (3) μήνες Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί με τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή. Η σύμβαση παύει να ισχύει, αν κατά την διάρκειά της, υπογραφεί άλλη σε κεντρικό επίπεδο. Α Ρ Θ Ρ Ο 2Ο 1.Η παράδοση των ειδών από τον προμηθευτή θα γίνει στην Διαχείριση Υλικού του Νοσοκομείου, μετά από τις έγγραφες παραγγελίες της με όλα τα έξοδα που απαιτούνται, καθ’ ολοκληρία δικά τους. Η παράδοση αυτή δέον να πραγματοποιείται εντός τριών ημερών από τη λήψη της παραγγελίας. 2. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών γίνεται από τριμελή επιτροπή του Νοσοκομείου με παρουσία του προμηθευτή ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του και αμέσως συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο. 3. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της ποιότητας προϊόντων. Α Ρ Θ Ρ Ο 3Ο Για κάθε διαπιστουμένη παράβαση η επιτροπή συντάσσει απαραίτητα πρωτόκολλο παράβασης, το οποίο προσυπογράφεται από όλα τα μέλη της και τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει δικαίωμα να διατυπώσει στο χώρο προσυπογραφής το πρωτοκόλλου τις τυχόν αντιρρήσεις του, επί των οποίων η επιτροπή μπορεί να δευτερολογήσει. Η άρνηση υπογραφής του πρωτοκόλλου παράβασης από τον προμηθευτή αποτελεί γι΄ αυτόν ιδιαίτερο επιβαρυντικό στοιχείο. Α Ρ Θ Ρ Ο 4Ο 1.Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερήσει να προσκομίσει τα είδη είτε παραλείψει ορισμένα απ αυτά είτε δεν τα προσκομίσει καθόλου, τότε το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να προμηθευτεί τα είδη από το ελεύθερο εμπόριο και η διαφορά της τιμής μεταξύ της συμβατικής και της του ελεύθερου εμπορίου αγοράς, καθώς και άλλη πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή βαρύνουν τον προμηθευτή και καταλογίζονται σε βάρος του. 2.Για κάθε γενικά παράβαση του προμηθευτή η Διοίκηση του Νοσοκομείου επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν..Δ. 2286/96 και Π.Δ. 118/07 , όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί. 3.Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση του Νοσοκομείου θα κρατούνται από το ποσό που έχει να πάρει ο προμηθευτής ή την εγγύησή του καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή θα βεβαιώνεται σαν Δημόσιο έσοδο και θα εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων. Α Ρ Θ Ρ Ο 5Ο Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει ευδιάκριτα στο τιμολόγιο την ακριβή ονομασία του είδους / υπηρεσίας στον διαγωνισμό στον οποίο ανήκει και τον αριθμό της σύμβασης. Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνεται μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από την υπηρεσία Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή και με βάση τα εξής δικαιολογητικά: 1. Όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά 2. Πρωτόκολλα παραλαβής του Νοσοκομείου. 2 2

-- 2 of 5 --

3. Τιμολόγιο του προμηθευτή. 4. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 5. Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και τον αναλογούντα φόρο. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1) Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης στην περίπτωση κατάργησης ή ριζικής διαφοροποίησης των συνθηκών επί των οποίων στηρίζεται η υπογραφή της. 2) Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή δεν δικαιούται ο προμηθευτής /ανάδοχος στις περιπτώσεις αδράνειας, παύσης κλπ., της σύμβασης, ιδίως δε γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών ειδών/ υπηρεσιών. 3) Η αμοιβή του προμηθευτή /αναδόχου παραμένει σταθερή μέχρι τη λήξη της σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή ή αναπροσαρμογή ή αυξομείωση, λόγω ανατίμησης στην αγορά ή για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία 4) Το Νοσοκομείο δικαιούται να καταγγείλει αμέσως και αζημίως εν όλω ή εν μέρει κατά την κρίση του την σύμβαση, είτε να υπαναχωρήσει αυτής εν όλω ή εν μέρει κατά την κρίση του, επιφυλασσόμενο κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματος του στην περίπτωση που (ενδεικτικά): Α) ο προμηθευτής /ανάδοχος δεν εκτελέσει τα συμφωνηθέντα Β) ο προμηθευτής /ανάδοχος δεν τηρήσει οποιονδήποτε όρο της σύμβασης, τούτων θεωρουμένων όλων ουσιωδών. Γ) ο προμηθευτή /ανάδοχος αποδεδειγμένα εκχωρεί τη σύμβαση, χωρίς να έχει λάβει προς τούτο τη συναίνεση του Φορέα (ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά, στην περίπτωση υπηρεσιών). 5) Σε περίπτωση καταγγελίας ο προμηθευτής /ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα καταλογισμού σε βάρος του προμηθευτή /αναδόχου της διαφοράς τιμής άλλων πρόσθετων δαπανών και κάθε άλλης αποθετικής ζημίας που, τυχόν, θα προκύψουν από την προμήθεια του είδους (ή την ανάθεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας ,αν πρόκειται για υπηρεσία) με βάση απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου σε άλλο προμηθευτή /ανάδοχο. Περαιτέρω, το Νοσοκομείο δικαιούται να αναστείλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον προμηθευτή/ ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων 6) ο ανάδοχος δεν έχει καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με το Νοσοκομείο(ισχύει για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών) 7) ο προμηθευτής /ανάδοχος δεν δικαιούται για κανένα λόγο να διακόψει την προμήθεια των ειδών (ή την παροχή των υπηρεσιών του αν πρόκειται για παρεχόμενες υπηρεσίες), εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά: i) Πυρκαγιά ii) Πλημμύρα iii) Σεισμός iv) Πόλεμος v) Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών 8) το Νοσοκομείο δεν ευθύνεται για, τυχόν, έξοδα, απώλειες, ζημίες και δαπάνες του αναδόχου που προκλήθηκαν από την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 3 3

