ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ του Υποέργου 1: «Διοίκηση Πράξης - Δημιουργία, εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρου Παρακολούθησης Δεδομένων Κλιματικής Αλλαγής Περιφέρειας Πελοποννήσου» της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 6027926

[1] Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. Α.Φ.Μ. ΑΑΗΤ Τηλέφωνο e-mail : : : : : : : Λυκούργου &Ναυπλίου27 22132, Τρίπολη 161507614000 801687456 1007.F01256.0001 2710-224200,01 info@anpel.gr Τρίπολη, 13/02/2026 Αρ. Πρωτ.: 205 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Τρίπολη, σήμερα, την 13/02/2026, ημέρα Παρασκευή στην έδρα του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.», επί της οδού Ναυπλίου 27, μεταξύ: Aφενός: της Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» και διακριτικό τίτλο «Α.Ο.Π. A.E. – Α.Ο.Τ.Α.», η οποία εδρεύει στην Τρίπολη, Λυκούργου & Ναυπλίου 27, Τρίπολη 22132 με Α.Φ.Μ: 801687456, Δ.O.Υ. Τριπόλεως, με αρ. Γ.ΕΜ.Η 161507614000 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της, κ. Θεόδωρο Κουναδέα, εφεξής καλούμενη ως «Αναθέτουσα Αρχή» ή «Α.Ο.Π. A.E. – Α.Ο.Τ.Α.». και Αφετέρου: του κ. Γεώργιου Ξαγοράρη του Αντωνίου», με έδρα στην Δ/νση: Καλλιπατείρας 12, Τρίπολη, Ν. Αρκαδίας, Τ.Κ. 22132, ΑΦΜ: 138856486, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, με αρ. Γ.ΕΜ.Η: 178379014000, καλούμενη εφεξής «Αντισυμβαλλόμενος», Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), όπως ισχύουν και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού. 2. Το Ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/11-03-2020), όπως ισχύουν, και ειδικότερα τα άρθρα 2 και 3 αυτού. 3. Το Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/ 13-06-2018) «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών. 4. Την υπ’ αρίθμ. 200/16-06-2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 37260). 5. Το Ν.2527/1997 (ΦΕΚ Α΄ 206/8.10.1997) «Τροπ.Ν.2190/94-Συμβάσεις έργου άρθ.6-ΑΣΕΠ- ΕΣΔΔ-προσλήψεις-Νέοι δήμοι κλπ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 6. Το Ν. 4314/2014 και ειδικότερα το άρθρο 30, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 7. Το Ν. 4452/2017 και ειδικότερα το άρθρο 21. 8. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.». 9. Το ισχύον καταστατικό του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

