ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1 ΣΥΜΒΑΣΗ 16829/ 26-08- 2015 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΠΑΡΑΚΟΣ-ΜΑΡΝΑΣΙΔΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ Ο.Ε. «ΙΜΤΕΛ» Συνολικού Συμβατικού Τιμήματος 8.100,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ και 9.963,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV50334130-5 ΚΑΕ: 0884

-- 1 of 7 --

2 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 16829/26-08-2015 Στην Τρίπολη σήμερα την 26η Αυγούστου του έτους 2015, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης που εδρεύει στην οδό Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή κ. Νικόλαο Χρόνη και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου Η εταιρεία με την επωνυμία ΜΠΑΡΑΚΟΣ - ΜΑΡΝΑΣΙΔΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ .Ε. IMTEL που εδρεύει επί της ΒΟΣΠΟΡΟΥ 32, στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ, Τ.Κ. 16777, ΤΗΛ: 210 9901291 έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 998308168, υπάγεται στη ΔΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ και εκπροσωπείται νόμιμα από τους: κ. ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΡΝΑΣΙΔΗ με ΑΔΤ Χ155031 και ΧΡΗΣΤΟ ΜΠΑΡΑΚΟ με ΑΔΤ ΑΕ 505732, και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», Λαμβάνοντας υπόψη : 1.Την υπ’ αριθ. 7665/15-04-2015 διακήρυξη του Νοσοκομείου μας ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤAΣΕΩΝ του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης 2. Την υπ’ αριθ. 8445/28-4-2015 προσφορά της εταιρείας. 3. Το από 30-4-2015 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής των τεχνικών και των οικονομικών προσφορών. 3. Την υπ’ αριθ. 19/27-5-2015 (θέμα 11ο οικονομικό) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής , τεχνικών προσφορών, οικονομικών προσφορών. 4. Το από 30/06/2015 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 5. Την υπ’ αριθ. 25/10-07-2015 (θέμα 13ο οικονομικό) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης του πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης. 6. Την υπ’ αριθ. 7757/16-4-2015 διευκρίνιση επί της διακήρυξης. 7. Αριθ. πρωτ: 528/15-4-2015 (ΑΔΑ: Ω76Ρ469Η2Π-8ΡΙ) –ΚΑΕ 0884. Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση των υπηρεσιών για ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ SIEMENS HICOM 300E. Οι υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, σε την υπ’ αριθ. 25/10-07-2015 (θέμα 13ο οικονομικό) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης αποτελέσματος της διαγωνιστικής διαδικασίας για ένα έτος (ΑΔΑ: 7ΜΚΜ469Η2Π-5 Α3). Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Αντικείμενο Συντήρησης

-- 2 of 7 --

3 Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης - επισκευής και ελέγχου καλής λειτουργίας για ένα έτος του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου της κατασκευάστριας εταιρείας SIEMENS Γερμανίας μοντέλο HICOM – 300E που περιλαμβάνει τον παρακάτω εξοπλισμό (υφιστάμενη σύνθεση): Βασικό ερμάριο Hicom 300E τεμ. 1 Ερμάριο επέκτασης τεμ. 1 Κάρτα SLMA 24 αναλογικών εσωτερικών τεμ. 10 Κάρτα SLMO 24 ψηφιακών εσωτερικών τεμ. 2 Εuro ISDN μονάδα DIUN2 τεμ. 1 Κάρτα TMOM τεμ. 1 MUSIPHONE (Σύστημα Αναγγελιών) τεμ. 1 ΚΟΝΣΟΛΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑΣ τεμ. 1 Υποχρεώσεις Συντηρητή α) Ο Συντηρητής οφείλει να μεριμνά για την επίλυση προβλημάτων που τυχόν παρουσιαστούν στη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και των περιφερειακών συστημάτων εντός ευλόγου χρόνου από την ειδοποίηση για την εμφάνιση του προβλήματος. Ο μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης (είτε με Τηλε- εξυπηρέτηση είτε με την αποστολή ειδικού τεχνικού) σε αναφορά βλάβης είναι 3 ώρες κατά τη διάρκεια των ωρών παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης του Συντηρητή. β) Ο Συντηρητής οφείλει να παρέχει: Τηλεφωνική υποστήριξη στην ανάλυση λαθών / βλαβών Απαλοιφή σφαλμάτων λογισμικού που μπορούν να αρθούν μέσω τηλε-πρόσβασης Τηλε-διάγνωση βλαβών υλικού εφ’ όσον αυτό είναι εφικτό μέσω τηλε-πρόσβασης Απαλοιφή βλαβών μέσω τηλε-διόρθωσης εφ’ όσον αυτό είναι εφικτό μέσω τηλε-πρόσβασης Απαλοιφή των βλαβών στο υλικό (hardware) του υφιστάμενου συστήματος είτε με επισκευή είτε με αντικατάσταση των εν λόγω συστατικών μερών, μονάδων, ανταλλακτικών ή τμημάτων Εργασίες εγκατάστασης σε συνεννόηση με το Νοσοκομείο, τεχνικών μετατροπών που κρίνονται απαραίτητες για τη διατήρηση της λειτουργικής αξιοπιστίας ή διαθεσιμότητας του συστήματος Τροποποιήσεις του προγράμματος λειτουργίας (π.χ. αλλαγή κατηγορίας, φραγές, δημιουργία, αλλαγή ή κατάργηση εσωτερικού κλπ) άνευ χρέωσης μετά από απαίτηση του Νοσοκομείου Τις μονάδες και τα ανταλλακτικά, άνευ χρέωσης, για την απαλοιφή των βλαβών στο υλικό (hardware) του υφιστάμενου συστήματος ή την εγκατάσταση τεχνικών μετατροπών που κρίνονται απαραίτητες για τη διατήρηση της λειτουργικής αξιοπιστίας ή διαθεσιμότητας του υφιστάμενου συστήματος γ) Στις υποχρεώσεις του Συντηρητή δεν περιλαμβάνονται τα εξής: Αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε επέμβαση τρίτων, κακό χειρισμό των συστημάτων, αντικανονική χρήση του λογισμικού και των μονάδων, αμέλεια του Νοσοκομείου, ακατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας, καθαριότητας ρύπανση ατμόσφαιρας, κραδασμούς, δονήσεις, βλάβες δικτύων ΟΤΕ, ΔΕΗ όπως υπερφόρτωση τάσης, ανωμαλίες ηλεκτρικής τάσης, στατικό ηλεκτρισμό, προβλήματα στη γείωση του κτιρίου κλπ

