Ανάθεση Σύμβασης για την προμήθεια Υγειονομικό Υλικό Διάφορο του Γ.Ν.Ρεθύμνου

1 Ρέ θυμνο 30-1-09 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STERILE HELLAS Α.Β.Ε.Ε » ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Ιατρικές Προμήθειες» ( ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ∆ΙΑΦΟΡΟ ) ΤΟΥ Γ. Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ........................................................................................................ ΑΡΘΡΟ 1ο. Αντικείμενο της Σύμβασης .................................................................................. ΑΡΘΡΟ 2ο . Αμοιβή – Τίμημα – Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις ......................................... ΑΡΘΡΟ 3 0. Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Παράδοσης και Παραλαβή ..................................... ΑΡΘΡΟ 4ο.Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου............................................................ ΑΡΘΡΟ 5ο. Εγγύηση καλής εκτέλεσης (Εγγυήσεις) ............................................................... ΑΡΘΡΟ 6ο. Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις .................................................................................. ΆΡΘΡΟ 7ο . ∆ιάρκεια Ισχύος της Σύμβασης ........................................................................ ΆΡΘΡΟ 8ο . Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου ............................... ΆΡΘΡΟ 9ο. Ανωτέρα Βία ........................................................................................................ ΆΡΘΡΟ 10ο. Τροποποίηση της Σύμβασης .............................................................................. ΑΡΘΡΟ 11ο. Εφαρμοστέο ∆ίκαιο – Επίλυση ∆ιαφορών ........................................................ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

-- 1 of 9 --

2 ΑΡΘΡΟ 12ο. Θέση της παρούσας Σύμβασης σε ισχύ ………………………………….. ΑΡΘΡΟ 13ο. Παράρτημα – ∆ιέποντα το έργο έγγραφα ........................................................ ΆΡΘΡΟ 14ο. Λοιποί Όροι ...................................................................................................... ΣΥ Μ Β Α Σ Η Στο Ρέθυμνο σήμερα 4-06-2014 Ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. Οι παρακάτω υπογράφοντες: 1. Ξυπολυτάς Νικόλαος ∆ιοικητής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, ο οποίος εκπροσωπεί που εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή το Ελληνικό ∆ημόσιο 2.ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ως εκπρόσωπος της εταιρίας STERILE HELLAS A.B.E.E αποδεχθήκαμε και συμφωνήσαμε τα παρακάτω: Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους σύμφωνα με: 1. την υπ΄ αριθμ. 3350/5-06-2013αναλυτική διακήρυξη 2. τα πρακτικά της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού 3. την υπ. αριθμ. 401/14/26-09-2013απόφαση του ∆.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου που αφορά την έγκριση του πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής. 4. την υπ. αριθμ. 524/23/18-12-2013απόφαση του ∆.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου που αφορά την έγκριση του πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης . 5. Tην αριθμ. 20/1/16-01-2014 απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκομείου επί των προσφυγών των εταιρειών ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ο.Ε-ΛΕΩΝ ∆. ΣΑΝΤΙΕΛ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. & TRUST ΛΙΝΑΡΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ & ΣΙΑ ΕΕ 6.Τις υπ’ αριθμ.60/5/13-02-2014 & 117/8/26-3-2014 αποφάσεις του. ∆Σ. του Νοσοκομείου 7. ΚΕ. Π.Π.Υ.Υ. 02104-83980 8.K.A.E. 1311 9. Την με αριθμ. 189/13/15-05-2014 απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκομείου σχετικά με την διόρθωση του Φ.Π.Α. Ήδη με την παρούσα ο πρώτος συμβαλλόμενος (Γ. Ν. Ρεθύμνου) αναθέτει στη δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία STERILE HELLAS A.B.E.E (καλούμενη στο εξής «ο Ανάδοχος») και αυτή αναλαμβάνει την προμήθεια «Ιατρικές Προμήθειες»( ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ∆ΙΑΦΟΡΟ ) του Νοσοκομείου στις αντίστοιχες αποθήκες, σύμφωνα με την προσφορά του και με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες: ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η προμήθεια «Ιατρικές Προμήθειες»( ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ∆ΙΑΦΟΡΟ ) για την κάλυψη των αναγκών του Γ. Ν. Ρεθύμνου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης. Τα ανωτέρω τα οποία αναλυτικά περιγράφονται πιο κάτω κατ’ είδος, ποσότητας και τιμή μονάδος και σύμφωνα με την προσφορά του Προμηθευτή στην οποία αναφέρονται οι τεχνικές προσφορές και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 2ο

