Σύμβαση προμήθειας του Ε.Ι.Π με πεντακόσια οκτώ (508) καλλωπιστικά φυτά εξωτερικού χώρου (31 είδη) καθώς και με δεκαπέντε (15) σάκους με φυτόχωμα (universale floraura 70lτ), στο πλαίσιο της φυτοτεχνικής διαμόρφωσης του υπαίθριου χώρου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού και συγκεκριμένα στο κομμάτι του κήπου που βρίσκεται στην περιοχή του οικοπέδου του Ε.Ι.Π. κατά μήκος της οδού Στρατηγού Καλλάρη.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΤΩΝ [CPV: 03451000-6] Στο Ψυχικό Αττικής, σήμερα, 16 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη, σε εκτέλεση της με αρ 320/01/07-07-2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Π. και της σε αυτή περιεχόμενης γενικής εξουσιοδότησης και της με αριθ. .πρ. C_OUT:9400/16-12-2021 Απόφασης Ανάθεσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Π., μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλόμενων: Αφενός του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού», που εδρεύει στο Ψυχικό Αττικής (οδός Στρατ. Καλλάρη, αριθ. 50) με ΑΦΜ: 090136919 της ΔΟΥ Ψυχικού, το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Νικόλαο Κούκη, το οποίο νομικό πρόσωπο θα καλείται στη συνέχεια για συντομία ως το «Ε.Ι.Π.» και αφετέρου της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ &ΣΠΥΡΟΣ ΧΟΡΟΜΙΔΗΣ Ο.Ε», που εδρεύει στην οδό Δεκελείας &Πασχαλιάς, Αχαρνές Αττικής [Τ.Κ. 136 77] με ΑΦΜ: 099327490, της Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Ευκλείδη Χορομίδη, Νόμιμο Εκπρόσωπό της, (εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας ως η «Ανάδοχος») συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: Άρθρο 1 Αντικείμενο Σύμβασης 1.1-Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, αναθέτει στην Ανάδοχο και αυτή αναλαμβάνει να προμηθεύσει το Ε.Ι.Π με πεντακόσια οκτώ (508) καλλωπιστικά φυτά εξωτερικού χώρου (31 είδη) καθώς και με δεκαπέντε (15) σάκους με φυτόχωμα (universale floraura 70lτ), στο πλαίσιο της φυτοτεχνικής διαμόρφωσης του υπαίθριου χώρου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού και συγκεκριμένα στο κομμάτι του κήπου που βρίσκεται στην περιοχή του οικοπέδου του Ε.Ι.Π. κατά μήκος της οδού Στρατηγού Καλλάρη. 1.2-Αναλυτικότερα οι προδιαγραφές της εν λόγω προμήθειας (ποσότητες και είδη φυτών) είναι οι κάτωθι: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΜΠΟΧΙΝΙΑ 175/200 ΤΕΜ 3 2 ΠΡΟΥΝΟΣ 175/200 ΤΕΜ 4 3 ΚΟΥΜΑΡΙΑ 5λτ ΤΕΜ 2 4 ΒΟΥΔΛΕΙΑ 10λτ ΤΕΜ 10 5 ΤΣΙΝΤΟΝΙΑ 5λτ ΤΕΜ 3 6 ΕΧΙΟΥΜ 10λτ ΤΕΜ 7 7 ΕΛΑΙΑΓΝΟΣ 10λτ ΤΕΜ 15 8 ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ 9λτ ΤΕΜ 5 9 ΣΠΕΙΡΑΙΑ 5λτ ΤΕΜ 3 10 ΓΚΑΟΥΡΑ ΛΕΥΚΗ 2,5λτ ΤΕΜ 47 11 ΜΥΡΤΙΑ ΤΑΡΕΝΤΙΝΑ 5λτ ΤΕΜ 14 12 ΝΑΝΤΙΝΑ 3λτ ΤΕΜ 3 13 PEROVSKIA "BLUE SPIRE" 3lt ΤΕΜ 10 14 ΣΧΙΝΟΣ 2/2,5λτ ΤΕΜ 8 15 ΣΑΛΒΙΑ gregii 2.5lt ΤΕΜ 26 16 ΣΑΛΒΙΑ farinacea 2.5lt ΤΕΜ 15 17 ΤΕΥΚΡΙΟ 2,5λτ ΤΕΜ 11

