ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ) – Υποέργο 6 του έργου “Κτηριακό συγκρότημα μουσείου αρχαιολογικού χώρου Ελεύθερνας – Οδοιπορικό” (Ομάδα 2)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ 15276/2015 Για την την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ) – Υ̟οέργο 6 του έργου “Κτηριακό συγκρότημα μουσείου αρχαιολογικού χώρου Ελεύθερνας – Οδοι̟ορικ ό” (Ομάδα 2) με κωδικό ̟ ράξης MIS 349293, κωδικό ΣΑΕ 0148 και κωδικό ̟ ράξη ς ΣΑ2011ΣΕ01480113 Στο Ρέθυμνο, σήμερα 21 /12/2015 ημέρα ∆ευτέρα μεταξύ : ΑΦΕΝΟΣ το Πανε̟ιστήμιο Κρήτης ̟ ου εδρεύει στο Ρέθυμνο, Πα νε̟ιστημιού̟ολη Γάλλου 74100 Ρέθυμνο και εκ̟ροσω̟είται νόμιμα α̟ό τον Γεωργίου Νικολακάκη του Ιωάννη, Ανα̟ληρωτή Πρύτανη και νομίμου εκ̟ροσώ̟ ου του Πανε̟ιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με το ΦΕΚ τ. Β΄ 2465/16-11-2015 εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή», ΑΦΕΤΕΡΟΥ του Στυλιανού Αναγνώστου, νομίμου εκ̟ροσώ̟ου της Ε ταιρείας ANACO Ε.Π.Ε με ̟ ου εδρεύει στην Γλυφάδα, οδός Λεωφ. Βουλιαγμέ νης 117 και Κρίτονος 2 με ΑΦΜ 095107716, ∆ΟΥ Γλυφάδας, εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος» συμφώνησαν και έκαναν δεκτά τα ̟ αρακάτω: Το αφ’ ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό ∆ημόσιο (Πανε̟ιστ ήμιο Κρήτης) α ν α θ έ τ ε ι στον αφ’ ετέρου συμβαλλόμενο «ΑΝΑ∆ΟΧΟ», την «Προμήθεια ε̟ιστημονικού εξο̟λισμού εργαστηρίων (Ε̟ιστημονικά Όργανα)– Υ̟οέρ γο 6 του έργου “Κτηριακό συγκρότημα μουσείου αρχαιολογικού χώρου Ελεύθερνας – Οδοι̟ορικό”», κατά τα ειδικότερα ̟ ροβλε̟όμενα 1. στη με αρ. 4245/16-04-2015, (Α∆Α: Ω3ΚΑ469Β7Γ-ΘΧ6) Α̟όφασης Πρύτανη και τις τεχνικές ̟ ροδιαγραφές αυτής, 2. στην τεχνική και οικονομική ̟ ροσφορά του Αναδόχ ου, 3. την διακήρυξη 7226/2015 με τα ̟ αραρτήματά της ̟ ου όλα ενσωματώνονται και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο μέ ρος της ̟ αρούσας συμβάσεως , 4. στην κείμενη νομοθεσία και 5. Την με αρ. 15013/30-11-2015 α̟όφαση Πρύτανη του Πανε̟ιστημίου Κρήτης με την ο̟οία γίνεται η κατακύρωση της δια̟ραγμάτευσης και ειδικότερα το σύνολο των ειδών της Ομάδας 2 στον Ανάδοχο, 6. Την με αρ. ΕΥΤΟΠ/Γ/Π/ΕΠΑΝ22/4102/17-09-2014 α̟όφ αση ̟ ροέγκρισης της Σύμβασης ̟ ου εκδόθηκε α̟ό την Ειδική Υ̟ηρεσία Πολιτ ισμού και Τουρισμού, 7. Το άρθρο 1 ̟ αρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 « Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄19),

