ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΚΟΙΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 16η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Αρ. Σύμβασης: 4230 Καστοριά, 09-10-2014 Ταχ. ∆/νση : Μητροπόλεως 25 52100 Καστοριά Τηλ : 24670 88200 FAX : 24670 29748 e-mail: 16eba@culture.gr ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B’ – ΚΟΙΝΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ – ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΜΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 10% (Κωδ. Πράξης: 2012ΣΕ01480180) του Ε.Π. «Μακεδονία - Θράκη». Στην Καστοριά σήμερα 09/10/2014, ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της 16ης ΕΒΑ, οι συμβαλλόμενοι: Α) κ. Ανδρομάχη Σκρέκα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της 16ης ΕΒΑ, που με την ιδιότητα αυτή και σύμφωνα με την περίπτωση 7 του άρθρου 12 του Π∆ 99/92, εκπροσωπεί το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και Β) Ο Σουκαλόπουλος Ιωάννης, Γενικό εμπόριο, Α.Φ.Μ. 025586293 – ∆ΟΥ Καστοριάς, ∆/νση Χλόη Καστοριάς,, εφεξής καλούμενος ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ». Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα εξής: Ο πρώτος των συμβαλλομένων, Ανδρομάχη Σκρέκα, με την παραπάνω ιδιότητά της και έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α΄/28-06-2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 2. Το Π.∆. 191/2003 (ΦΕΚ.146/τ.Α’/13-06-2003) «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού». 3. Το Π.∆. 118/2013, άρθρο 2 (ΦΕΚ152/Α/25-6-2013), που αφορά μεταξύ άλλων στην ίδρυση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 4. Τo Π.∆.74/85 που αφορά στην συμπλήρωση του Π.∆.16/80 και την Απόφαση ΥΠΠΟ/∆ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20-1-04 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων και δικαίωμα υπογραφής στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών». 5. Το Π.∆. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21-06-2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», άρθρο 3, Ίδρυση Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

-- 1 of 5 --

2 6. Το Π.∆. 96/2012 (ΦΕΚ 154/24-07-2012) «Περί σύστασης Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.». 7. Το Π.∆. 99/24-3-92 (ΦΕΚ 46/Α/24-3-1992) «Μελέτη και εκτέλεση Αρχ/κών και εν γένει έργων». 8. Toν N.1958/5-8-91 (ΦΕΚ122/Α/5-8-91) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχ/κών έργων». 9. Τον Ν. 2286/95 «Περί προμηθειών του ∆ημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων». 10. Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/10-07-2007) «Κανονισμός προμηθειών ∆ημοσίου» που αφορούν τους πρόχειρους διαγωνισμούς. 11. Τον Ν. 2362/95 «Περί ∆ημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 12. Το Π.∆. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/4-12-96) «Περί κανονισμού προμηθειών ∆ημοσίου». 13. Την υπ. αρ. 35130/739 (ΦΕΚ 1291/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 14. Τις πιστώσεις του υποέργου «ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ – ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (Κωδ. Πράξης 2012ΣΕ01480180) του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη». 15. Τις ανάγκες του υποέργου «ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ – ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (Κωδ. Πράξης 2012ΣΕ01480180) του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη». 16. Το αίτημα των επιβλεπόντων του έργου. 17. Τις προσφορές που κατατέθηκαν. 18. Το υπ΄ αριθμ. 3603/04-09-14 πρωτογενές αίτημα. 19. Την υπ΄αριθμ. 360404-09-14 έγκριση πρωτογενούς αιτήματος. 20. Το υπ΄ αριθμ. 3873/23-09-14 πρακτικό πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. 21. Την υπ΄αριθμ. 4042/01-10-14 έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. ΑΝ ΑΘΕ ΤΕΙ στον δεύτερο από τους συμβαλλόμενους το έργο «Προμήθεια και παράδοση οικοδομικών υλικών, κατηγορία Β’ – Κοινά οικοδομικά υλικά», για τις ανάγκες του υποέργου «ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ – ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (Κωδ. Πράξης 2012ΣΕ01480180) του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη». Οι όροι της σύμβασης έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της σύμβασης – Τεχνικά χαρακτηριστικά Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια και παράδοση οικοδομικών υλικών, κατηγορία Β’ – Κοινά οικοδομικά υλικά» στο χώρο του υποέργου «ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ – ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» Για τα παραπάνω δόθηκε η εξής προσφορά: 30.120,95€ (τριάντα χιλιάδες, εκατόν είκοσι ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