-- 1 of 11 --

[2] ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» με αριθ. ΓΕΜΗ 161507614000. 10. Το υπ’ αρ. 360010175 - MC/10-02-2025 Πιστοποιητικό Διαχειριστικής Επάρκειας ΕΛΟΤ 1429:2008 που εφαρμόζει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Πελοποννήσου Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α. (Α.Ο.Π. Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α.). 11. Το υπ’ αρ. 100CN22182GR1976-1/10-01-2025 Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 που εφαρμόζει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Πελοποννήσου Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.. 12. Την υπ’ αριθμ. 185777/25-06-2025 Απόφαση Ένταξης της Πράξης (ΑΔΑ: ΡΨ1Μ7Λ1-ΘΩ6) με κωδ. ΟΠΣ 6027926: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021- 2027» (Ενάριθμος Πράξης: 2025ΕΠ02670011), 13. Την από 30/09/2025 Προγραμματική Σύμβαση (Π.Σ.) μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Ακαδημίας Αθηνών & του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πελοποννήσου Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α. για την Πράξη «Δημιουργία Περιφερειακού Κέντρου παρακολούθησης δεδομένων Κλιματικής Αλλαγής» (ΑΔΑ: 6ΦΘΟ7Λ1-8Ε6). 14. Την υπ’ αριθμ. 1707/31-10-2025 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Α.Ο.Π. Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α. για την υλοποίηση του Υποέργου με Α/Α 1 και τίτλο «Διοίκηση Πράξης - Δημιουργία, εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρου Παρακολούθησης Δεδομένων Κλιματικής Αλλαγής Περιφέρειας Πελοποννήσου» της Πράξης με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 6027926 στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027» (ΑΔΑ: ΕΨΗΑ46ΝΟ3Γ-ΚΟΔ), 15. Την αρ. πρωτ. 2087/30-12-2025 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου, με έξι (6) άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης και στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Διοίκηση Πράξης - Δημιουργία, εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρου Παρακολούθησης Δεδομένων Κλιματικής Αλλαγής Περιφέρειας Πελοποννήσου» της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 6027926 (ΑΔΑ: ΡΚ9Ψ46ΝΟ3Γ-ΣΛ6). 16. Το υπ. αρ. 01/28.01.2026/Θ.1 (ΑΔΑ: 9ΛΝΞ46ΝΟ3Γ-ΨΩΡ), πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, θέμα 1ο «Έγκριση ολοκλήρωσης διαδικασιών αξιολόγησης της υπ. αρ. πρωτ. 2087/30- 12-2025 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου, με έξι (6) άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης της από 30/09/2025 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Ακαδημίας Αθηνών & του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πελοποννήσου Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α. για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Διοίκηση Πράξης - Δημιουργία, εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρου Παρακολούθησης Δεδομένων Κλιματικής Αλλαγής Περιφέρειας Πελοποννήσου» της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 6027926 (ΑΔΑ: 9ΛΝΞ46ΝΟ3Γ-ΨΩΡ). 17. Την υπ.αρ. 197/12-02-2026 υποβολή νομιμοποιητικών εγγράφων του κ. Ξαγοράρη για τη

-- 2 of 11 --

[3] σύναψη σύμβασης. συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται αμοιβαία τα εξής: ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 1.1. Το αντικείμενο της Σύμβασης Μίσθωσης Έργου συνδέεται αποκλειστικά με τους σκοπούς και στόχους του Πακέτου Εργασιών 1.2 «Διοικητική και οικονομική παρακολούθηση του έργου» του Υποέργου 1: «Διοίκηση Πράξης - Δημιουργία, εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρου Παρακολούθησης Δεδομένων Κλιματικής Αλλαγής Περιφέρειας Πελοποννήσου» της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 6027926 και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πελοποννήσου Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α. (εφεξής καλούμενος «Α.Ο.Π. Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α.»). 1.2. Αναλυτικότερα, ο Αντισυμβαλλόμενος με ειδικότητα Τ.Ε. Οικονομικού (ΠΕ 1.2, α/α 4) θα ενταχθεί στην ομάδα υλοποίησης σύμφωνα με την επιστημονική του εξειδίκευση και εμπειρία. Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η διοικητική υποστήριξη της Πράξης στο πλαίσιο του ΠΕ 1.2. στο πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης. Ειδικότερα, το αντικείμενο περιλαμβάνει: a. την υποστήριξη της παρακολούθησης της υλοποίησης επιμέρους δράσεων του έργου, b. τη συμβολή στη σύνταξη και συμπλήρωση παραδοτέων και αναφορών, c. την υποστήριξη διαδικασιών διοικητικής και οικονομικής τεκμηρίωσης, d. τη συμμετοχή στην προετοιμασία υλικού για δράσεις διάχυσης και δημοσιότητας, e. την τήρηση αρχείων και στοιχείων που αφορούν την πρόοδο υλοποίησης της Πράξης. 1.3. Παραδοτέα: Ως παραδοτέα θεωρούνται οι Περιοδικές εκθέσεων εργασιών διοικητικής και οικονομικής παρακολούθησης του έργου, οι οποίες υποβάλλονται σε διμηνιαία βάση και στις οποίες αποτυπώνονται περιγραφικά οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά τον αντίστοιχο χρόνο αναφοράς, όπως ενδεικτικά: a. συνοπτικές αναφορές συμβάντων, b. αναφορές συναντήσεων εργασίας, c. λοιπές ενέργειες σχετικές με την παρακολούθηση και τον συντονισμό της Πράξης. 1.4. Οι περιοδικές εκθέσεις καταχωρούνται στη ψηφιακή βάση δεδομένων του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πελοποννήσου Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α., υπογράφονται και σφραγίζονται από τον αρμόδιο/υπεύθυνο εκπρόσωπο του «Α.Ο.Π. Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.». Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τις ανωτέρω διμηνιαίες περιοδικές εκθέσεις εργασιών εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του αντίστοιχου διμήνου αναφοράς. 1.5. Τα αποτελέσματα των υπηρεσιών του Αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης ανήκουν αποκλειστικά στον «Α.Ο.Π. Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.». 1.6. Ρητά συμφωνείται ότι η διέπουσα τα συμβαλλόμενα μέρη έννομη σχέση είναι η της σύμβασης υπεργολαβικής ανάθεσης έργων (άρθρο 681 επ. Α.Κ.), δεδομένου ότι με αυτή τα συμβαλλόμενα μέρη απέβλεψαν στην προσήκουσα και εμπρόθεσμη εκτέλεση και παράδοση των επί μέρους έργων- υποχρεώσεων από τον «Αντισυμβαλλόμενο» στα πλαίσια πάντοτε της παρούσης Σύμβασης.

