ΣΥΜΒΑΣΗ 49/2016 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΝΡ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ.

1 ΣΥΜΒΑΣΗ Α/Α 49 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΛΛΗ ΑΛΕΞΙΑ» ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ & ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΤΗΣ ΕΠΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΞΕΝΩΝΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ..................................................................................................................... ΑΡΘΡΟ 1ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ............................................................................................... ΑΡΘΡΟ 2ο . Αμοιβή – Τίμημα – Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις ...................................................... ΑΡΘΡΟ 3 Ο. Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Παράδοσης και Παραλαβή .................................................. ΑΡΘΡΟ 4ο.Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου……………………….…………. ΑΡΘΡΟ 5ο. Εγγύηση καλής εκτέλεσης (Εγγυήσεις) ............................................................................ ΑΡΘΡΟ 6ο. Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις ............................................................................................... ΆΡΘΡΟ 7ο . ∆ιάρκεια Ισχύος της Σύμβασης ...................................................................................... ΆΡΘΡΟ 8ο . Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου ............................................ ΆΡΘΡΟ 9ο. Ανωτέρα Βία ..................................................................................................................... ΆΡΘΡΟ 10ο. Τροποποίηση της Σύμβασης ........................................................................................... ΑΡΘΡΟ 11ο. Εφαρμοστέο ∆ίκαιο – Επίλυση ∆ιαφορών ..................................................................... ΑΡΘΡΟ 12ο. Παράρτημα – ∆ιέποντα το έργο έγγραφα ..................................................................... ΆΡΘΡΟ 13ο. Λοιποί Όροι....................................................................................................................

-- 1 of 8 --

2 ΣΥ Μ Β Α Σ Η Στο Ρέθυμνο σήμερα την 09.05.2016 μεταξύ: Αφενός του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, που εδρεύει στο Ρέθυμνο, Τρανταλλίδου 15-17 ΑΦΜ 999272718 και ∆.Ο.Υ. Ρεθύμνου και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον ∆ιοικητή της, ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, Και αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΕΞΙΑ ΠΑΛΛΗ και το διακριτικό τίτλο PEST TRAP με ΑΦΜ 128722685 της ∆.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ (στο εξής καλούμενη «……») που εδρεύει ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (οδόςΛΕΩΦ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 15Α , Τ.Κ. 73133) και εκπροσωπείται νόμιμα για την πρώτη υπογραφή της παρούσας από τον/την ΑΛΕΞΙΑ ΠΑΛΛΗ. Ο πρώτος συμβαλλόμενος ενεργώντας με την παραπάνω ιδιότητα και λαμβάνοντας υπόψη: 1. Την υπ’ αριθμ. 1088/2016 αναλυτική διακήρυξη από 12.02.2016 2. τα πρακτικά της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού 3. Την υπ’ αριθμ. 82/6/18-03-2016 κατακυρωτική απόφαση του. ∆Σ. του Νοσοκομείου 4. K.A.E. 0429 5. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 213/23.03.2016 & Α∆Α. 7∆Σ546907Λ-ΠΩ0 συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητα του αναθέτει στο δεύτερο ονομαζόμενο (καλούμενο στο εξής «ο Ανάδοχος») και αυτός αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου για τις «Υπηρεσίες Απολύμανσης & Εξολόθρευσης» όπως αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση και στις τιμές που αναφέρονται σ’ αυτή και σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα : ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της διακήρυξης είναι για «Υπηρεσίες Απολύμανσης & Εξολόθρευσης» του Γ. Ν. Ρεθύμνου και των Φορέων του όπως ορίζονται στην τεχνική περιγραφή της διακήρυξης. Τα ανωτέρω, τα οποία αναλυτικά περιγράφονται πιο κάτω, είναι σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου στην οποία αναφέρονται οι τεχνικές προσφορές και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 2ο ΑΜΟΙΒΗ – ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η οικονομική προσφορά του Ανάδοχου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, και υπό ανάθεση έργο και οι τιμές, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και όλων των νομίμων κρατήσεων και εξόδων αναφέρονται ως εξής: Το συνολικό τίμημα για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των 2.095,78 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αναλύεται ανά φορέα ως εξής: α/α ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΣΟ 1 Γ. Ν. Νοσοκομείο Ρεθύμνου 850 2 ΕΠΑΣ Νοσηλευτικής 251,45 3 Ξενώνας ΨΥΧΑΡΓΩΣ 251,45 4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας 239,98

