ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 3/2017 ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ (VALIDATION) ΔΥΟ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ CISA ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ. : Νίκη Αδαμοπούλου ΤΗΛ: 26953-60607 FAΧ: 26953-60648 ΘΕΜΑ : ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αρίθμ. 3/2017 (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ : ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ –ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΕ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 24, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 17342, ΤΗΛ 210-9948057 & FAX 210-9948059 « ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ (VALIDATION) ΔΥΟ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ CISA ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΑ) (CPV: 50532000-3 & 34913000-0) (KAE: 0887 & 1439) » Συμβατικού Τιμήματος 13.268,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α….. 24 % ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ (σχετ. του ΠΔ 113, άρθρο 4 , παρ. 3 και του Ν. 3871/10, άρθρο 21, παρ. 3) Αριθμ. Πρωτ. Απόφασης Διοικητή 0/13 ΑΔΑ Απόφασης : 6ΥΒΨ4690ΒΞ-Ξ4Β Αριθμό καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής α/α 0/13 Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης σύμβασης , εκδόθηκε και κατατέθηκε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης : Του Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Τράπεζας Υποκατάστημα Αθηνών . Αριθμός Εγγυητικής 737827 .. Αξίας 535,00 € Ημερομηνία έκδοσης 25/01/2017 Ημερομηνία λήξης (6 ΜΗΝΩΝ) 24/07/2017 ************************ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΙΜΗ ΑΡΘΡΟ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΡΘΡΟ 3. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 4. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 6. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 05-1-2017 Α.Π.: 140

-- 1 of 6 --

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. : 3 /2017 (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) Στην Ζάκυνθο σήμερα 05-01-2017 , οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός το Γ.Ν. Ζακύνθου που εδρεύει στο Γαϊτάνι και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την Διοικήτρια κα. ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΤΣΑΡΙΔΟΥ, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία : ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ –ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΕ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 24 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΘΗΝΑ ΤΚ 17342 ΤΗΛ 210-9948057 FAX 210-9948059 με ΑΦΜ 997752073 υπάγεται στη ΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο. Παναγιώτη Θεοδώρου, διαχειριστής της εταιρείας, σύμφωνα με το από 20/07/2011 καταστατικό και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», Λαμβάνοντας υπόψη : 1) Την υπ΄ αρίθμ. 1/02-1-2017 απόφαση Δ.Σ 2) Το υπ΄ αρίθμ. 135/05-1-2017 έγγραφο μας για υποβολή προσφοράς επισκευής, συντήρησης και επικύρωσης (validation) των δύο (2) κλιβάνων αποστείρωσης του οίκου CISA του τμήματος Κεντρικής Αποστείρωσης 3) Την από 05-1-2017 έγγραφη προσφορά της παραπάνω εταιρείας 4) Την από 137/05-1-2017 έγκριση της Διοικήτριας Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου. Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. Έργο: Παροχή έργου & Προμήθεια ανταλλακτικών όπως εξειδικεύεται στο άρθρο 1. της παρούσης Σύμβασης . Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και την παραλαβή (τμηματική – οριστική). Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά έργα, προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. Προσφορά: η προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου. Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου. ΑΡΘΡΟ 1 … ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΙΜΗ Επισκευή, συντήρηση και επκύρωση (validation) δύο κλιβάνων αποστείρωσης του οίκου CISA στην Κεντρική Αποστείρωση.