-- 3 of 11 --

[4] ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2.1. Η διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως τις 13-04-2029 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα. 2.2. Η παρούσα σύμβαση μίσθωσης έργου αποσκοπεί αποκλειστικά στην κάλυψη συγκεκριμένων ειδικών αναγκών που προκύπτουν από την ως άνω Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 6027926, μη δυνάμενη όπως θεωρηθεί καλύπτουσα πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Αναθέτουσας. 2.3. Η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδικαίως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από την πλευρά της Αναθέτουσας αζημίως και χωρίς κάποια περαιτέρω διατύπωση, με το πέρας της συμβατικής διάρκειας, όπως συμφωνείται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 2.4. Αποκλείεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κάτωθι παράγραφο της παρούσης, η μετατροπή αυτής, ρητώς ή σιωπηρώς, σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, οιασδήποτε μορφής. 2.5. Έναντι της, διά των ανωτέρω διατάξεων, διάρκειας, της λήξης της παρούσας σύμβασης και της απόλυτης απαγόρευσης μετατροπής αυτής σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας οιασδήποτε μορφής, ο Αντισυμβαλλόμενος ρητώς, ανεπιφυλάκτως και ανεκκλήτως παραιτείται, απαλλάσσει και αποδεσμεύει την Αναθέτουσα από κάθε απαίτηση, αγωγή, αίτια αγωγής, αξίωση ή ευθύνη από το νόμο ή το εθιμικό δίκαιο, γνωστή και άγνωστη, καθορισμένη ή υπό αίρεση, υφιστάμενη ή που μπορεί να ανακύψει στο μέλλον που να σχετίζεται με τα ανωτέρω. ΑΡΘΡΟ 3: ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α. Αμοιβή 3.Α.1. Η αμοιβή του «Αντισυμβαλλόμενου» για το έργο που αναλαμβάνει με τη παρούσα σύμβαση, συμφωνείται τμηματική διμηνιαία πληρωμή ύψους 2.501,86€ μη συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. 24%, (συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου), σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση. 3.Α.2. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή του Αντισυμβαλλόμενου, καθώς και όλα τα γενικά και ειδικά για την συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά του, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλει ο ίδιος ο Αντισυμβαλλόμενος και πάσης φύσεως φορολογικών επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί για την παροχή των υπηρεσιών. 3.Α.3. Το ποσό αμοιβής του «Αντισυμβαλλόμενου», βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6027926. 3.Α.4. Ρητά συμφωνείται ότι, η Αναθέτουσα δεν καθίσταται υπερήμερη και δεν έχει καμία υποχρέωσηκαταβολής τόκων σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της αμοιβής του Αντισυμβαλλόμενου εξαιτίας μη έγκαιρης χρηματοδότησης της Εταιρείας από τους φορείς. Β. Τρόπος Πληρωμής Η συμφωνηθείσα αμοιβή για τη σύμβαση του «Αντισυμβαλλόμενου», είναι δυνατόν να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης, υπό τον όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στο Έργο, μετά από