-- 2 of 8 --

3 5 ΚΕΦΙΑΠ 251,45 6 Ξενώνας Βραχείας Παραμονής 251,45 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 2.095,78 Το ποσό είναι σταθερό για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης και για κανένα λόγο δεν θα αναπροσαρμοσθεί. 1. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), αφού προηγουμένως ο προμηθευτής έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις οι οποίες πηγάζουν από τους όρους της σύμβασης και μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με το Ν 2469/97 συμπεριλαμβανομένου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ /Α/107/9.05.2013) και όπως αναλυτικά διευκρινίζεται παρακάτω. 2. Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή είναι: • Φόρος παροχής υπηρεσιών 8% και τιμολόγιο πώλησης 4% (ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 όπως τυχών διαμορφώνεται) • Παρακράτηση και απόδοση ποσοστού 2% υπέρ της Ψυχικής Υγείας (Ν. 3580/07 άρθρο 3) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. ∆Υ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-09 • Υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 0,10% (Ν. 4013/2011 αρ. 4) Και οποιαδήποτε άλλη νόμιμη κράτηση απαιτείται. 3. Τρόπος Πληρωμής: 1. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο προμηθευτής θα αναφέρει στο τιμολόγιο του σε ποιον φορέα έγινε η εφαρμογή. 2. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου παροχής υπηρεσίας από τον Ανάδοχο. 3. Η εξόφληση της υπηρεσίας θα γίνεται μετά την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και αφού θα συνταχτεί προς τούτο πρακτικό διαπίστωσης έργων και εργασιών το οποίο θα επισυνάπτεται στο προς εξόφληση τιμολόγιο με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό διάστημα από την προσκόμισή τους. 4. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης τμηματικής, οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο ανάδοχος εκδώσει τιμολόγιο – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο, η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 5. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 6. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ημόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.) 7. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.). 8. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 9. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές ∆ιατάξεις. 10. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο. 11. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον προμηθευτή.