-- 3 of 5 --

9) η σύμβαση θα εκτελεστεί αποκλειστικά από τον ανάδοχο, απαγορευμένης της εκχωρήσεώς της σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο 10) η σύμβαση που θα συναφθεί θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που, ενδεχομένως, προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της το Νοσοκομείο και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος. 11) σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών. 12) οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία, που διέπει την παρούσα πρόσκληση, αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο, ο οποίος και οφείλει να την εφαρμόσει άμεσα, αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 1.Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου, ο ανάδοχος /προμηθευτής δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την παροχή της υπηρεσίας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με το αντικείμενο. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, το Νοσοκομείο δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημιάς του και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον 2.Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Νοσοκομείου, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Νοσοκομείο με κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή του συναίνεση 3.Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο και μετά την ολοκλήρωση του έργου εις το διηνεκές. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 1) Όλα τα συναφή με τη σύμβαση στοιχεία, όπως, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον ανάδοχο /προμηθευτή κατά την εκτέλεση του έργου του είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στη απόλυτη ιδιοκτησία του Νοσοκομείου 2) ο προμηθευτής /ανάδοχος μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση του έργου παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στο Νοσοκομείο. Ο ανάδοχος, μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε. γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 4 4

-- 4 of 5 --

Α Ρ Θ Ρ Ο 6Ο Τα προς προμήθεια είδη με τις αντίστοιχες για το καθένα τιμές στη εταιρεία «AMTEC AE» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ EIΔΟΣ ΤΕΜ ΤΙΜΗ / ΤΜΧ ΣΥΝΟΛΟ 300100-13 Α6. Ενδοφακός,ακρυλικός,υδρόφοβος,αναδιπλούμ ενος, τριών τεμαχίων ,ασφαιρικός , αμφίκυρτος, με δείκτη διάθλασης άνω του 1,40. Διάμετρος οπτικής ζώνης 5,5 έως 6 χιλιοστά. Ολική διάμετρος 12,5 έως 13 χιλιοστά. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών. Αναδιπλούμενος, μικρής τομής. 63 110,00 € 6.930,00 € 300100-16 Γ1. Ενδοφακός προσθίου θαλάμου, ενός τεμαχίου, από υλικό PMMA, σχήμα επιπεδόκυρτο ή αμφίκυρτο και αγκύλες τύπου Kelman, 4 σημείων στήριξης . Διάμετρος οπτικής ζώνης, μεγαλύτερη ή ίση των 5,5 χιλιοστών και ολικής διαμέτρου 12 έως 13,5 χιλιοστών. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών 6 25,00 € 150,00 € ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.080,00 € + ΦΠΑ Ο προμηθευτής κατέβαλε την υπ΄ αρίθμ 709287 εγγυητική επιστολή 354,00 € του ΤΠΚΔ Η προσφορά της εταιρείας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Η σύμβαση αυτή έγινε σε τέσσερα όμοια αντίτυπα, τα οποία αφού διαβάστηκαν από τους συμβαλλόμενους. ΓΡΑΦ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ………………………. ΗΛΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ. ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΙΑΤΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ α/α ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΣΩΤ. 5 5

-- 5 of 5 --