-- 4 of 11 --

[5] πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή. ΑΡΘΡΟ 4: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ 4.1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Αναπτυξιακός Οργανισμός Πελοποννήσου Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α.» παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί τμηματικά την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου του Αντισυμβαλλόμενου, υπογράφοντας το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής, για τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί. 4.2. Η παραλαβή των Παραδοτέων γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: a. Ο Αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει τις εκθέσεις του παραχθέντος έργου του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1, οι οποίες ελέγχονται και παραλαμβάνονται τμηματικά από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Οργανισμού. Εάν δεν διαπιστωθούν ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες στα παραδοτέα, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Οργανισμού πιστοποιεί το παραχθέν έργο. b. Η Αναθέτουσα εκδίδει, μετά το πέρας της συμβατικής διάρκειας και της ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου, βεβαίωση με την οποία πιστοποιείται η ορθή και προσήκουσα εκτέλεσής της. 4.3. Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή των παραδοτέων διαπιστωθούν ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής κοινοποιεί στον Αντισυμβαλλόμενο τις παρατηρήσεις της. 4.4. Στην προηγούμενη περίπτωση, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να υποβάλει εκ νέου τα παραδοτέα σε προσήκουσα μορφή βάσει των παρατηρήσεων, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που θα υποδείξει η Αναθέτουσα, συμμορφούμενος πλήρως με τις τελευταίες. Εάν τα επανυποβληθέντα παραδοτέα δεν θεωρηθούν και πάλι ικανοποιητικά, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συντάσσει έγγραφο, αναφέροντας σε αυτό λεπτομερώς τους λόγους της μη παραλαβής. Το έγγραφο αυτό κοινοποιείται στον Αντισυμβαλλόμενο και αποτελεί τη βάση περαιτέρω ενεργειών για την καταγγελία της παρούσης. 4.5. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής διαπιστώσει ότι ο Αντισυμβαλλόμενος δεν τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις, αρνείται να υπογράψει την παραλαβή του εκάστοτε παραδοτέου και παραπέμπει το θέμα στο Δ.Σ. της Αναθέτουσας. Το τελευταίο αποφασίζει, κατά πρώτον, είτε να κάνει έντονη υπόδειξη στον Αντισυμβαλλόμενο να τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις, είτε οτιδήποτε άλλο κρίνει πρόσφορο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, συμπεριλαμβανομένης της αζήμιας καταγγελίας της Σύμβασης. Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος συνεχίζει να μην τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η Αναθέτουσα διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς αζήμιας καταγγελίας της Σύμβασης για τις εργασίες που ανέλαβε ο Αντισυμβαλλόμενος. ΑΡΘΡΟ 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσης σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις και δικαιώματα: 5.1. Ο «Αντισυμβαλλόμενος» διεκπεραιώνει το έργο που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση μη δεσμευόμενος πάντως από σχέση εξαρτήσεως προς την Εταιρεία. 5.2. Ο «Αντισυμβαλλόμενος» οφείλει να συνεργάζεται με την Εταιρεία και την υπόλοιπη ομάδα