-- 3 of 8 --

4 Σημείωση: Τιμολόγια που εκδίδονται για εντολές που δεν έχουν δοθεί εγγράφως, δεν θα εξοφλούνται. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Το πρόγραμμα (μέρα και ώρα) των εφαρμογών θα ορίζεται από την επιτροπή ελέγχου του έργου της Απεντόμωσης και Μυοκτονίας, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε φορέα. Ο ανάδοχος θα ενημερώνει (με επιβεβαίωση) το Νοσοκομείο, και τις υπόλοιπες υγειονομικές μονάδες ευθύνης του 10 (∆έκα) μέρες τουλάχιστον νωρίτερα για την ακριβή ημερομηνία της εφαρμογής, ώστε να πραγματοποιούνται τα απαιτούμενα έργα υποδομής και Υγιεινής –που συμβάλουν στην αποτελεσματικότητα της εφαρμογής-διαφορετικά η εφαρμογή θα αναβάλλεται. Εάν αμέσως μετά ή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή απεντόμωσης ή μυοκτονίας διαπιστωθεί ότι δεν είναι επιτυχής, ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει έκτακτη εφαρμογή χωρίς καμιά επιβάρυνση του αντίστοιχου φορέα. Σε περίπτωση που προκύψει έκτακτο πρόβλημα ο ανάδοχος θα καλείται για εφαρμογή απεντόμωσης ή μυοκτονίας, υποχρεούται να την εκτελέσει και δεν θα επιβαρύνεται οικονομικά το Νοσοκομείο ως επιπλέον εφαρμογή. Μετά το πέρας των εργασιών θα παραδίδεται στο αρμόδιο του κάθε φορέα τμήμα Πιστοποιητικό απεντόμωσης- μυοκτονίας και Τιμολόγιο παροχής Υπηρεσιών. Η έκταση των χώρων οι οποίοι θα παραχωρηθούν, η συχνότητα των εφαρμογών και ανά φορέα για Απεντόμωση – Μυοκτονία είναι όπως παρακάτω: 1. Το Νοσοκομείο κάλυψη κτιρίων 14.000τ.μ. Για υπολειμματικούς ψεκασμούς όπου αυτοί εφαρμόζονται 8 εφαρμογές το χρόνο και όποτε παραστεί ανάγκη και όπου αυτοί δεν εφαρμόζονται ή δεν επαρκούν όπως κουζίνα – εστιατόρια –office- τουαλέτες ασθενών – κοινόχρηστες και προσωπικού και όπου αλλού απαιτείται τοποθέτηση δολώματος ζελατίνης 6 εφαρμογές το χρόνο. Στο διαγωνισμό θα συμπεριληφθεί και η επέκταση του Νοσοκομείου. 2. EΠΑΣ Νοσηλευτικής: 210τ.μ. 6 εφαρμογές το χρόνο (οι οποίες θα λαμβάνουν χώρα από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως το τέλος Ιουνίου) 3. Ξενώνα Ψυχαργώ: 320τ.μ. Θα γίνονται 5 εφαρμογές το χρόνο. 4. Κέντρο Ψυχικής Υγείας 581.,29τ.μ , 3 εφαρμογές το χρόνο 5. ΚΕΦΙΑΠ –Ξενώνας βραχείας παραμονής 1730 τ.μ. 5 εφαρμογές τον χρόνο τον χρόνο. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ • Όλοι οι δολωματικοί σταθμοί θα φέρουν μόνιμα τρωκτικοκτόνα σκευάσματα σε μορφή κύβου που θα επιτρέπουν την εκτίμηση της όποιας κατανάλωσης και ταυτόχρονα θα μηδενίζουν τον κίνδυνο διασποράς τους. • Όλοι οι δολωματικοί σταθμοί θα επισημανθούν σε κατόψεις του Νοσοκομείου που θα παραδοθούν στους υπεύθυνους παρακολούθησης του έργου που θα ορίσει η ∆ιοίκηση του Νοσοκομείου. • Στην περίπτωση ενεργής προσβολής σε εσωτερικούς χώρους, η αντιμετώπιση θα είναι άμεση και η καταστολή θα γίνει με μηχανικά μέσα σύλληψης (κόλλες, παγίδες πολλαπλών συλλήψεων κ.α.), παράλληλα με τη χρήση των δολωματικών σταθμών. • Ανά εφαρμογή θα υποβάλλονται εκθέσεις πεπραγμένων όπου θα περιλαμβάνονται οι πραγματοποιηθείσες δράσεις και καταγραφή των αποτελεσμάτων ελέγχου όπως και τα όποια συμπεράσματα και προτάσεις. Με τον τρόπο αυτό θα πιστοποιείται και θα ελέγχεται η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων • Για την καταπολέμηση των τρωκτικών να εφαρμοστούν ικανός αριθμός δολωματικών σταθμών στον υπαίθριο χώρο & τις εξόδους και όπου αυτό απαιτείται. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ • Άμεσα με την ανάληψη του έργου θα γίνει καθολική και εντατική εφαρμογή κατσαριδοκτόνου gel στα μαγειρεία καθώς και σε όλους τους υπόλοιπους χώρους • Ψεκασμοί εντομοκτονίας θα γίνονται στα φρεάτια, σε εξωτερικούς χώρους,στους υπόγειους, ισόγειους χώρους, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής κατσαριδοκτόνου gel. • Τόσο η εφαρμογή gel όσο και οι ψεκασμοί θα επαναλαμβάνονται σε χρόνο και χώρο με σκοπό