-- 1 of 5 --

8. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄143/28-06-2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και ε̟ο̟τείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 9. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.07)«∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή ανα̟τυξιακών ̟ αρεμβάσεων για την ̟ ρογραμματική ̟ ερί οδο 2007-2013», ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει, 10. Το Π.∆. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «̟ερί συντονισμού των διαδικασιών σύναψη ς δημοσίων συμβάσεων έργων, ̟ ρομηθειών και υ̟ηρεσιών », ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ε̟ιτρο̟ής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ Α’ 64/2007), 11. Το άρθρο 12 ̟ αρ. 1 του Π.∆. 99/1992 « Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ Α/46) ό̟ ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει, 12. Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών ∆ημοσίου» (ΦΕΚ Α’/150), ό̟ως ισχύει, 13. Την ΣΑΕ 0148 με κωδικό ̟ ράξης ΣΑ2011ΣΕ01480113 στα ̟ λαίσια του Ε.Π. « Ανταγωνιστικότητα & Ε̟ιχειρηματικότητα ΕΠΑΝΙΙ, 20 07-2013» και ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ», δια του εδώ νόμιμου εκ̟ροσώ̟ου του κ. Στυλιανού Αναγνώστου, δηλώνει ότι α̟οδέχεται την εκτέλεση του ως άνω συνο λικού έργου (̟ρομήθεια και εγκατάσταση του συνόλου των ειδών της Ομάδας 2) έναντι του συνολικού ̟ οσού των είκοσι ̟ έντε χιλιάδες εκατόν δώδεκα ευρώ και σαράντ α λε̟τά (25.112,40 €) χωρίς Φ.Π.Α. ή του ̟ οσού των τριάντα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και είκοσι ̟ έντε (30.888,25 €) συμ̟εριλαμβανομένου Φ.Π. Α. 23%, με τους εξής όρους και συμφωνίες τις ο̟οίες ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» α̟οδέχεται ανε̟ιφ ύλακτα : ΆΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της σύμβασης 1. Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την «Προμήθεια ε̟ιστημονικού εξο̟λισμού εργαστηρίων (Ε̟ιστημονικά Όργανα)– Υ̟οέργο 6 του έργου “Κτηριακό συγκρότημα μουσείου αρχαιολογικού χώρου Ελεύθερνας – Οδοι̟ορικό” ΟΜΑ∆Α 2», κατά τα ειδικότε ρα ̟ ροβλε̟όμενα στις τεχνικές ̟ ροδιαγραφές οι ο̟οίες α̟οτυ̟ώνονται στην με αριθ. ̟ ρωτ. 7226/2015 ∆ιακήρυξη και οι ο̟οίες α̟οτελούν ανα̟όσ̟ αστο τμήμα αυτής. 2. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟ αραδώσει τα υ̟ό ̟ ρομήθε ια αγαθά α̟αλλαγμένα ελαττωμάτων (̟ραγματικών και νομικών) και με όλες τ ις συνομολογημένες ιδιότητες. ΆΡΘΡΟ 2 Λοι̟ές Υ̟οχρεώσεις Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να διαθέσει όλο το α̟αιτούμε νο ̟ ροσω̟ικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, α̟οθηκευτικούς χώρους, εργαλεί α και ο̟οιαδή̟οτε άλλα μέσα για την ̟ ροσήκουσα εκτέλεση της μεταφοράς, ̟ αρ άδοσης και εγκατάστασης της ̟ ρομήθειας. 2. Ο Ανάδοχος έχει την υ̟οχρέωση για την τήρηση των δ ιατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την ̟ ρ όληψη ατυχημάτων στο