-- 5 of 11 --

[6] έργου καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης για την ορθή και έγκαιρη υλοποίηση του αντικειμένου της. 5.3. Ο «Αντισυμβαλλόμενος» αναλαμβάνει με δικά του μέσα, προσωπικό και δαπάνες την παροχή των υπηρεσιών που προσδιορίζονται στο Άρθρο 1 της παρούσας. 5.4. Ο «Αντισυμβαλλόμενος» είναι υπεύθυνος για την επιστημονική, τεχνική αρτιότητα και εγκυρότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη, ουσιώδης ή μη, επανορθώνεται από τον Ανάδοχο χωρίς επιπλέον δαπάνη. 5.5. Ο «Αντισυμβαλλόμενος» αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον καθορισμένο χρόνο, το έργο που έχει αναλάβει με την παρούσα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί. 5.6. Ο «Αντισυμβαλλόμενος» υποχρεούται για την εμπροθέσμως άρτια υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης αυτής, κατά τις υποδείξεις της Αναθέτουσας. 5.7. Ο «Αντισυμβαλλόμενος» υποχρεούται στην εκτέλεση συμπληρωματικών ή ειδικών εργασιών, εφόσον προκύψουν τέτοιες κατά τη διάρκεια της σύμβασης αυτής και συναφών με το παρόν αντικείμενο. 5.8. Ο «Αντισυμβαλλόμενος» έχει την υποχρέωση να συμμετέχει σε συσκέψεις οποτεδήποτε κριθεί τούτο σκόπιμο από την Εταιρεία για την ορθή υλοποίηση του έργου. 5.9. Ο «Αντισυμβαλλόμενος» δεν υποκαθίσταται κατά την εκτέλεση του έργου από άλλο πρόσωπο. 5.10. Ο «Αντισυμβαλλόμενος» αναλαμβάνει την αναλυτική ενημέρωση της εταιρείας σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης - παράδοσης του έργου ή όποτε αυτό του ζητηθεί. 5.11. Ο «Αντισυμβαλλόμενος» αναλαμβάνει να διορθώνει, αναμορφώνει και τροποποιεί τα παραδοτέα του, όποτε αυτό ζητηθεί από την Αναθέτουσα. 5.12. Ο «Αντισυμβαλλόμενος», κατά την εκτέλεση της σύμβασης τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείςπεριβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό δίκαιο όπως αυτό ισχύει. 5.13. Ο «Α.Ο.Π. Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» αναλαμβάνει να παρέχει στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του αντικειμένου της παρούσης. 5.14. Ο «Α.Ο.Π. Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» υποχρεούται στην εμπρόθεσμη καταβολή της αμοιβής κατά τους όρους που έχουν συμφωνηθεί με την παρούσα σύμβαση. 5.15. Ο «Α.Ο.Π. Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» υποχρεούται στην έγκαιρη ειδοποίηση του «Αντισυμβαλλόμενου» στην περίπτωση ανάληψης συμπληρωματικών εργασιών. ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 6.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες τους αποτελούν σημαντικό περιουσιακό τους στοιχείο και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν αυτές ως εμπορικά απόρρητα και να επιδεικνύουν αυστηρή εμπιστευτικότητα απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να αποκαλύψει, δημοσιεύσει, διοχετεύσει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο γνωστοποιήσει σε τρίτους, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, για οποιονδήποτε λόγο, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή,

