Σύμβαση για την Ανάθεση της Προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ικαρία, 10 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.:οικ. 526 Σ Υ Μ Β Α Σ Η «Για την Ανάθεση της προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας». Στην Ικαρία και στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας, σήμερα 8 Ιουνίου 2015, οι κατωτέρω υπογεγραμμένοι : 1. ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου ως νόμιμος εκπρόσωπος Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας, με Α.Φ.Μ. 997817101, ∆.Ο.Υ. Μυτιλήνης «Αναθέτουσα Αρχή», και 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΣ, με Α.Φ.Μ. 050881335, ∆.Ο.Υ.Ικαρίας, «Ανάδοχος» Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/7-6-10) 2. Το Π.∆. 137/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ Α' 230/27-12-10) 3. Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α΄/95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 4. Το Π.∆. αρ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών ∆ημοσίου» (ΦΕΚ 150 Α 2007) 5. Το άρθρο 83 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α 1995) «Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 6. Την υπ΄ αριθμ. 35130/739/11-8-2010 (ΦΕΚ Β 1291/2011) Υπουργική Απόφαση «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Νόμου 2362/95 για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση εργασιών» 7. Το ΦΕΚ 131/28/01/2013 περί μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 8. Τις διατάξεις του Ν. 4071(ΦΕΚ Α΄85/11.4.12) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση & και την Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50ΕΚ» και ειδικότερα το άρθρο 5 που αναφέρεται στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής και το άρθρο 6 παρ.7 που αναφέρεται στις απευθείας αναθέσεις 9. Την με αρ. πρωτ. οικ.15939/1261/18-03-2015 βεβαίωση ύπαρξης εγγεγραμμένης πίστωσης του Τμήματος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της Π.Ε. Σάμου. 10.. Την με αριθμό 26276/2057/11-05-2015(Α∆Α:ΨΠ∆Ζ7ΛΩ-ΠΣΠ)Ανάληψη υποχρέωσης 11. Την με αριθμό292/2015 (Α∆Α:ΩΛ4Ψ7ΛΩ-Ρ3Φ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση της απευθείας ανάθεσης. 12. Την από 26-3-2015 οικονομική προσφορά του αναδόχου, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. Συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής :

-- 1 of 4 --

ΑΡΘΡΟ 1 : Αντικείμενο της Σύμβασης Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ αναθέτει στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ την προμήθεια των κάτωθι ειδών ΕΙ∆ΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛ/ΦΙΑΣ Α4 0,10 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛ/ΦΙΑΣ Α5 0,05 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛ/ΦΙΑΣ 11*23 0,03 ΦΑΚΕΛΟ ΛΑΣΤΙΧΟ 0,60 ΧΑΡΤΙ Α4 4,00 ΧΑΡΤΙ Α3 8,50 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ 9Χ9 ΛΕΥΚΟ 400Φ 1,00 POST IT 75*75 400Φ 1,95 ΜΠΛΟΚ Α4 λευκό – ριγέ 1,10 ΚΛΑΣΕΡ 8/32 2,20 ΚΛΑΣΕΡ 5/32 2,10 ΝΤΟΣΙΕ 2 ΚΡΙΚΟΙ 3,00 ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ λοξή γωνία 0,90 ΣΥΡΜΑΤΑ Ν64 0,50 ΣΥΡΜΑΤΑ Ν10 0,30 ΣΥΡΜΑΤΑ Ν24 0,50 ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ 15χλστ. 1,10 ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ Ν4 0,40 ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ Ν5 0,85 ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΤΗΣ 1,10 ΣΤΥΛΟ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 0,35 ΜΟΛΥΒΙ 0,30 ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ 0,85 ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ πένα 1,40 ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΠΟΛΥΤΡΥΠΗ (100τμχ) 4,40 ΣΒΗΣΤΡΑ 0,50 ΞΥΣΤΡΑ 0,50 Οι ποσότητες θα διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας στις συμφωνηθείσες τιμές προσφοράς ΑΡΘΡΟ 2: Όροι οικονομικής συνεργασίας – πληρωμής Ως συνολικό τίμημα για την εκπλήρωση των απορρέουσων από την παρούσα σύμβαση υποχρεώσεων του αναδόχου συμφωνείται μέχρι το ποσό των 1.000 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. χωρίς να δεσμεύεται η Π.Ε. Ικαρίας στην εξάντληση του εν λόγω ποσού. Η πληρωμή της αμοιβής του εργολάβου θα γίνεται τμηματικά μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών από την αρμόδια τριμελή επιτροπή παραλαβής. Η αμοιβή θα καταβάλλεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομά του από τη ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας και σε βάρος των σχετικών πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας, έτους 2015, με κωδικό έργου 4072.1111.0001 και μετά την προσκόμιση των προβλεπόμενων εγγράφων και λοιπών δικαιολογητικών.

-- 2 of 4 --

Για την πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια υλικών θα προσκομίζεται στην ∆/νση ∆ιοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας Τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια ∆.Ο.Υ. Ικαρίας καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό, που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στα εντελλόμενα και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). Ο ανάδοχος, κατά την πληρωμή, υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις του δημοσίου, καθώς και στον αναλογούντα φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με το Ν. 2198/94. ΑΡΘΡΟ 4: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ορίζεται σε χρονικό διάστημα, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, έως 31/12/2015. ΑΡΘΡΟ 3 Εκτέλεση Σύμβασης - Χρόνος Παράδοσης - Παραλαβής. Η παράδοση των πωλουμένων, με την σύμβαση αυτή, ειδών, θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες που έχει κάθε φορά η Αναθέτουσα αρχή, στον χώρο που θα του υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια υλικά σε ποσότητα που θα ζητήσει η Αναθέτουσα αρχή μέσα σε χρονικό όριο ∆ΥΟ (2) εργασίμων ημερών Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση είδους, για οποιοδήποτε λόγο. Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση είδους λόγω έλλειψής του, εκτός αν φέρει βεβαίωση της αρμόδιας αγορανομικής υπηρεσίας ότι δεν υπάρχει το είδος αυτό, οπότε είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει έγκαιρα την Αναθέτουσα αρχή για την έλλειψη. ΑΡΘΡΟ 4 Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 1. Ο ανάδοχος εφόσον δεν παρέδωσε την προμήθεια μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τηv σύμβαση και από κάθε δικαίωμα πoυ απορρέει από αυτήν, με απόφαση Περιφερειάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής. 2. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον: - Η προμήθεια δεν παραδόθηκε με ευθύνη της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας. - Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 3. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση Περιφερειάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.∆. 118/2007. 4. Σε περίπτωση κατά την οποία η προμήθεια παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προμηθευτή, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 του Π.∆. 118/2007, κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό. 5. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών ∆ημοσίου, ο ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις

-- 3 of 4 --

βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. 6.Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν προκύψει από τη σύμβαση που θα υπογραφεί μετά την ολοκλήρωση του παρόντος διαγωνισμού, αρμόδια είναι τα ∆ικαστήρια της Σάμου. Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) όμοια αντίγραφα, τα οποία, αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, και θεωρήθηκαν από τη ∆.Ο.Υ. εκ των οποίων η Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας έλαβε ένα αντίγραφο, η ∆ΟΥ Ικαρίας το δεύτερο, ενώ το τρίτο έλαβε ο Ανάδοχος. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΣ

-- 4 of 4 --