-- 2 of 9 --

3 ΑΜΟΙΒΗ – ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Το συνολικό τίμημα για την παροχή της εν λόγω προμήθειας ειδών της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των #20.625,12# Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η οικονομική προσφορά του Προμηθευτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, και τα υπό προμήθεια είδη και οι τιμές, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και όλων των νομίμων κρατήσεων και εξόδων, αναφέρονται στην επισυναφθείσα κατάσταση. 1. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€),αφού προηγουμένως ο προμηθευτής έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις οι οποίες πηγάζουν από τους όρους της σύμβασης και μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με το Ν 2649/97. 2. Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή είναι: 2.1Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. σε ποσοστό 1,5% επί του ποσού χωρίς ΦΠΑ 2.2Υπέρ χαρτοσήμου & ΟΓΑ Χαρτοσήμου 2,4% επί του Μ.Τ.Π.Υ. 2.3Παρακράτηση και απόδοση ποσοστού 2% υπέρ της Ψυχικής Υγείας ( Ν. 3580/07 άρθρο 3) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. ∆Υ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-09 2.4Φορολογία εισοδήματος 4% (Ν. 2198/94) 2.5Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Συμβάσεων 0,10% 3. Τρόπος Πληρωμής: 1. Η εξόφληση των υπό παραγγελία ειδών θα γίνεται μετά την εκτέλεση της παραγγελίας, την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή Νοσοκομείου με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό διάστημα από την προσκόμισή τους. 2. Χρόνος εξόφλησης: εντός τριών (3) μηνών από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου από τις υπηρεσίες του νοσηλευτικού ιδρύματος. Οι τιμές περιλαμβάνουν το κόστος παράδοσης, μεταφοράς και οποιοδήποτε άλλο κόστος που πιθανόν να προκύπτει στα πλαίσια της παράδοσης, αλλά δεν περιλαμβάνουν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). 3. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ημόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.) 4. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης τμηματικής, οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο, η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 5. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.). 6. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 7. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές ∆ιατάξεις. 8. Η αμοιβή του Προμηθευτή θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως κάθε φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

-- 3 of 9 --

4 9. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο. 10. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον προμηθευτή. Σημείωση: Τιμολόγια που εκδίδονται για παραγγελίες που δεν έχουν δοθεί εγγράφως, δεν θα εξοφλούνται. ΑΡΘΡΟ 3ο ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ και ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Ως χρόνος παράδοσης ορίζονται οι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που δίδεται η παραγγελία. Τα είδη λόγω του μεγάλου όγκου θα παραδίδονται τμηματικά στο εκάστοτε υπεύθυνο γραφείο διαχείρισης (αποθήκη ή φαρμακείο) και ύστερα από έγγραφη παραγγελία για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει τις υπό προμήθεια ποσότητες των ειδών, επίσης να αυξομειώσει είδη με τις ποσότητες διαφορετικών ειδών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, εντός της προϋπολογισθείσης δαπάνης ανάλογα με τις ανάγκες του Ιδρύματος. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ: Η παράδοση των κατακυρωθέντων ειδών θα γίνεται στην αντίστοιχη αποθήκη διαχείρισης του Γ. Ν. Ρεθύμνου. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται όλα μαζί και όχι τμηματικά και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση στο τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται ότι πρόκειται για υλικά της υπογραφείσας σύμβασης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία κ.τ.λ. σύμφωνα με την προσφορά του και τη σύμβαση.
Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
Τα είδη θα παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, η οποία θα υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Θα διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο (βάσει των δειγμάτων (προσπέκτους) της προσφοράς) κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ’ όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών. Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης της εκάστοτε παραγγελίας σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης ποσοστό ως ποινική ρήτρα όπως αναφέρεται στο άρθρο 32 του Π.∆. 118/2007.
Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών εκτός αν η φθορά ή καταστροφή προέλθει αποδεδειγμένα από υπαιτιότητα των εκπροσώπων ή υπαλλήλων του. ΑΡΘΡΟ 4ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 1. Το αντικείμενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος με προσωπικό δικό του, που ουδεμία σχέση θα έχει με το Γ. Ν. Ρεθύμνης και του οποίου οι μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, εισφορές κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.