-- 3 of 7 --

4 Οι εργασίες και τα υλικά επεκτάσεων και τροποποιήσεων του υφιστάμενου συστήματος και οι εργασίες σύνδεσης στο υφιστάμενο σύστημα άλλων συμπληρωματικών διατάξεων Υπηρεσίες που αφορούν σε εξοπλισμό που δεν περιλαμβάνεται στην υφιστάμενη σύνθεση Υπηρεσίες σε τερματικές συσκευές του Τηλεφωνικού Κέντρου Για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών, ο Συντηρητής θα υποβάλλει στο Νοσοκομείο κατάλληλη προσφορά. ΕΙΔΟΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ ΜΕ ΦΠΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ SIEMENS HICOM 300E 8.100,00 € 9.963,00 € Συνολικού Συμβατικού Τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.= 8.100,00 € και Συνολικού Συμβατικού Τιμήματος συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% = 9.963,00 €. ΤΜΗΜΑΤΑ, ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Οι υπηρεσίες θα υλοποιούνται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Η συνολική διάρκεια υλοποίησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, από 27/08/2015 έως και 26/08/2016. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου Για τις ανάγκες της παρακολούθησης των υπηρεσιών θα συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) και θα οριστεί ο υπεύθυνος του έργου από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής, ο οποίος θα έχει τη συνολική εποπτεία της πορείας εργασιών και των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σε περίπτωση καθυστέρησης της φάσης του έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ 118/07. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται συνολικά στο ποσό των: Οχτώ χιλιάδες και εκατό ευρώ (8.100,00 €) χωρίς ΦΠΑ και εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα τρία ευρώ (9.963,00 €) με ΦΠΑ. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

-- 4 of 7 --

5 Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Όλα τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον ανάδοχο και οι ακόλουθες πληρωμές από τον Αγοραστή προς τον ανάδοχο θα είναι σε Ευρώ. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα πραγματοποιείται μετά από παραλαβή των σχετικών τιμολογίων και μέσα σε 90 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής των ως άνω τιμολογίων στον Αγοραστή. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται και θα υποβάλλονται στον Αγοραστή με την παράδοση των Προϊόντων. Σε περίπτωση μη πληρωμής του αναδόχου εντός της ανωτέρω αναφερομένης προθεσμίας ο Αγοραστής οφείλει τόκους υπερημερίας από την ημέρα που ακολουθεί την ημερομηνία πληρωμής. Οι οφειλόμενοι τόκοι υπερημερίας υπολογίζονται με βάση το επιτόκιο που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ΠΔ 166/2003 Οι τιμές θα δηλώνονται μόνο σε Ευρώ. Κρατήσεις: όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Οι τιμές των ειδών παραμένουν σταθερές και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/07). Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών

-- 5 of 7 --

6 Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το Έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/07. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει στο Νοσοκομείο εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας που του κατακυρώθηκε χωρίς Φ.Π.Α. ισχύος ενός έτους. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Προμηθευτή σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του Έργου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή είναι οι: κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΝΑΣΙΔΗΣ με ΑΔΤ Χ155031 και ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΑΚΟΣ με ΑΔΤ ΑΕ 505732, επί της ΒΟΣΠΟΡΟΥ 32, στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ, Τ.Κ. 16777, ΤΗΛ: 210 9901291. Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια που εδρεύει η Αναθέτουσα Αρχή, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει

-- 6 of 7 --

7 τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε τέσσερα (4) πρωτότυπα. Από αυτά, το ένα (1) έλαβε ο Προμηθευτής και τα λοιπά το Νοσοκομείο Τρίπολης. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΠΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΑΘΗΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΑΡΑΚΟΣ-ΜΑΡΝΑΣΙΔΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ Ο.Ε. «ΙΜΤΕΛ»

-- 7 of 7 --