-- 1 of 5 --

18 ΒΕΣΤΡΙΓΚΙΑ 5λτ ΤΕΜ 44 19 ACHILLEA MILLEFOLIUM'BRAIS' 3lt ΤΕΜ 10 20 ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ 2,5λτ ΤΕΜ 10 21 ΚΥΑΝΑΝΘΟΣ 3λτ ΤΕΜ 9 22 ΣΙΝΕΡΑΡΙΑ 2,5λτ ΤΕΜ 17 23 ΚΙΣΤΟΣ CRETICUS 3λτ ΤΕΜ 24 24 ΚΥΔ. ΟΡΙΖ/ΔΟ 5λτ ΤΕΜ 18 25 ΥΠΕΡΙΚΟ 3λτ ΤΕΜ 23 26 LAVANDULA ANG."HIDCOTE" 3lt ΤΕΜ 15 27 VERBENA BONARIENSIS 3lt ΤΕΜ 44 28 PENNISETUM VILLOSUM 3lt ΤΕΜ 41 29 STIPA TENUIFOLIA 3lt ΤΕΜ 37 30 CAREX BUCHANANII 2.5lt ΤΕΜ 27 31 ΛΥΓΑΡΙΑ (ΒΙΤΕΞ) 10λτ ΤΕΜ 3 ΣΥΝΟΛΟ 508 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΦΥΤΟΧΩΜΑ universale floraura 70lτ ΣΑΚ 15 Άρθρο 2 Διάρκεια 2.1- Η παρούσα είναι σύμβαση προμήθειας φυτών εξωτερικού χώρου, με ημερομηνία παράδοσής τους, την 17η Δεκεμβρίου 2021 (17.12.21). 2.2- Η καταγγελία της παρούσας σύμβασης είναι δυνατή και από τα δύο μέρη, για μη τήρηση οιουδήποτε από τους όρους της παρούσας, συνομολογούμενων όλων ως ουσιωδών. Άρθρο 3 Αμοιβή 3.1- Η συνολική αμοιβή της Αναδόχου για την εδώ συμφωνούμενη προμήθεια φυτών, καθορίζεται στο συνολικό ποσό τριών χιλιάδων δεκαεπτά ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (3.017,75€), πλέον ΦΠΑ το οποίο επιμερίζεται ως εξής: δύο χιλιάδες οχτακόσια πενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (2.856,80€) πλέον ΦΠΑ 13%, το κόστος των φυτών και εκατόν εξήντα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (160,95€) πλέον ΦΠΑ 24% το κόστος του φυτοχώματος (universale floraura 70lτ -15 σακ.) και αναλύεται ως ακολούθως: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ

-- 2 of 5 --

1 ΜΠΟΧΙΝΙΑ 175/200 ΤΕΜ 3 58,41 2 ΠΡΟΥΝΟΣ 175/200 ΤΕΜ 4 88,48 3 ΚΟΥΜΑΡΙΑ 5λτ ΤΕΜ 2 17,7 4 ΒΟΥΔΛΕΙΑ 10λτ ΤΕΜ 10 106,2 5 ΤΣΙΝΤΟΝΙΑ 5λτ ΤΕΜ 3 34,5 6 ΕΧΙΟΥΜ 10λτ ΤΕΜ 7 114,59 7 ΕΛΑΙΑΓΝΟΣ 10λτ ΤΕΜ 15 245,55 8 ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ 9λτ ΤΕΜ 5 70,8 9 ΣΠΕΙΡΑΙΑ 5λτ ΤΕΜ 3 31,86 10 ΓΚΑΟΥΡΑ ΛΕΥΚΗ 2,5λτ ΤΕΜ 47 115,62 11 ΜΥΡΤΙΑ ΤΑΡΕΝΤΙΝΑ 5λτ ΤΕΜ 14 111,44 12 ΝΑΝΤΙΝΑ 3λτ ΤΕΜ 3 19,92 13 PEROVSKIA "BLUE SPIRE" 3lt ΤΕΜ 10 47,8 14 ΣΧΙΝΟΣ 2/2,5λτ ΤΕΜ 8 20,56 15 ΣΑΛΒΙΑ gregii 2.5lt ΤΕΜ 26 64,22 16 ΣΑΛΒΙΑ farinacea 2.5lt ΤΕΜ 15 42,45 17 ΤΕΥΚΡΙΟ 2,5λτ ΤΕΜ 11 23,32 18 ΒΕΣΤΡΙΓΚΙΑ 5λτ ΤΕΜ 44 326,92 19 ACHILLEA MILLEFOLIUM'BRAIS' 3lt ΤΕΜ 10 27,4 20 ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ 2,5λτ ΤΕΜ 10 21,3 21 ΚΥΑΝΑΝΘΟΣ 3λτ ΤΕΜ 9 72,9 22 ΣΙΝΕΡΑΡΙΑ 2,5λτ ΤΕΜ 17 36,21 23 ΚΙΣΤΟΣ CRETICUS 3λτ ΤΕΜ 24 106,08 24 ΚΥΔ. ΟΡΙΖ/ΔΟ 5λτ ΤΕΜ 18 133,74 25 ΥΠΕΡΙΚΟ 3λτ ΤΕΜ 23 81,42 26 LAVANDULA ANG."HIDCOTE" 3lt ΤΕΜ 15 53,1 27 VERBENA BONARIENSIS 3lt ΤΕΜ 44 241,56 28 PENNISETUM VILLOSUM 3lt ΤΕΜ 41 199,67 29 STIPA TENUIFOLIA 3lt ΤΕΜ 37 196,47 30 CAREX BUCHANANII 2.5lt ΤΕΜ 27 114,75 31 ΛΥΓΑΡΙΑ (ΒΙΤΕΞ) 10λτ ΤΕΜ 3 31,86 ΣΥΝΟΛΟ 508 2856,8