-- 2 of 6 --

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περιγραφή Τιμή ΦΠΑ 24% σύνολο Εργασίες επισκευής & συντήρησης σε δύο κλιβάνους ατμού 2.400,00 576,00 2.976,00 Εργασίες pre-validation σε δύο κλιβάνους ατμού 1.400,00 336,00 1.736,00 Εργασίες επικύρωσης (validation) σε δύο κλιβάνους ατμού 4.800,00 1.152,00 5.952,00 ΣΥΝΟΛΟ 8.600,00 2.064,00 10.664,00 ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Υλικά Ποσότητα Τιμή /τεμ Τιμή ΦΠΑ 24% σύνολο Φίλτρο αποστειρωμένου αέρα κωδ MUN-0001 2τεμ 145,00 290,00 69,60 359,60 Λάστιχο σφράγισης θύρας κλιβάνου κωδ ΜΗΤ-0001 4τεμ 280,00 1.120,00 268,80 1.388,80 Τριφασικό φίλτρο κωδ CIS-0043 1τεμ 690,00 690,00 165,60 855,60 ΣΥΝΟΛΟ 2.100,00 504,00 2.604,00 Ο πιστοποιημένος τεχνικός της εταιρείας εάν διαπιστώσει ότι απαιτούνται επιπλέον εργασίες ή επιπλέον ανταλλακτικά / αναλώσιμα, κατά την επισκευή / συντήρηση, η εταιρεία θα επανέλθει με συμπληρωματική προσφορά και ενδεχόμενη νέα επίσκεψη. Μετά τις προαναφερόμενες εργασίες επισκευής / συντήρησης, θα εκτελεστούν εργασίες προετοιμασίας επικύρωσης (pre-validation) δηλαδή μετρήσεις και έλεγχοι οι οποίοι θα δείξουν την ετοιμότητα των μηχανημάτων για υποβολή σε επικύρωση. Άν οι έλεγχοι δείξουν ότι τα μηχανήματα δεν είναι έτοιμα για επικύρωση και απαιτούνται επιπλέον εργασίες ή και ανταλλακτικά, η εταιρεία θα επανέλθει με συμπληρωματική προσφορά και ενδεχόμενη νέα επίσκεψη. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής, συντήρησης και pre-validation η εταιρεία θα προχωρήσει στη διαδικασία επικύρωσης (validation). Σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει γνωστό ότι η διαδικασία επικύρωσης δεν αφορά μόνο τους κλιβάνους αυτούς – καθαυτούς, αλλά και την συνολική λειτουργία του τμήματος αποστείρωσης. Ως εκ τούτου, γνωστοποιείται ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια συνεργασία από μέρους του Νοσοκομείου και παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών στα σημεία που ζητηθούν, προκειμένου να ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία επικύρωσης. Για όλες τις ανωτέρω εργασίες θα δαπανηθούν όσες ημέρες και επισκέψεις απαιτηθούν προκειμένου αυτές να εκτελεστούν ορθά και με επιτυχία. Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό για χρήση υλικών: Των (δύο χιλιάδες εκατό ευρώ & μηδέν λεπτών) (2.100,00€) + ΦΠΑ 24% (πεντακόσια τέσσερα ευρώ & μηδέν λεπτών ) (504,00€) Σύνολο (δύο χιλιάδες εξακόσια τέσσερα ευρώ& μηδέν λεπτών) (2.604,00€) Η δε αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό για την εργασία: Των (οκτώ χιλιάδες εξακόσια ευρώ & μηδέν λεπτών) (8.600,00€) + ΦΠΑ 24% (δύο χιλιάδες εξήντα τέσσερα ευρώ & μηδέν λεπτών) (2.064,00€) Σύνολο (δέκα χιλιάδες εξακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ & μηδέν λεπτών) (10.664,00€) Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου , χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