-- 4 of 8 --

5 την μόνιμη και καθολική απουσία κατσαριδών, ανάλογα με τα ευρήματα. • Προβλέπεται η εφαρμογή υπολειμματικών ψεκασμών, ή οποιασδήποτε άλλης ενδεδειγμένης μεθόδου σε περίπτωση προσβολής από κοριούς, τσιμπούρια, ψύλλους, κ.α.. • Κατά τους μήνες Μάρτιο - Οκτώβριο θα διενεργούνται ψεκασμοί υπολειμματικότητας σε εξωτερικούς χώρους ανάπαυσης και αναπαραγωγής ιπτάμενων εντόμων. • Nα τοποθετηθούν δολωματικοί σταθμοί στο Νοσοκομείο για έντομα τουλάχιστον σε πέντε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία (Νοσοκομείο). • Στους χώρους, κουζίνα, παρασκευαστήρια τροφίμων (office), εστιατόρια συμπληρωματικά να εφαρμόζεται η μέθοδος δολώσεως με σταγόνες ειδικής ζελατίνης (μέθοδος η οποία έχει αποδειχτεί εξαιρετικά αποδοτική). ΑΡΘΡΟ 4ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 1. Κάθε εφαρμογή θα πραγματοποιείται με την επίβλεψη του Υπεύθυνου Επιστήμονα της αναδόχου εταιρίας. 2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει : α) Τα κάθε είδους εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την εργασία και β) Τα εντομοκτόνα και τα μυοκτόνα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εφαρμογή. 3. Εάν αμέσως μετά ή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή διαπιστωθεί ότι δεν είναι επιτυχής, ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει έκτακτη εφαρμογή χωρίς καμιά επιβάρυνση του αντίστοιχου φορέα. 4. Κάτοψη του δικτύου μυοκτονίας 5. Εκθέσεις πεπραγμένων 6. Πιστοποιητικά – βεβαιώσεις επισκέψεων 7. Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη, σε πρόσωπα ή υλικά που μπορεί να επέλθει κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας των πραγματοποιούμενων εφαρμογών. Ουδεμία ευθύνη φέρει το Νοσοκομείο, εξαιτίας πράξης ή παράληψης των υπαλλήλων του εργολάβου. 8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του. Θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας, πρόληψης και υγιεινής, καθώς και μέτρα προστασίας των νοσηλευομένων, των εργαζομένων και των επισκεπτών. 9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποκλειστικά σκευάσματα, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τις άδειες εγκρίσεως και τα δελτία ασφαλείας των φαρμάκων που θα πρέπει να καταθέσει στο Νοσοκομείο. 10. Η εταιρεία να δεσμεύεται στην άμεση ανταπόκριση, εντός 24 ωρών, σε κάθε κλήση από την πλευρά των αρμοδίων υπηρεσιών του Νοσοκομείου για την επίλυση έκτακτων προβλημάτων. Οι έκτακτες επισκέψεις που πιθανόν να απαιτηθούν για την επιτυχή διεξαγωγή του έργου, θα πραγματοποιηθούν χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου. ΑΡΘΡΟ 5ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ∆εν απαιτείται. ΑΡΘΡΟ 6Ο ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 7ο ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέλη και λήγει ένα έτος μετά (από 09.05.2016 έως 08.05.2017). Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα τρίμηνης παράτασης του χρόνου (μονομερώς εκ μέρους της

