Σύμβαση για αποκομιδη μπαζών απο το νεκροταφείο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά 14-06-2016 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 11365 ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ «Αποκομιδή μπαζών από τα νεκροταφεία» ΠΟΣΟΥ 2.952,00 ΕΥΡΩ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ. Στα Γρεβενά σήμερα την 14 /06 /2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00, οι παρακάτω υπογεγραμμένοι: 1. Γεώργιος Δασταμάνης, Δήμαρχος , ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Γρεβενών, και 2. Ιωάννης Νίτσας με έδρα Την Κοζάνη οδός Καρούζου 8 και ΑΦΜ 021721615 που θα αποκαλείται παρακάτω «Ανάδοχος» , συμφωνήσαμε και συναποδεχτήκαμε τα παρακάτω: Ο πρώτος έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 Άρθρα 209 παρ. 2. και 273 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 3. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/16-6-2011 ΦΕΚ 138/Α/2011 4. Τον προϋπολογισμό του Δήμου χρήσης 2016, που συντάχθηκε και ψηφίστηκε με την αρίθμ 612/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αρίθμ. 67815/1328/3-2-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. 5. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου και στον Κ.Α. 45.6277.001 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση (3.000,00) €, με τίτλο «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών» «Αποκομιδή μπαζών από τα νεκροταφεία» 6. Την από 20-04-2016 τεχνική περιγραφή που συνέταξε το Τμήμα Προμηθειών και αποθήκης του Δήμου προϋπολογισμού 2.952,00 € 7. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειες είναι (2.952,00 ) € 8. Την αριθ. 324/2016 απόφαση του Δημάρχου 9. Την από 22-04-2016 Γνωμοδότηση της επιτροπής εισήγησης για την ανάθεση . 10. Την αριθ. 326/2016 απόφαση του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας. 11. Την ενάσκηση της δραστηριότητας του αναδόχου που υπάγεται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης Α ν α θ έ τ ε ι Στον δεύτερο συμβαλλόμενο Ιωάννη Νίτσα την εκτέλεση της υπηρεσίας «Αποκομιδή μπαζών από τα νεκροταφεία» Η Υπηρεσία θα εκτελεστεί από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και την 28-02-2017 Ειδικότερα ισχύουν οι εξής όροι: ΆΡΘΡΟ 1 Η συνολική τιμή συμφωνείται για το ποσό των (2.952,00 ) ευρώ, μαζί με τον ΦΠΑ 23% και θα τιμολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με την υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών θα συντάσσεται η βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. ΆΡΘΡΟ 2 Ο χρόνος ισχύς της σύμβασης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής της έως την 28-02-2017, ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης εκτέλεσης της υπηρεσίας, επικαλούμενη τυχόν δυσχέρειες που ανάγονται σε υποκειμενικούς λόγους, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την εργασία μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης. ΆΡΘΡΟ 3 Η εργασία θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της τεχνικής περιγραφής-μελέτης που συντάχθηκε από το Δήμο Γρεβενών συγκεκριμένα θα εκτελεστούν είκοσι (20) δρομολόγια μεταφοράς μπαζών και ανακυκλώσιμων υλικών όποτε αυτό ζητείται από τον δήμο (δηλαδή πλήρωση του κάδου που θα έχει τοποθετηθεί έξω από το νεκροταφείο) .

-- 1 of 2 --

ΆΡΘΡΟ 5 Ο ανάδοχος εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης στο Άρθρο 1 τιμής, ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται ως χρόνος παράδοσης της εργασίας υπάρξουν αυξήσεις από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία στην τιμή μονάδος του προϋπολογισμού της μελέτης . ΆΡΘΡΟ 6 Αν ο ανάδοχος καθυστερήσει από υπαιτιότητά της την παράδοση στον Δήμο Γρεβενών έστω και μιας εργασίας πέραν από το συμφωνούμενο στο Άρθρο 2 χρόνο, τότε η ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτη με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση καθυστέρησης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου Γρεβενών ή σε ανώτερη βία, η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Η ανάδοχος για την καθυστέρηση αυτή, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση από τον Δήμο Γρεβενών., διαφορετικά ρητά δηλώνει ότι παραιτείται τώρα από κάθε σχετικό δικαίωμα ή αξίωσή του. ΆΡΘΡΟ 8 Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και θα ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι: 1. Ο προϋπολογισμός 2 Οι τεχνικές προδιαγραφές. ΆΡΘΡΟ 9 Η δαπάνη της εργασίας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Γρεβενών έτους 2016 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 45.6277.001 για το έτος 2017 θα εγγραφεί ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό ΆΡΘΡΟ 10 Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.», και του Ν. 3463/2006 «περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Το κείμενο της παρούσας σύμβασης διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, από τα οποία τρία (3) παρέμειναν στο Δήμο Γρεβενών και ένα (1) έλαβε η ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Δήμαρχος Γρεβενών Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Γεώργιος Δασταμάνης Ιωάννης Νίτσας

-- 2 of 2 --