-- 6 of 11 --

[7] οποιαδήποτε από τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες τους, οι οποίες περιήλθαν σε γνώση τους κατά τη διάρκεια της παρούσας. Ως «Εμπιστευτικές Πληροφορίες» λογίζονται όσες πληροφορίες συνίστανται σε οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία αφορά (α) το γεγονός αυτό καθ’ εαυτό σύναψης της παρούσας σύμβασης, (β) τους ειδικότερους όρους αυτής της σύμβασης και (γ) κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που αφορά στις εργασίες, τη δομή και τη λειτουργία των επιχειρήσεων ή Οργανισμών των μερών, καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο, ηλεκτρονικό αρχείο, υλικό, ιδέα, στοιχείο, τεχνολογία, τεχνογνωσία (know how), στρατηγικές επιλογές ανάπτυξης καθώς και άλλα σημαντικά δεδομένα τους, ή άλλες πληροφορίες που αφορούν οποιοδήποτε άλλο ιδιοκτησιακό δικαίωμα σε οικονομικά στοιχεία, πληροφορίες, υλικά, προϊόντα, τεχνολογία, συστήματα πληροφορικής, επιχειρηματικά σχέδια και οποιανδήποτε άλλη πληροφορία που μπορεί να κοινοποιηθεί είτε εγγράφως είτε προφορικά είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο από οποιοδήποτε μέρος σε κάποιο άλλο, ιδιαίτερα δε το τυχόν πελατολόγιο του Πελάτη που αποτελεί μοναδική και απόλυτη ιδιοκτησία του. Τα μέρη, οι συνεργάτες και του προσωπικό τους οφείλουν να απέχουν από κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση, μερική ή ολική αυτών 6.2. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του «Α.Ο.Π. Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.», ο Αντισυμβαλλόμενος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της Σύμβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε ο υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον αντισυμβαλλόμενο της ως άνω υποχρέωσής της, ο «Α.Ο.Π. Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας του και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 6.3. Ο Αντισυμβαλλόμενος δε δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την παρούσα Σύμβαση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του «Α.Ο.Π. Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.», ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στον «Α.Ο.Π. Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» και δεν δεσμεύει αυτόν, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 6.4. Ο Αντισυμβαλλόμενος κρατά μυστική κάθε πληροφορία και προσωπικά δεδομένα που περιέρχονται στην αντίληψή του από την εκτέλεση των έργων και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα χωρίς την γραπτή συμφωνία του «Α.Ο.Π. Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» ως Φορέα Υλοποίησης του Έργου. Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να επιβάλλει αυτή την υποχρέωση γραπτώς στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ΄ αυτού συνδεόμενους για την εκτέλεση των έργων. 6.5. Όλα τα ανωτέρω εμπιστευτικά στοιχεία και πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιούνται για κανένα σκοπό πέραν αυτού στον οποίο αποβλέπει η Σύμβαση, ενώ κάθε Συμβαλλόμενος θα επιδεικνύει την επιμέλεια και εχεμύθεια που επιδεικνύει και για τα δικά του επιχειρηματικά απόρρητα. 6.6. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων/ General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. 6.7. Η αποδεδειγμένη παραβίαση από οποιοδήποτε των εδώ συμβαλλομένων μερών (ή από οποιοδήποτε από αυτά χρησιμοποιούμενο προσωπικό ή τρίτο συνεργάτη τους) οποιασδήποτε υποχρέωσης του παρόντος όρου αναφορικά με Εμπιστευτικές πληροφορίες άλλου μέρους, γεννά αποκλειστική ευθύνη του, για αποκατάσταση κάθε ζημίας του μέρους εκείνου του οποίου οι Εμπιστευτικές πληροφορίες δεν έτυχαν της προστασία του παρόντος άρθρου.