-- 4 of 9 --

5 2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής. 3. Ρητά συμφωνείται ότι, τυχόν καθυστέρηση παραλαβής της εν λόγω προμήθειας από τον Προμηθευτή ή τυχόν απόρριψης όλης ή μέρους της παραγγελίας, επιφέρει στον Προμηθευτή τις συνέπειες όπως προβλέπονται από την αντίστοιχη Νομοθεσία, διατηρούντος επιπλέον το δικαίωμα να ζητήσει το Γεν. Νοσ. Ρεθύμνης την αποκατάσταση πάσης περαιτέρω θετικής και αποθετικής ζημίας. ΑΡΘΡΟ 5ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκτέλεση του Έργου της παρούσας, ο Ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας κατέθεσε στο Γεν. Νοσοκομείο Ρεθύμνου την υπ’ αριθ. 2850558269 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας Πειραιώς , η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας που του κατακυρώθηκε χωρίς Φ.Π.Α. με χρόνο ισχύος αορίστου χρόνου, δηλαδή να ισχύει μέχρι της επιστροφής της στην Τράπεζα, ήτοι ποσού #1.676,836#€ αυτή θα επιστραφεί ύστερα από τον χρόνο λήξης της σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το συνημμένο υπόδειγμα. Πέρα από την κατάπτωση της εγγύησης δικαιούται το Γ. Ν. Ρεθύμνου σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου της ως έκπτωτου να αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε ζημίας θετικής ή αποθετικής που αυτό υπέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.∆. 118/07. ΑΡΘΡΟ 6Ο ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 7ο ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέλη και λήγει ένα έτος μετά (από 4-06-2014 έως 3-06-2015). Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα τρίμηνης παράτασης του χρόνου (μονομερώς εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής) με τους ίδιους όρους ισχύος της σύμβασης με τους ιδίους όρους διακηρύξεως και τις τιμές κατακύρωσης, στον οποίο ανακηρύχθηκε τελευταίος μειοδότης για το μέρος των ζητουμένων ειδών ύστερα από προσφορά που υπέβαλε στον ανωτέρω διαγωνισμό, εννεάμηνη παράταση εφόσον κριθεί απαραίτητο ισχύος της σύμβασης με τους ιδίους όρους Παράταση πλέον των τριών μηνών προϋποθέτει την σύμφωνη γνώμη του αναδόχου. Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να συνάψει συμπληρωματική σύμβαση εφόσον κριθεί απαραίτητο σύμφωνα με το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ τ. Α’ 64/16.03.2007) παρ. 25 (άρθρο 31 οδηγίας 2004/18/ΕΚ). Για παραγγελίες που θα δοθούν μέχρι την ημερομηνία ισχύος ή και εντός του χρόνου παρατάσεως της και δεν θα εκτελεστούν, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα παραλαβής ή μη του είδους. Σε περίπτωση αποδοχής παραλαβής θα ισχύουν οι όροι της σύμβασης, ο δε προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το είδος. Σε περίπτωση που τυχόν ο επόμενος ετήσιος διαγωνισμός αποπερατωθεί πριν τη λήξη της παρούσας σύμβασης ή προκηρυχθεί διαγωνισμός και υπογραφεί σύμβαση από ανωτέρα αρχή ή την Ε.Π.Υ. ή την αρμόδια Υ.ΠΕ η σύμβαση αυτή θα λύεται και δεν θα παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα από την ημερομηνία ισχύος της νέας σύμβασης.