-- 2 of 5 --

̟ροσω̟ικό του, ή στο ̟ ροσω̟ικό της Αναθέτουσας Αρχή ς ή σε ο̟οιονδή̟οτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων ̟ ροστασίας του ̟ εριβάλ λοντος. 3. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση της ̟ ρομήθειας όλα τα α̟αιτούμενα μέτρα ασφαλείας ̟ ου ε̟ιβάλλονται α̟ό τη ν ισχύουσα νομοθεσία. 4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει α̟οκλειστικώς και εξ ολοκλήρ ου όλες τις ευθύνες έναντι ο̟οιουδή̟οτε τρίτου ̟ ροβάλλοντος δικαιώματα ̟ νευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σημάτων κλ̟., ̟ ου έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες, υλικά, μηχανήματα, μεθόδους, τρό̟ους εργασ ίας, συστήματα, εφευρέσεις κλ̟. ̟ ου θα χρησιμο̟οιηθούν για την εκ μέρους του ̟ λήρη εκτέλεση της ̟ ρομήθειας. Όλες οι σχετικές δα̟άνες, η μέριμνα κα ι οι διαδικασίες για τη νόμιμη χρησιμο̟οίηση όλων των ανωτέρω βαρύνουν εξ ο λοκλήρου και α̟οκλειστικώς τον Ανάδοχο, ο ο̟οίος οφείλει να λαμβ άνει εγκαίρως κάθε α̟αιτούμενο μέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή και τα όρ γανα αυτής να μην υ̟οστούν ο̟οιαδή̟οτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία. 5. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί, να συμμορφώνεται στις εντολές και υ̟οδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και των ε̟ιβλε̟όντ ων του έργου. 6. Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος υ̟οχ ρεούται να ̟ ροσκομίσει ̟ ρίν την υ̟ογραφή της ̟ αρούσας σύμβασης εγγυητική ε̟ ιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της, ύψους 5% ε̟ί της αξίας της σύμβασης α υτής χωρίς να υ̟ολογίζεται το Φ.Π.Α. (Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆α νείων, αριθ. Νο 715522, ̟ οσού 1.255,62 €) ΑΡΘΡΟ 3 Τίμημα - Τρό̟ος ̟ ληρωμής 1. Το τίμημα ̟ ου υ̟οχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσ α Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της ̟ ρομήθειας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την οικονομική ̟ ροσφορά του η ο̟οία α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστ ο ̟ αράρτημα της ̟ αρούσας σύμβασης 25.112,40 € (ολογράφως: είκοσι ̟ έντε χιλιάδες εκατόν δώδεκα Ευρώ και σαράντα λε̟τά )̟ λέον Φ.Π.Α. 23% (ή όσο ισχύει κατά τον χρόνο κάθε ̟ ληρωμής) 2. ∆εν ̟ ροβλέ̟εται τιμαριθμική ή άλλη ανα̟ροσαρμογή τ ου οικονομικού ανταλλάγματος. 3.Για την ̟ ληρωμή του Αναδόχου α̟αιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) ̟ ρωτόκολλο οριστικής ̟ οσοτικής και ̟ οιοτικής ̟ αρ αλαβής, ̟ ου συντάσσεται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή της ̟ αρ. 1 του άρθρου 6 σύμφωνα με το ίδιο άρθρο. β) τιμολόγιο του ̟ ρομηθευτή ̟ ου να αναφέρει την ένδ ειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. γ) Εξοφλητική α̟όδειξη του ̟ ρομηθευτή, εάν το τιμολ όγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. δ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα ̟ ληρωμής. 4. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία ̟ αρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των τιμολογίων. Για την ̟ αρακράτηση δίδεται σχετική βεβαίωση. Ε̟ίσης τον Ανάδοχο βαρύνο υν όλες οι νόμιμες κρατήσεις υ̟έρ του ∆ημοσίου.