-- 2 of 5 --

3 Όλες οι εργασίες και οι προμήθειες θα είναι σύμφωνες με τη συνημμένη τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές. ΑΡΘΡΟ 2 Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης / Υποχρεώσεις - Κυρώσεις Αναδόχου Ο συνολικός χρόνος προμήθειας και παράδοσης των υλικών είναι δέκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει και παραδώσει τα υλικά στον τόπο του έργου, «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις για την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των χώρων του Βυζαντινού Μουσείου Καστοριάς». Η παράδοση των υλικών θα γίνει συνολικά ή τμηματικά σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών από την παραλαβή της έγγραφης παραγγελίας που θα αποστέλλεται στον προμηθευτή από τους επιβλέποντες του έργου. Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση του έργου υποχρεούται να τηρεί τους νόμους, διατάγματα, οδηγίες δημοσίων αρχών και γενικά την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς που αφορούν την εκτέλεση συναφών έργων. Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και εγκαταστάσεις, στον χώρο των έργων που θα οφείλονται στα μηχανήματα, όργανα και μέσα, που χρησιμοποίησε για την εκτέλεση του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του έργου υλικά της καλύτερης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα υλικά είναι ελαττωματικό ή παρουσιαστεί δυσλειτουργία στην εγκατάσταση ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει αμέσως το υλικό με άλλο ισοδύναμο ή να επιδιορθώσει αμέσως και χωρίς καθυστέρηση τη βλάβη Ο Ανάδοχος οφείλει να αναλάβει την πλήρη αστική ευθύνη για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού του, καθώς και για το προσωπικό της υπηρεσίας και για κάθε τρίτο, σε ό,τι αφορά το τμήμα του έργου που έχει αναλάβει. Η προμήθεια και παράδοση των υλικών θα γίνεται σταδιακά κατόπιν οδηγίας των επιβλεπόντων του έργου. Η επίβλεψη των εργασιών του υπ’ όψη έργου θα γίνει από αρχαιολόγους και μηχανικούς που έχει ορίσει η 16η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.∆. 263/87, προϊσταμένη αρχή του έργου θα είναι η 16η Ε.Β.Α. ΑΡΘΡΟ 3 Εγγυήσεις Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε την με αριθμό 23433 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, αξίας 2.448,86€ που αντιπροσωπεύει το 10% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει, πρέπει να περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π∆ 118/2007. Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στο όργανο που την εξέδωσε, μετά την ολοκλήρωση των όρων της παρούσας σύμβασης και εφόσον δεν εκκρεμεί οποιαδήποτε αξίωση από την αρμόδια επιτροπή της 16ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. ΑΡΘΡΟ 4 Αξία 1. Η συνολική δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων, εκατόν είκοσι ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (30.120,95€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. 2. Η καθαρή δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων, τετρακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (24.488,58€). 3. Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται στο 10% επί της συνολικής δαπάνης δηλ. στο ποσό τριών χιλιάδων, δώδεκα ευρώ και δέκα λεπτών (3.012,10€) συμπεριλαμβανομένου 23% Φ.Π.Α.

-- 3 of 5 --

4 ΑΡΘΡΟ 5 ∆ικαίωμα προαίρεσης Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση αύξησης των απαιτούμενων ποσοτήτων των υλικών έπειτα από την κρίση των επιβλεπόντων, δύναται να χρησιμοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης. ΑΡΘΡΟ 6 Πληρωμή Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά ή συνολικά (ανάλογα με την τρόπο παράδοσης και εγκατάστασης) μετά από επιμέτρηση των ποσοτήτων της προμήθειας και εγκατάστασης από τους επιβλέποντες του έργου και μετά την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής αυτών. Πριν την πληρωμή ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στο λογιστήριο της 16ης Ε.Β.Α. τα εξής δικαιολογητικά: • Τιμολόγιο • ∆ελτίο Αποστολής • Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας • Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το λογιστήριο της Υπηρεσίας Η σχετική δαπάνη βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας Θράκης 2007-2013» στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Το εν λόγω υποέργο αφορά το έργο «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις για την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των χώρων του Βυζαντινού Μουσείου Καστοριάς», με κωδ. πράξης 2012ΣΕ01480180 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης 2007-2013» και ειδικότερα του «Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος ∆υτικής Μακεδονίας 2007-2013». ΑΡΘΡΟ 7 Εκχώρηση – Υποκατάσταση Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορμής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας της αναπληρώτριας Προϊσταμένης της 16ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. ΑΡΘΡΟ 8 Ποινικές ρήτρες Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τους όρους της παρούσας, η εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και καταπίπτει για ολόκληρο το ποσό, υπέρ του ελληνικού δημοσίου, σύμφωνα με τις περί προμηθειών διατάξεις. Σε περίπτωση που τα υλικά φορτωθούν-παραδοθούν ή αντικατασταθούν-εγκατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μετά τη λήξη χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.∆. 118/2007, επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 32 του 118/2007. ΑΡΘΡΟ 9 ∆ιάρκεια σύμβασης - Χρόνος δέσμευσης του Αναδόχου Η σύμβαση έχει ισχύ δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Μέχρι την ημερομηνία αυτή ο ανάδοχος δεσμεύεται να διατηρήσει την τιμή της προσφοράς του.

-- 4 of 5 --

5 ΑΡΘΡΟ 10 Επίλυση διαφορών Σε κάθε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των μερών σχετικά με την ερμηνεία και εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης η επίλυσή της γίνεται από τα αρμόδια ∆ικαστήρια Καστοριάς. ΑΡΘΡΟ 11 Ανωτέρα Βία Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.∆. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 12 Σύνταξη σύμβασης Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε έξι (6) όμοια αντίτυπα, και αφού διαβιβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφθηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους. Από τα αντίτυπα τα πέντε κατατέθηκαν στο Λογιστήριο της 16ης Ε.Β.Α. και ένα έλαβε ο Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για την 16η Ε.Β.Α. Ο Ανάδοχος Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας Ανδρομάχη Σκρέκα …………………………. Του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων

-- 5 of 5 --