-- 7 of 11 --

[8] 6.8. Οι υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου έχουν διαρκή χαρακτήρα με την έννοια ότι επιβιώνουν και ισχύουν ανεξάρτητα από την λήξη ή λύση του συμφωνητικού αυτού μεταξύ των εδώ Συμβαλλομένων. Η εν λόγω υποχρέωση δεν θα ισχύει προκειμένου για οποιαδήποτε πληροφορία η οποία: α) περιέχεται σε έντυπο διαθέσιμο στο ευρύ κοινό και β) είναι ή γίνεται γνωστή στο Συμβαλλόμενο που τη λαμβάνει χωρίς ιδιοκτησιακό ή άλλο περιορισμό από πηγή τρίτη προς τους Συμβαλλόμενους, η οποία νομίμως διοχετεύει ή αποκαλύπτει την πληροφορία. 6.9. Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος γίνει αποδέκτης εμπιστευτικών πληροφοριών του «Α.Ο.Π. Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.», στις οποίες ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται και προσωπικά δεδομένα τρίτων, είτε απευθείας είτε μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών, οφείλει, όποτε του ζητηθεί από τον «Α.Ο.Π. Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» να προβεί στην καταστροφή των αρχείων αυτών σε οποιαδήποτε μορφή, έντυπη ή ηλεκτρονική και αν τα διατηρεί, και να υπογράψει σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής. Γενικά ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να μη διατηρεί αρχείο με προσωπικά δεδομένα πελατών του «Α.Ο.Π. Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» και υποχρεούται αφού μεταβιβάσει άμεσα αυτά στον «Α.Ο.Π. Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.»να τα καταστρέψει. 6.10. Ο «Αντισυμβαλλόμενος» υποχρεούται να επιστρέψει στην Εταιρεία ό,τι υλικό του έχει παρασχεθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης, 10 ημέρες μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης αυτής. ΑΡΘΡΟ 7: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 7.1. Ο Αντισυμβαλλόμενος μεταβιβάζει στην Αναθέτουσα όλα τα πνευματικά δικαιώματα από την εκπόνηση του έργου του. 7.2. Όλες οι εκθέσεις, υπομνήματα, ενημερώσεις και λοιπά έγγραφα που θα συνταχθούν από τον Αντισυμβαλλόμενο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, καθώς και το σύνολο του αρχείου που θα σχηματιστεί κατά την εκτέλεση της Σύμβασης θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας, ενώ ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει κάθε σχετική απαίτηση πρόσβασης της Αναθέτουσας σε αυτά οποιαδήποτε στιγμή και με τη λήξη της Σύμβασης να της τα παραδώσει. 7.3. Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν δικαιούται να κάνει χρήση του έργου του, ούτε να το συμπεριλαμβάνει σε δημοσιεύσεις υπό το όνομά του σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και ανακοινώσεις σε συνέδρια, παρά μόνο εφόσον έχει την έγγραφη προς τούτο συναίνεση της Αναθέτουσας. 7.4. Απαγορεύεται στον Αντισυμβαλλόμενο να χρησιμοποιεί, αναπαράγει ή παραχωρεί σε τρίτους καθ’ οποιονδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο αντίγραφα του πρωτότυπου υλικού που παρήγαγε στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας. 7.5. Οι περιορισμοί και τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου ισχύουν υπό τον όρο καταβολής της αμοιβής στον Αντισυμβαλλόμενο, ενώ η τυχόν παραβίασή τους συνεπάγεται την υποχρέωση καταβολής ημερήσιας αποζημίωσης πεντακοσίων Ευρώ (500,00€) από τον τελευταίο στην Αναθέτουσα, για όση χρονική διάρκεια εξακολουθεί αυτή. Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι η συμφωνηθείσα αποζημίωση είναι εύλογη και δίκαιη, ρητά παραιτούμενα της αξιώσεως για μείωσή της ως δυσανάλογης. ΑΡΘΡΟ 8: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει την παρούσα Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας.