-- 5 of 8 --

6 αναθέτουσας αρχής) με τους ίδιους όρους ισχύος της σύμβασης με τους ιδίους όρους διακηρύξεως και τις τιμές κατακύρωσης, στον οποίο ανακηρύχθηκε τελευταίος μειοδότης για το μέρος των ζητουμένων ειδών ύστερα από προσφορά που υπέβαλε στον ανωτέρω διαγωνισμό, εννεάμηνη παράταση εφόσον κριθεί απαραίτητο ισχύος της σύμβασης με τους ιδίους όρους. Παράταση πλέον των τριών μηνών προϋποθέτει την σύμφωνη γνώμη του αναδόχου. Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να συνάψει συμπληρωματική σύμβαση εφόσον κριθεί απαραίτητο σύμφωνα με το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ τ. Α’ 64/16.03.2007) παρ. 25 (άρθρο 31 οδηγίας 2004/18/ΕΚ). Σε περίπτωση που τυχόν ο επόμενος ετήσιος διαγωνισμός αποπερατωθεί πριν τη λήξη της παρούσας σύμβασης ή προκηρυχθεί διαγωνισμός και υπογραφεί σύμβαση από ανωτέρα αρχή ή την Ε.Π.Υ. ή την αρμόδια Υ.ΠΕ η σύμβαση αυτή θα λύεται και δεν θα παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα από την ημερομηνία ισχύος της νέας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 8ο ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Το Γ. Ν. Ρεθύμνου δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) αν ο Προμηθευτής δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Γ. Ν. Ρεθύμνου. (β) αν ο Προμηθευτής δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολές του Γ. Ν. Ρεθύμνου, (γ) αν ο Προμηθευτής εκχωρεί τη σύμβαση , (δ) αν ο Προμηθευτής πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, (ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Προμηθευτή για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Το Γεν. Ν. Ρεθύμνου διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Προμηθευτή σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης – μετά από μηνιαία προειδοποίησή του – αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί ή ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης.
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34, παρ. 5 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/2007).
Το Γεν. Νοσ. Ρεθύμνου αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
Σε κάθε περίπτωση αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός μηνός και δεν συμμορφώνεται ο προμηθευτής στους όρους της σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας και η προμήθεια δεν παρασχεθεί ή παρασχεθεί πλημμελώς για το διάστημα αυτό, τότε ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφοι 4, 5 και 6 του Π.∆. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών ∆ημοσίου».
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο προμηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος ή του φορέα διεξαγωγής.
Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του προμηθευτή ως εκπτώτου γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή αζημίως. ΑΡΘΡΟ 9Ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.

-- 6 of 8 --

7 Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή. Πλημμύρα. Σεισμός. Πόλεμος. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου). Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει με έγγραφό του προς το Γ. Ν. Ρεθύμνου και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση του Νοσοκομείου της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης της προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 10ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του νοσοκομείου, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. ΑΡΘΡΟ 11ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ Η εν λόγω σύμβαση καταρτίζεται, διέπεται και ερμηνεύεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του ∆ημοσίου συμφέροντος. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και δη αυτά το Πρωτοδικείο Ρεθύμνης. ΑΡΘΡΟ 12ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ∆ΙΕΠΟΝΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΓΓΡΑΦΑ Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής. ΑΡΘΡΟ 13ο ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτή έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. 2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ’ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρων αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 3. Για εντολές που θα δοθούν μέχρι την ημερομηνία ισχύος ή και εντός του χρόνου παρατάσεως της και δεν θα εκτελεστούν, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής ή μη. Σε περίπτωση αποδοχής θα ισχύουν οι όροι της σύμβασης, ο δε προμηθευτής υποχρεούται να κάνει την εφαρμογή. 4. Η όροι της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές της αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 5. Το αντικείμενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος με προσωπικό δικό του, που ουδεμία σχέση θα έχει με το Γ. Ν. Ρεθύμνης και του οποίου οι μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, εισφορές κ.λπ.

-- 7 of 8 --

8 βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. 6. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα και θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. Για τα παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νομίμως από τους συμβαλλόμενους. Από τα ως άνω τρία (3) πρωτότυπα της σύμβασης τα μεν δύο κατατέθηκαν στο αρμόδιο τμήμα του Ιδρύματος, το δε ένα έλαβε ο προμηθευτής. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ α/α ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

-- 8 of 8 --