-- 3 of 6 --

Το Νοσοκομείο δεν θα δεχθεί ουδεμία διαφοροποίηση στις παραπάνω τιμές για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της παρούσης σύμβασης και για οποιαδήποτε αιτία ΑΡΘΡΟ 2… ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παράδοση των εργασιών θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου ενώπιον της επιτροπής παραλαβής που θα ορίσει για τον σκοπό αυτό η Διοίκηση του Νοσοκομείου ΑΡΘΡΟ 3… ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Η πληρωμή της προμηθεύτριας, θα γίνεται εντός δυο (2) μηνών, από κάθε τμηματική οριστική και ποσοτική παραλαβή των υπο προμήθεια υλικών. (Η παραλαβή ποιοτική και ποσοτική του έργου θα γίνεται από Επιτροπή που ορίζεται για το σκοπό αυτό και θα αποδεικνύεται με την σύνταξη οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής που υπογράφεται από την Επιτροπή) και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου ( άρθρο 18, Ν. 2469/4-3-97) υπό τον όρο ότι η παράδοση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την σύμβαση . Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Σχετικά με την καθυστέρηση πληρωμών ισχύουν τα κάτωθι: Ν.4152/2013/Z. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.(....) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ΄: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ.ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΦΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ 2/2569/00026/2014.ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση διατάξεων άρθρ. 28, ν. 4223/2013 (Α.287)(…) Β. Θέματα Δημοσιονομικού δικαίου I.Επί της παρ. 3.1.Με τις διατάξεις του αρθ. πρώτου, παρ. Ζ, του ν. 4152/2013 (Α.107) ενσωματώθηκε στην εσωτερική έννομη τάξη και εναρμονίστηκε η νομοθεσία προς την 2011/7/ΕΚ Οδηγία του 62 Δ/ΤΕΦ/Α/1108579/20122/49106/0026/2013.ΘΕΜΑ: «Καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές » 49018/0004/2013.Τροποποίηση της αριθ. 2/67911/0004/3.12.2004 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 1854). Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος: Κατά περίπτωση 1%,4%,8% ή 20% Βλέπε αναλυτικά τις ισχύουσες διατάξεις : 4172/2013/ΠΑΡ.ΦΟΡΟΥ - ΦΕΚ: 167/Α/2013 -ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΠΟΛ 1120/2014 ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες. ΠΟΛ1028/2014 -ΦΕΚ: 245/Β/2014 Παρακράτηση φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του. ΔΕΑΦ Β΄1110286 ΕΞ 2016 Σχετικά με την υποχρέωση διενέργειας παρακράτησης φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, με βάση τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013, σε περίπτωση που η πληρωμή των προμηθευτών πραγματοποιείται, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, με κατάσχεση εις χείρας τρίτων (πιστωτικών ιδρυμάτων).(ΑΔΑ:ΩΛΚΥΗ-Ω7Ε) ΔΕΑΦ Β 1061927/2015 Παρακράτηση φόρου σε τόκους υπερημερίας που καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.(ΑΔΑ:ΒΖΦΞΗ-ΞΡΣ) ΔΕΑΦ Β 1056098 ΕΞ 2015 ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου στη χρηματοδότηση που λαμβάνει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ......, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013. 33615/2014 Κοινοποίηση εγγράφου περί υποχρέωσης παρακράτησης φόρου: Το υπ'αριθμ.Δ12Β 1098249 ΕΞ 2014/02.07.2014 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών 25 Από 1/1/2017 ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ.80/2016 - ΦΕΚ: 145/Α/2016 – Στην αμοιβή του αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται και οι εξής κρατήσεις: 1) 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ & και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 3Ν3580/2007

-- 4 of 6 --

2) N.4013/2011, ΦΕΚ- 204/Α/15-9-2011 άρθρο 4 παρ.3 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6του άρθρου 375 του νόμου 4412/2016, ΦΕΚ-147/Α/8.8.2016 κράτηση 0,06% υπέρ της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων και η οποία υπόκειται σε παρακράτηση τελών χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 2/55469/0026/2013. . ΑΡΘΡΟ 4... ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση θα ισχύει έως την ολοκλήρωση των εργασιών που περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσης και όχι αργότερα των δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, να γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της αυτοδίκαιης λύσης της σύμβασης μετά από έγγραφη ενημέρωση προς τον Ανάδοχο, χωρίς καμιά αξίωση τού αναδόχου για οικονομική ή άλλη αποζημίωση, εφ’ όσον αυτό ζητηθεί από Ανώτερο Κρατικό Φορέα εκτός του Νοσοκομείου. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δυο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της Διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. ΑΡΘΡΟ 5… ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση θα ισχύσει μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής, συντήρησης, pre- validation και την πλήρη διαδικασία επικύρωσης (validation) καθώς και την πλήρη λειτουργία του τμήματος αποστείρωσης στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου και όχι αργότερο των δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 6 ... ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η σχετική διακήρυξη του διαγωνισμού και η κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: α) Η παρούσα σύμβαση β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου καθώς και οι περί των Προμηθειών Νόμοι και διατάξεις γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού δ) Η προσφορά του Αναδόχου Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κος Παναγιώτης Θεοδώρου, κάτοικος Βριλησσίων, ΤΚ 15235, τηλ. : 210 2525142, fax 210 9948059 ΑΡΘΡΟ 7 ... ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ο Προμηθευτής και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια του τόπου της αναθέτουσας αρχής, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό. Σε πίστωση των ανωτέρων συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος.

-- 5 of 6 --

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΤΣΑΡΙΔΟΥ

-- 6 of 6 --