Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 2398/Φ.30.1/23.09.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 2398/Φ.30.1/23.09.2015 Προμήθειας εργαστηριακών αναλωσίμων για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου -36-, με τίτλο: «Ανάπτυξη συσκευής στερεάς κατάστασης για την σε πραγματικό χρόνο απεικόνιση του ενεργειακού προφίλ δέσμης νετρονίων», της πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης», στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» με κωδικό MIS: 380353, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Στο Ηράκλειο, σήμερα 05.11.2015, μεταξύ: 1) της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, που εκπροσωπείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τον Πρόεδρό της, Αν. Καθ. Εμμανουήλ Τσικνάκη και 2) Της εταιρίας με τα παρακάτω στοιχεία: Επωνυμία : Ι. ΚΛΑΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ – Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Ο.Ε. Διεύθυνση : Περίδου 11-13, Χανιά Τηλέφωνο : 28210 70552, 28210 98183, 28210 95293 Fax : 28210 70552 e-mail : tsip1987@gmail.com Α.Φ.Μ. : 082042141 Δ.Ο.Υ. : Χανίων Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 05.11.2015 Ημερομηνία λήξης σύμβασης: 16.11.2015 Καθαρό Ποσό Σύμβασης: €2.636,00 Φ.Π.Α.: €606,28 Συνολικό Ποσό Σύμβασης: €3.242,28

-- 1 of 6 --

Νόμιμος Εκπρόσωπος : Γιώργος Κασιμάτης Συμφωνήθηκαν τα παρακάτω: Π ρ ο ο ί μ ι ο Στις 12.10.2015 σύμφωνα με την με αριθμό 2398/Φ.30.1/23.09.2015 διακήρυξη του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, έγινε Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός προμήθειας εργαστηριακών αναλωσίμων για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου -36-, με τίτλο: «Ανάπτυξη συσκευής στερεάς κατάστασης για την σε πραγματικό χρόνο απεικόνιση του ενεργειακού προφίλ δέσμης νετρονίων», της πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης», στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» με κωδικό MIS: 380353, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού εξέδωσε τα αποτελέσματα, που εγκρίθηκαν με την με αριθμό 693/Θ.66ο/16.10.2015 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΕΦΟ4691Ο3-Ξ2Ι. Μετά από αυτά ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την ιδιότητα που αναφέρεται παραπάνω, αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο (που θα λέγεται στο εξής για συντομία «ανάδοχος») να προμηθεύσει τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με τα είδη που του κατακυρώθηκαν με την με αρ. πρωτ. 2752/Φ.30.1/04.11.2015 ανακοίνωση κατακύρωσης προμήθειας, η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΑΝΟ4691Ο3-ΖΒΟ με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες τις οποίες ο ανάδοχος δέχεται ανεπιφύλακτα. ΑΡΘΡΟ 1ο: ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΤΙΜΗ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τα είδη που καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα, θα παραδοθούν καινούργια και απόλυτα σύμφωνα με τη διακήρυξη και την οικονομοτεχνική προσφορά του αναδόχου. Η δαπάνη για την προμήθεια θα καλυφθεί από το Υποέργο -36-, με τίτλο: «Ανάπτυξη συσκευής στερεάς κατάστασης για την σε πραγματικό χρόνο απεικόνιση του ενεργειακού προφίλ δέσμης νετρονίων», της πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης», στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» με κωδικό MIS: 380353, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Στις τιμές περιλαμβάνονται: η αξία των ειδών, τα έξοδα μεταφοράς – συσκευασίας – ασφάλειας και αποθήκευσης των ειδών μέσα στους χώρους που θα υποδειχθούν στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης, οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη συναφής δαπάνη μέχρι την παράδοση των ειδών, στους υπεύθυνους για την παραλαβή, από την πλευρά του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Η προμήθεια αφορά τις εξής δραστηριότητες: Διάφορα ανταλλακτικά: 34913000-0, Εξαρτήματα: 44523300-5, Καλώδια: 44321000-6, Μπαταρίες: 31440000-2, Διάφορα είδη: 44423000-1, Μέρη εργαλείων: 44514200-8, Συστήματα ραφιών: 39151100-6, Εργαλειοφορείς: 44512930-0, Εργαλειοθήκες: 44512940-3