-- 5 of 9 --

6 ΑΡΘΡΟ 8ο ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Το Γ. Ν. Ρεθύμνου δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) αν ο Προμηθευτής δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Γ. Ν. Ρεθύμνου. (β) αν ο Προμηθευτής δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολές του Γ. Ν. Ρεθύμνου, (γ) αν ο Προμηθευτής εκχωρεί τη σύμβαση , (δ) αν ο Προμηθευτής πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, (ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Προμηθευτή για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Το Γεν. Ν. Ρεθύμνου διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Προμηθευτή σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης – μετά από μηνιαία προειδοποίησή του – αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί ή ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης.
Σε κάθε περίπτωση αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός μηνός και δεν συμμορφώνεται ο προμηθευτής στους όρους της σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας και η προμήθεια δεν παρασχεθεί ή παρασχεθεί πλημμελώς για το διάστημα αυτό, τότε ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
Με τη ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 3 της παρούσας.
Σε περίπτωση που τα είδη παραδοθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ανωτέρου άρθρου, επιβάλλεται, εκτός των προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, και χρηματική ποινή που υπολογίζεται ως εξής: α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼ του μέγιστου προβλεπόμενου από την παράγραφο 3 του ανωτέρου άρθρου χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας του μέρους των ειδών που παραδόθηκε εκπρόθεσμα . β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από ¼ μέχρι το ½ του μέγιστου προβλεπόμενου από την παράγραφο 3 του ανωτέρου άρθρου χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας του μέρους των ειδών που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας του μέρους των ειδών που παραδόθηκε εκπρόθεσμα .
Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά χρηματικών ποινών υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας του εκπρόθεσμα παραδοθέντος προμηθειών χωρίς τον Φ.Π.Α. Εάν το μέρος των ειδών που παραδόθηκε εκπρόθεσμα επηρεάζει τη χρησιμότητα των ειδών που παραδόθηκε εμπρόθεσμα η χρηματική ποινή υπολογίζεται επί της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών.
Η είσπραξη της χρηματικής ποινής γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών η χρηματική ποινή επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.

-- 6 of 9 --

7
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34, παρ. 4, 5, 6 Π.∆. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών ∆ημοσίου».
Το Γεν. Νοσ. Ρεθύμνου αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο προμηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος ή του φορέα διεξαγωγής.
Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του προμηθευτή ως εκπτώτου γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή αζημίως.
Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης των ειδών μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται εις βάρος του πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση απορριφθέντος έργου γίνεται δεκτή. ΑΡΘΡΟ 9Ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή. Πλημμύρα. Σεισμός. Πόλεμος. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου). Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει με έγγραφό του προς το Γ. Ν. Ρεθύμνου και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση του Νοσοκομείου της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης της προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 10ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του νοσοκομείου, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.

-- 7 of 9 --

8 ΑΡΘΡΟ 11ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ Η εν λόγω σύμβαση καταρτίζεται, διέπεται και ερμηνεύεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του ∆ημοσίου συμφέροντος. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και δη αυτά το Πρωτοδικείο Ρεθύμνης. ΑΡΘΡΟ 12ο ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ή της ανακοίνωσης κατακύρωσης μεταξύ Νοσοκομείου και Προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 13ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ – ∆ΙΕΠΟΝΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΓΓΡΑΦΑ Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τη σύμβαση, υπό την έννοια ότι, ότι δεν ρυθμίζεται στην σύμβαση συμπληρώνεται από τα προσαρτώμενα σ’ αυτή κατωτέρω τεύχη, οι όροι των οποίων ισχύουν το ίδιο με τους όρους της παρούσας σύμβασης και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής: 1. ∆ιακήρυξη και των τευχών αυτής 2. Τεχνική προσφορά εταιρείας 3. Οικονομική προσφορά εταιρείας ΑΡΘΡΟ 14ο ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο Προμηθευτής δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτή έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. 2. Ο Προμηθευτής δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ’ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρων αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 3. Η όροι της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές της αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 4. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. Σημείωση: Σας γνωρίζουμε ότι οι ποσότητες των ειδών που αναφέρονται στη σύμβαση είναι ενδεικτικές και οι παραγγελίες ανά είδος θα είναι ανάλογες με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Τα είδη που κατακυρώθηκαν στην εταιρεία σας επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης Συνολικό κόστος ειδών χωρίς ΦΠΑ:#16.768,36#€ Συνολικό κόστος ειδών με ΦΠΑ:#20.625,12 #€ Για τα παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νομίμως από τους συμβαλλόμενους.

-- 8 of 9 --

9 Από τα ως άνω τρία (3) πρωτότυπα της σύμβασης τα μεν δύο κατατέθηκαν στο αρμόδιο τμήμα του Ιδρύματος, το δε ένα έλαβε ο προμηθευτής. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

-- 9 of 9 --