-- 3 of 5 --

ΦΠΑ 13% 371,384 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 13% 3228,184 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΦΥΤΟΧΩΜΑ universale floraura 70lτ ΣΑΚ 15 160,95 ΣΥΝΟΛΟ 160,95 ΦΠΑ 24% 38,628 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 13% 199,578 3.2- Η πιο πάνω συμφωνημένη αμοιβή θα καταβληθεί στην Ανάδοχο σε μία (1) δόση την 17.12.21 και για την πληρωμή της αμοιβής της Αναδόχου, επί της οποίας θα πραγματοποιούνται οι νόμιμες κρατήσεις, θα πρέπει να εκδίδεται το εκ του νόμου προβλεπόμενο φορολογικό παραστατικό και να προσκομίζεται κάθε απαραίτητο δικαιολογητικό πληρωμής (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, κλπ) και θα πρέπει να έχει εκδοθεί και το σχετικό Πρακτικό Παραλαβής των εδώ συμφωνούμενων προμηθειών. 3.3- Πέραν του ανωτέρω συμβατικού τιμήματος το ΕΙΠ δεν υπέχει ουδεμία άλλη οικονομική, ή ασφαλιστική υποχρέωση έναντι της Αναδόχου. Άρθρο 4 Δικαιώματα – υποχρεώσεις συμβαλλομένων 4.1-Η Ανάδοχος ρητώς εγγυάται την άριστη παράδοση της εδώ συμφωνούμενης προμήθειας φυτών, τα οποία πρέπει να είναι υγιή, (απαλλαγμένα από οποιαδήποτε ασθένεια), εύρωστα και ζωηρής ανάπτυξης ώστε να γίνει επιτυχής εγκατάστασή τους, στους υπό φύτευση χώρους. 4.2-Όλα τα φυτά πρέπει να έχουν τα ποιοτικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται από τις παρούσες προδιαγραφές. 4.3- Η ολοκλήρωση της αγοράς θα πιστοποιείται με Πρακτικό Παραλαβής, που θα υπογράφεται από την Επιτροπή Παραλαβής του Έργου που ορίζεται με την Απόφαση Ανάθεσης, χωρίς τη σύνταξη του οποίου δεν θα είναι δυνατή η εξόφληση του τιμήματος σύμφωνα με τα ανωτέρω. 4.4-Ούτε το Ε.Ι.Π. ούτε η Ανάδοχος θα ευθύνονται για καθυστέρηση εκπλήρωσης υποχρεώσεων τους λόγω ανωτέρας βίας και σ’ αυτή την περίπτωση θα χορηγείται μία εύλογη προθεσμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών. 4.5-Το Ε.Ι.Π. υποχρεούται στην καταβολή του συμφωνηθέντος συμβατικού τιμήματος, όπως αναλυτικά προβλέπεται ανωτέρω. Άρθρο 5 Φύση της Σύμβασης 5.1-Η παρούσα αποτελεί δημόσια σύμβαση προμήθειας φυτών [CPV : 03451000-6] και διέπεται από τους όρους της παρούσας σύμβασης. Κάθε άλλη λεπτομέρεια για την προσήκουσα προμήθεια των εδώ συμφωνούμενων φυτών, που δεν προβλέπεται στην παρούσα, ρυθμίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί συμβάσεων προμηθειών. 5.2-Όλοι οι όροι της παρούσας κρίνονται ουσιώδεις και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών απαιτεί έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων. 5.3- Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να καταβάλλουν κάθε

-- 4 of 5 --

προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της Καλής Πίστης και των Χρηστών Συναλλακτικών Ηθών. 5.4- Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. 5.5- Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ανεπιφύλακτα ότι αποδέχονται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβαν γνώση και με τους οποίους συμφωνούν, θεωρούν δε τη Σύμβαση έγκυρη και ισχυρή, η δε ακυρότητα κάποιου επιμέρους όρου της παρούσας δεν καθιστά άκυρη ολόκληρη την παρούσα σύμβαση. 5..6- Η παρούσα Σύμβαση δεν αποτελεί συνέχεια οποιασδήποτε προηγηθείσας συνεργασίας της Αναδόχου με το ΕΙΠ, ούτε συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με προηγούμενη σύμβαση προμήθειας φυτών από την Ανάδοχο, οποιασδήποτε φύσης και είναι απολύτως αυτοτελής. Όλα τα ανωτέρω αφού συμφωνήθηκαν, συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) πρωτότυπα, που νομίμως υπεγράφησαν όπως ακολουθεί, κι έλαβε κάθε συμβαλλόμενος από ένα (1). ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Ε.Ι.Π. Για την Ανάδοχο Ο Πρόεδρος του Ε.Ι.Π. Ευκλείδης Χορομίδης Νίκος Αλ. Κούκης

-- 5 of 5 --