-- 3 of 5 --

ΆΡΘΡΟ 5 Τό̟ος, Τρό̟ος και χρόνος Παράδοσης - Προθεσμίες 1. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ολοκληρώσει την ̟ ρομήθεια και εγκατάσταση των του συνόλου των ειδών της Ομάδας 2 του ̟ ρόχειρο υ διαγωνισμού με αριθ. διακήρυξης 7226/2015 εντός εξήντα (60) ημερών α̟ό την ημερομηνία υ̟ογραφής της ̟ αρούσας σύμβασης. 2. Ο συμβατικός χρόνος μ̟ορεί με α̟όφαση της Αναθέτουσ ας Αρχής να ̟ αρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα α̟ό ε̟αρκώς α ιτιολογημένο σχετικό αίτημα του Αναδόχου ̟ ου υ̟οβάλλεται υ̟οχρεωτικά ̟ ρι ν α̟ό τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου ̟ αράδοσης, τα είδη δεν ̟ αραλαμβάνονται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή του άρθρου 8 ̟ αρ. 1 της ̟ αρούσας, μέχρι την έκδοση της α̟όφασης της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την αιτηθείσα ̟ αράταση. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκ̟τωτος σε ̟ ερί̟τωση ̟ ου λήξει ο συμβατικός χρόνος ̟ αράδοσης και δεν υ̟οβλήθηκε έγ καιρα αίτημα ̟ αράτασής του ή έληξε ο ̟ αραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να ̟ αραδώσει τα ̟ ρος ̟ ρομήθεια είδη. 3. Ο συμβατικός χρόνος ̟ αράδοσης μ̟ορεί να μετατίθετα ι με α̟όφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Μετάθεση ε̟ιτρέ̟εται μόνο όταν σ υντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι ̟ ου καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμ̟ρόθεσμη ̟ αράδοση. Στις ̟ ερι̟τώσεις μ ετάθεσης του συμβατικού χρόνου ̟ αράδοσης δεν ε̟ιβάλλονται κυρώσεις. 4. Σε ̟ ερί̟τωση εκ̟ρόθεσμης ̟ αράδοσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις ̟ ου ̟ ροβλέ̟ονται στον Κανονισμό Προμηθειών του ∆ημοσίου (Π∆ 118/2007, άρθρο 26, 32 και 34). ΆΡΘΡΟ 6 Παραλαβή Υλικών - Προθεσμίες 1. Η ̟ αραλαβή των ειδών, γίνεται α̟ό τριμελή Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής (α̟όφαση Πρύτανη συγκρότησης ε̟ιτρο̟ής 1328/05-02-2015, Α∆Α: 7Σ29469Β7Γ-9ΛΙ), η ο̟οία συντάσσει ̟ ρωτόκολλο οριστικής ̟ οσοτικής και ̟ οιοτικής ̟ αραλαβής. 2. Κατά τη διαδικασία της ̟ αραλαβής των ειδών καλείτα ι να ̟ αραστεί, υ̟οχρεωτικά, ο Ανάδοχος καθώς και οι υ̟εύθυνοι τεχν ικοί. 3. Σε ̟ ερί̟τωση ̟ ου η Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής α̟ορρίψει τα είδη, αναφέρει στο σχετικό ̟ ρωτόκολλο τις ̟ αρεκκλίσεις ̟ ου ̟ αρουσιάζου ν αυτές α̟ό τους όρους της Σύμβασης και τους λόγους της α̟όρριψης και γνωμ ατεύει αν μ̟ορούν να χρησιμο̟οιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ̟ αρ. 4 του άρθρου 27 του Π.∆. 118/2007. 4. Σε ̟ ερί̟τωση οριστικής α̟όρριψης ολόκληρης ή μέρου ς της συμβατικής ̟ οσότητας των αγαθών, με α̟όφαση της Αναθέτουσας Αρ χής μ̟ορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, ̟ ου να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή ̟ ροθεσμία ̟ ου ορίζεται με τ ην α̟όφαση αυτή. Η ̟ ροθεσμία αυτή δεν μ̟ορεί να είναι μεγαλύτερη του ¼ του συνολικού συμβατικού χρόνου ο δε ̟ ρομηθευτής θεωρείται εκ̟ρόθεσμος και υ̟όκειται σε κυρώσεις λόγω εκ̟ρόθεσμης ̟ αράδοσης. 5. Εάν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα αγαθά ̟ ου α̟ορ ρίφθηκαν μέσα στην ̟ ροθεσμία ̟ ου του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο σ υμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκ̟τωτος και υ̟όκειται στις ̟ ροβλε̟όμενε ς κυρώσεις. 6. Κατά τα λοι̟ά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 33 και 34 του Π.∆. 118/2007. ΆΡΘΡΟ 7

-- 4 of 5 --

Α̟αγόρευση Υ̟οκατάστασης Ουδείς μ̟ορεί να υ̟οκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς τη ν γρα̟τή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής . ΆΡΘΡΟ 8 ∆ωσιδικία – Εφαρμοστέο ∆ίκαιο Η ̟ αρούσα Σύμβαση διέ̟εται α̟οκλειστικά α̟ό το Ελλη νικό ∆ίκαιο. Α̟οκλειστική αρμοδιότητα για την ε̟ίλυση ο̟οιασδή̟οτε διαφοράς μ εταξύ των μερών ̟ ου α̟ορρέει α̟ό την ̟ αρούσα έχουν τα ∆ικαστήρια της έδ ρας της Αναθέτουσας Αρχής. Σε ̟ ιστο̟οίηση των ανωτέρω η ̟ αρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υ̟ογράφεται νομίμως α̟ό τα συμβαλλόμενα μέρη σε τέσ σερα (4) όμοια ̟ ρωτότυ̟α ως κατωτέρω. Α̟ό τα ̟ αρα̟άνω 4 ̟ ρωτότυ̟α τα τρία ̟ αραμένουν στο Πανε̟ιστήμιο Κρήτης, και ένα λαμβάνει ο Ανάδοχος. ΤΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ………………………

-- 5 of 5 --