ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 1/ 3 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Πάτρα σήμερα 11/05/2016 ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία του ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας (ΤΕΙ- ∆Ε) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: 1. O«Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ» ο οποίος νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Ελλάδας, Καθηγητή κ. Συρμακέση Σπυρίδων, καλούμενος εφεξής ΤΕΙ ∆Ε, 2. Το εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικολογίας Υδάτινων Συστημάτων του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας–Υδατοκαλλιεργειών του ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας εκπροσωπούμενο από τον ∆ιευθυντή του Γεώργιο Κατσέλη, Καθηγητή του ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας, 3. Ο κ. Ράμφος Αλέξιος του Ευαγγέλου κάτοικος Πλατάνι - Ρίου (Ιάσωνος 1, Τ.Κ. 26504), κάτοχος του Α.∆.Τ.: ΑΒ 072841, με Α.Φ.Μ. 102184815 υπαγόμενος στη ∆.Ο.Υ. Α’ Πατρών, καλούμενος εφεξής «ανάδοχος», Λαμβάνοντας υπόψη: την αρίθμ. ................................................. απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας με θέμα: Αίτημα ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ του έργου «Επισκόπηση πυθμένα σε θαλάσσια πάρκα ιχθυοκαλλιεργειών στο Νομό Αργολίδας» που χρηματοδοτείται από την εταιρία ∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε συμφωνήθηκαν, έγιναν αποδεκτά και υπογράφηκαν τα ακόλουθα: Ο Πρώτος των συμβαλλόμενων αναθέτει στον Τρίτο το παρακάτω έργο: Αντικείμενο Εργασίας Αμοιβή ανά ∆ράση ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ Συντονισμός του έργου. Επισκόπηση του πυθμένα με τη χρήση υποβρύχιας βιντεοκάμερας (drop- camera) στη θαλάσσια περιοχή του Ν. Αργολίδας σε σε πέντε (5) θαλάσσια πάρκα ιχθυοκαλλιεργειών και συγκεκριμένα στις θέσεις «Ξερολίμανο Πάρκο Α’», «Ξερολίμανο Πάρκο Β’», «Ασπροχώρι Πάρκο Α’», «Ασπροχώρι Πάρκο Β’» & «Μικρή Βουρλιά». 400,00 € Τεχνική έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή των πεπραγμένων καθώς και το οπτικό υλικό που θα συλλεχθεί σε ψηφιακή μορφή.

-- 1 of 3 --

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2/ 3 1. Το έργο θα εκτελεστεί σε χρονικό διάστημα από 11/05/2016 μέχρι και 31/05/2016 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την λήξη του έργου. Από τη λήξη του χρόνου αυτού η παρούσα λύεται αυτοδικαίως, δηλαδή χωρίς περαιτέρω ενέργεια από τα δύο μέρη και χωρίς δικαιώματα ή υποχρεώσεις (αποζημίωση κ.λ.π.), που δεν προβλέπονται από την παρούσα και δεν προσδιορίζουν στον χαρακτήρα της ως σύμβασης έργου. Η εκτέλεση του έργου από το τρίτο των συμβαλλομένων θα γίνει εκτός του νόμιμου ωραρίου καθόσον αποτελεί πρόσθετο έργο. Η συνολική αμοιβή του τρίτου συμβαλλόμενου που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ανωτέρω έργου ανέρχεται στο ποσό των <400.00 €> Τετρακοσίων Ευρώ και μηδέν λεπτά, και θα καταβάλλεται υπό τον όρο της ύπαρξης διαθεσίμου ποσού στο έργο με τίτλο «Επισκόπηση πυθμένα σε θαλάσσια πάρκα ιχθυοκαλλιεργειών στο Νομό Αργολίδας» που χρηματοδοτείται από την εταιρία ∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 2. Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ ∆Ε δεν έχει καμία άλλη οικονομική υποχρέωση έναντι του αναδόχου πέραν της καταβολής της ανωτέρω αμοιβής. Στην αμοιβή περιλαμβάνεται κάθε νόμιμη επιβάρυνση εκ την παρούσας σύμβασης υπέρ παντός τρίτου και του Ελληνικού ∆ημοσίου καθώς και όλοι οι φόροι, εισφορές κ.λ.π. οι οποίοι βαρύνουν τον ανάδοχο. 3. Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ ∆Ε μπορεί να καταβάλει το ανωτέρω ποσό και τμηματικά, πάντοτε «δεδουλευμένα» (ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης του έργου), και κατόπιν εντολής του Επιστημονικά Υπεύθυνου του έργου προς την Επιτροπή Ερευνών. Την εντολή θα υλοποιεί η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ ∆Ε σύμφωνα με τις διαδικασίες της Υ.Α. ΚΑ/679/22.08.96. 4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ή η εκπλήρωση του έργου δεν παρέχεται κοσμίως και με πνεύμα καλής συνεργασίας, το ΤΕΙ ∆Ε, μετά από εισήγηση του Επιστημονικά Υπεύθυνου του έργου η οποία θα αναφέρει συγκεκριμένες παραλείψεις στην εκτέλεση του έργου του και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, θα διακόπτει τη σύμβαση. Το δικαίωμα της καταγγελίας μπορεί να ασκηθεί και από το τρίτο συμβαλλόμενο. 5. Το παρεχόμενο έργο τελεί υπό τη γενικότερη ευθύνη και έλεγχο του Επιστημονικά Υπεύθυνου, ο οποίος θέτει και τις γενικές και ειδικές παραμέτρους για την ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση του έργου αυτού. Σε περίπτωση διακοπής για οποιοδήποτε λόγο του έργου ή καταγγελίας της παρούσης, θα καταβληθεί προς το συμβαλλόμενο ποσοστό μόνο της ως άνω αμοιβής που αντιστοιχεί στο μέχρι της διακοπής ή καταγγελίας συντελεσθέν έργο. Σοβαρό λόγο καταγγελίας αποτελεί και η διακοπή χρηματοδότησης του προγράμματος. 6. Η κυριότητα όλων των αποτελεσμάτων που παράγονται κατά την εκτέλεση της παρούσης σύμβασης ανήκει στο Τ.Ε.Ι. ∆Ε το οποίο μπορεί να προβαίνει ελεύθερα στη διάθεσή τους.