-- 2 of 6 --

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΩΝ Τα προμηθευόμενα είδη παραδίδονται ελεύθερα, με φροντίδα και δαπάνες του αναδόχου, στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης, σε χώρους που θα υποδειχθούν από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς Φ.Π.Α.) ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ (χωρίς Φ.Π.Α.) Εταιρεία Πλακέτες Φωτοευαίσθητες FR4 210 Χ 300 mm μιας όψης Πλακέτες Φωτοευαίσθητες FR4 210 Χ 300 mm μιας όψης πάχος 1,5mm TEM 20 9,30 186,00 Πλακέτες Φωτοευαίσθητες FR4 210 Χ 300 mm δύο όψεων Πλακέτες Φωτοευαίσθητες FR4 210 Χ 300 mm δύο όψεων πάχος 1,5mm TEM 20 11,00 220,00 Σύρμα αποκόλλησης 2mm μήκος 15m Σύρμα αποκόλλησης 2mm μήκος 15m TEM 20 11,00 220,00 Βύσμα SMA θηλυκό για πλακέτα Insulatormaterial: teflon Contact platin: gold plated Max. Frequency: 12.4GHz TEM 10 3,80 38,00 Χημικό για επικασσιτερωση τυπωμένων κυκλωμάτων Βάρος τουλάχιστον 900 γραμμάρια TEM 1 98,00 98,00 Μπαταρία YES 12V 18Ah Μπαταρία Μάρκας YES 12V 18Ah TEM 10 28,50 285,00 DSX-80-SET ή DS-80-SET Weller DSX-80-SET ή DS-80-SET Weller Στέλεχος DSX-80 ή DS- 80 με βάση στήριξης TEM 1 280,00 280,00 ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΜΟΑΞΩΝΙΚΟ RG-58A/U RG-58A/U MIL-C-17 Κουλούρα 100 μέτρων Μέτρα 100 0,63 63,00 ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΜΟΑΞΩΝΙΚΟ RG-174A/U RG-174A/U MIL-C-17 Κουλούρα 100 μέτρων Μέτρα 100 0,93 93,00 ΚΑΛΩΔΙΟ 1x16 ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF 1x16 τετραγωνικά χιλιοστά H07V-K 100 μέτρα Μέτρα 100 1,90 190,00 ΚΑΛΩΔΙΟ 1x25 ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF 1x25 τετραγωνικά χιλιοστά H07V-K 100 μέτρα Μέτρα 100 3,10 310,00 ΚΑΛΩΔΙΟ 1x35 ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF 1x35 τετραγωνικά χιλιοστά H07V-K 100 μέτρα Μέτρα 100 4,30 430,00 ΚΑΛΑΙ 0,5 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ 250 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΓΙΑ SMD FLUITIN 1532, Sn60Pb40, 0,25Kg TEM 7 14,00 98,00 ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF 1x10mm2 ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF 1x10 τετραγωνικά χιλιοστά H07V-K 100 μέτρα Μέτρα 100 1,25 125,00 2.636,00 606,28 3.242,28 ΦΠΑ 23% Σύνολο κατακύρωσης (αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Σύνολο κατακύρωσης (αξία χωρίς ΦΠΑ) Ι.ΚΛΑΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ - Γ.ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Ο.Ε. Κατακύρωση, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος

-- 3 of 6 --

του Υποέργου. Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ιωάννης Χατζάκης Τηλ. 28210 23002 email: xatzakis@chania.teicrete.gr ΑΡΘΡΟ 3ο: ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ημερομηνία λήξης της παρούσας σύμβασης είναι η 16.11.2015 και είναι σύμφωνη με τον χρόνο παράδοσης για τον οποίο δεσμεύθηκε ο ανάδοχος με την προσφορά του. ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν θα παραδώσει τα είδη που του ανατέθηκε μέσα στην ημερομηνία που ορίζεται παραπάνω ή σε περίπτωση που απορριφθεί το σύνολο των προμηθευόμενων ειδών ή σε περίπτωση που αθετηθεί οποιοσδήποτε όρος της σύμβασης αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 άρθρο 34, δηλαδή κηρύσσεται έκπτωτος ο ανάδοχος. Σε περίπτωση που τα είδη φορτωθούν ή παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε μετά την τυχόν παράτασή του σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας, επιβάλλεται πρόστιμο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ 118/2007 που υπολογίζεται ως εξής: Α) Για καθυστέρηση που δεν υπερβαίνει το ¼ του χρόνου παράδοσης, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από ¼ μέχρι και το ½ του μέγιστου χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το ½ του χρόνου παράτασης ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. ΑΡΘΡΟ 5ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΔΩΝ Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα πραγματοποιηθεί, έπειτα από τον τελικό ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο αυτών κατά την παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Κρήτης, με τακτικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής που εκδίδεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας στα στοιχεία του Αναδόχου. Τα παραστατικά θα εκδοθούν στα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού: Ειδικός Λογαριασμός Τ.Ε.Ι. Κρήτης ΝΠΔΔ Εσταυρωμένος, Ηράκλειο ΑΦΜ: 090042189 ΔΟΥ: Ηρακλείου Για την εντολή πληρωμής της δαπάνης απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής – ποσοτικής παραλαβής 2. Φορολογική Ενημερότητα (για ποσό άνω των 1.500,00€) και Φορολογική Ενημερότητα και Ασφαλιστική Ενημερότητα ( για ποσό άνω των 3.000,00€). Επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου που θα εκδοθεί θα γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις και η αρμόδια υπηρεσία του ΤΕΙ Κρήτης θα εκδώσει σχετική βεβαίωση. Επίσης θα παρακρατηθεί ποσό ύψους 0,10% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το Ν.4013/2011.