-- 2 of 3 --

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 3/ 3 Επίσης, το Τ.Ε.Ι. ∆Ε μπορεί να κατοχυρώνει στο όνομά του διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δικαιούται για απεριόριστο χρόνο να κάνει οποιαδήποτε χρήση και να εκμεταλλεύεται εμπορικά το παραγόμενο, διαφυλάσσοντας τα δικαιώματα του αντισυμβαλλόμενου όπως αυτά προβλέπονται στο Ν. 2121/93 «πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα». 7. Για την εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου, παρέχεται η δυνατότητα στον τρίτο των συμβαλλομένων, σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από την εκτέλεση του έργου, να χρησιμοποιεί επιμελώς ολικά ή μερικά χώρους και εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, ευθυνόμενος σε αντίθετη περίπτωση για επιζήμιες συνέπειες. Από το συμβαλλόμενο θα τηρούνται οι όροι ασφαλείας ως και η εχεμύθεια που έχει σχέση με το ως ανωτέρω ανατεθέν έργο. 8. Για όσα θέματα δεν αναφέρονται ενταύθα ισχύουν οι διατάξεις των πράξεων που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας και η κείμενη νομοθεσία. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς την ερμηνεία ή της εκτέλεση της παρούσας και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν, θα επιχειρείται κατ’ αρχήν να λυθεί εξωδίκως, ωστόσο, εφόσον αυτό δεν επιτευχθεί θα λύεται δικαστικώς. Ως κατά τόπο αρμόδια ∆ικαστήρια ορίζονται τα ∆ικαστήρια του Μεσολογγίου. 9. Οι όροι της παρούσας θεωρούνται σπουδαίοι και γίνονται δεκτοί ανεπιφύλακτα από τους συμβαλλόμενους. Τροποποίηση των όρων της παρούσας θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο γραπτά. Κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο αποκλείεται. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν μεταξύ των συμβαλλομένων. Η παρούσα συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, ένα εκ των οποίων θα παραληφθεί από τον τρίτο συμβαλλόμενο-ανάδοχο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας Ο Πρόεδρος της της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών Ο ∆ιευθυντής του Εργαστηρίου Ο Ανάδοχος Συρμακέσης Σπυρίδων Καθηγητής Αναπλ. Πρόεδρος ΤΕΙ ∆Ε Κατσέλης Γεώργιος Καθηγητής Ράμφος Αλέξιος Επίκουρος Καθηγητής

-- 3 of 3 --