-- 4 of 6 --

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μετά από σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλόμενων, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι της Επιτροπής Διενεργείας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, μόνο: Α: Ως προς την ημερομηνία λήξης, για την παράταση εκτέλεσης λόγω αδυναμίας έγκαιρης παράδοσης εξαιτίας ανώτερης βίας (θα πρέπει να υπάρχει σχετικό αίτημα του προμηθευτή πριν την ημερομηνία λήξης). Β: Ως προς τα αναγραφόμενα προς παράδοση είδη σε περίπτωση που αυτά έχουν πλέον αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή από άλλα ισοδύναμα ή ανώτερων τεχνικών προδιαγραφών και χωρίς τροποποίηση του αρχικού προϋπολογισμού. Η τροποποίηση κατά τα ως άνω της Σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως με ταυτόχρονη εξασφάλιση της εκτέλεσης της προμήθειας όπως προδιαγράφηκε και θα υπογράφεται από τους δύο συμβαλλομένους και αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. ΑΡΘΡΟ 7ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Για την επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν από την εκτέλεση αυτής της σύμβασης αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης. ΑΡΘΡΟ 8ο: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση απροθέσμως και αζημίως για σπουδαίο λόγο, ο οποίος δύναται να αφορά τον Ανάδοχο, την Αναθέτουσα Αρχή ή και κάθε σχετική περίσταση, εξαιτίας της οποίας δεν δύναται να αξιωθεί κατά την καλή πίστη η συνέχιση της λειτουργίας της σύμβασης μέχρι το πέρας της διάρκειάς της. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής έγγραφης δήλωσης καταγγελίας. Η περιέλευση της δήλωσης στον Ανάδοχο αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Με την καταγγελία λύεται η παρούσα Σύμβαση, εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του Άρθρου περί λύσης της σύμβασης της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 9ο: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και πριν την πάροδο της χρονικής της διάρκειας, σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. Μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από σχετική δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής: 1. Να απόσχει από τη διενέργεια οποιοσδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 2. Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο ή εργασία (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του. 3. Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση της Σύμβασης και ευρίσκονται στην κατοχή του. 4. Το συντομότερο δυνατό μετά τη λύση της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού και της Επιτροπής Παραλαβής βεβαιώνει την αξία των ήδη υπό προμήθεια ειδών - κατά τον χρόνο λύσης της Σύμβασης- μέρους αυτής, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία λύση της Σύμβασης. Η καταβολή προς τον Ανάδοχο οποιουδήποτε ποσού αναστέλλεται μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών υποχρεώσεων και γίνεται, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην διακήρυξη και στη σύμβασης περί Έκπτωσης του Αναδόχου και στις Ποινικές Ρήτρες. Η αρμόδια Επιτροπή , βεβαιώνει την αξία των ήδη

-- 5 of 6 --

υπό προμήθεια ειδών - κατά τον χρόνο λύσης της Σύμβασης- μέρους αυτής, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία λύση της Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να συμψηφίζει σχετικά οποιαδήποτε απαίτησής της έναντι του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 10ο: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, όπως ορίζονται στη νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται προσηκόντως. Ο ανάδοχος, επικαλούμενος αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεών του η οποία οφείλεται σε γεγονός που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την αναθέτουσα αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά που δικαιολογούν την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει, σχετικά, εντός είκοσι (20) ημερών, από την λήψη του σχετικού αιτήματος του αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται η αποδοχή των ισχυρισμών του ανάδοχου. ΑΡΘΡΟ 11: ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Όποια διάταξη της διακήρυξης με αριθμό 2398/Φ.30.1/23.09.2015 δεν περιλαμβάνεται σ’ αυτή τη σύμβαση ισχύει όπως είναι στη διακήρυξη. Ισχύουν επίσης όλες οι διατάξεις της νομοθεσίας περί προμηθειών του δημοσίου κ.λ.π. Η σύμβαση αυτή, που η ισχύς της αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής, γράφηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε απλό χαρτί, τα οποία διαβάστηκαν, βεβαιώθηκαν και υπογράφηκαν. Ο καθένας από τους συμβαλλόμενους πήρε από ένα αντίγραφο, τα δε άλλα δύο αντίγραφα παραμένουν στον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης Εμμανουήλ Τσικνάκης Αναπλ. Πρόεδρος ΤΕΙ Κρήτης Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Για την εταιρεία: Ι. ΚΛΑΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ – Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Ο.Ε. Γιώργος Κασιμάτης Νόμιμος Εκπρόσωπος

-- 6 of 6 --