-- 8 of 11 --

[9] ΑΡΘΡΟ 9: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 9.1. Ο όρος «ανωτέρα βία» θα νοείται ότι περιλαμβάνει ενδεικτικά τις περιπτώσεις εθνικής έκτακτης ανάγκης, πολέμου και εν γένει όλες εκείνες τις περιστάσεις που κατά την εθνική νομοθεσία, τη νομολογία και τα συναλλακτικά ήθη και συνήθειες συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας βίας και οι οποίες υπό κανονικές συνθήκες δεν μπορούν να προβλεφθούν ή να ελεγχθούν και προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση της Σύμβασης εκ μέρους του Αντισυμβαλλόμενου. 9.2. Λόγοι ανωτέρας βίας δεν απαλλάσσουν τα συμβαλλόμενα μέρη από τις συμβατικές υποχρεώσεις τους, αλλά συνιστούν λόγο αναστολής εκπλήρωσης αυτών για όσο χρονικό διάστημαδιαρκεί το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία. Πιο συγκεκριμένα, για όσο χρονικό διάστημα ο Αντισυμβαλλόμενος, λόγω ανωτέρας βίας, κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα, αναστέλλεται η υποχρέωσή του για εκτέλεση και παράδοση του παραδοτέου και η διάρκεια της Σύμβασης παρατείνεται για όσο χρόνο συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας βίας. 9.3. Ο Αντισυμβαλλόμενος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην κατηγορία της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεστεί στην Αναθέτουσα τους σχετικούς λόγους και τα περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα υποχρεούται να απαντήσει εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως του σχετικού αιτήματος, διαφορετικά με τη πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. ΑΡΘΡΟ 10: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 10.1. Η Σύμβαση αυτή μπορεί να τροποποιείται μόνον εγγράφως και με τη σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων μερών, συμπεριλαμβανομένης και της επέκτασης του φυσικού αντικειμένου της. 10.2. Σε περίπτωση που λόγω ειδικών συνθηκών ή εξωγενών παραγόντων, που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα των συμβαλλόμενων μερών, καταστεί αδύνατη η παροχή του συνόλου ή μέρους των περιγραφόμενων στην παρούσα εργασιών κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, ορίζεται ρητά ότι είναι δυνατή η χρονική παράταση της παρούσας, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των μερών. 10.3. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τους όρους της παρούσας ή η καθυστέρηση λήψης των μέτρων που ορίζονται σε αυτήν ή στο νόμο από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν αποτελεί παραίτηση των συμβαλλόμενων μερών από τα δικαιώματά τους που αναγνωρίζονται από τη Σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 11: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11.1. Όταν παρέλθει η ημερομηνία λήξης σύμφωνα με το Άρθρο 2 της παρούσας, η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου θα θεωρείται ότι λύεται αυτοδικαίως, χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση ή άλλη διατύπωση και αζημίως για την Αναθέτουσα. 11.2. Στην περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος δεν εκπληρώσει, δεν εκπληρώσει προσηκόντως ή καταστεί υπερήμερος ως προς την προσήκουσα εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και γενικά δεν συμμορφωθεί με τους όρους της Σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, η Αναθέτουσα μπορεί να καταγγείλει αζημίως τη Σύμβαση. Ειδικά, δικαίωμα καταγγελίας διατηρεί η Αναθέτουσα, χωρίς υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης, στην περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος κριθεί ακατάλληλος για την εκτέλεση του έργου και προβλέπεται με βεβαιότητα η πλημμελής εκπλήρωση των

-- 9 of 11 --

[10] υποχρεώσεών του ή στην περίπτωση που αδυνατεί με ή χωρίς την υπαιτιότητά του να εκτελέσει το Έργο. 11.3. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης κατά την προηγούμενη παράγραφο, η Αναθέτουσα δικαιούται να αξιώσει σωρευτικώς: α) την επιστροφή εκ μέρους του Αντισυμβαλλόμενου, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, κάθε ποσού που τυχόν εισέπραξε ο τελευταίος με τη μορφή προκαταβολής ή τμηματικής πληρωμής και β) αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη λόγω της μη εκπλήρωσης ή της πλημμελούς εκπλήρωσης εκ μέρους του αντισυμβαλλόμενου των προβλεπόμενων στην παρούσα Σύμβαση υποχρεώσεών του. 11.4. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης εκ μέρους του «Α.Ο.Π. Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ρητά συμφωνείται ότι αυτή διατηρεί το δικαίωμα μη καταβολής μέρους ή όλης της αμοιβής/αποζημίωσης που αφορά στη συγκεκριμένη Σύμβαση, απαλλασσόμενη ταυτόχρονα από τη καταβολή προς τον Αντισυμβαλλόμενο της συμφωνηθείσας αμοιβής, σε αντίθεση με όσα προβλέπονται στο άρθρο 700 Αστικού Κώδικα. 11.5. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, ρητά συμφωνείται ότι ο Αντισυμβαλλόμενος δεν θα δικαιούται οιασδήποτε αποζημίωσης εξαιτίας της με οιονδήποτε τρόπο λύσης της σύμβασης (όπως, ενδεικτικά, για έξοδα, δαπάνες, θετικές ή αποθετικές ζημίες), σε κάθε δε περίπτωση αυτός παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από οιαδήποτε τέτοια αξίωση. 11.6. Η παρούσα Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση. 11.7. Με την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται: α) να επιστρέψει άμεσα στην Αναθέτουσα οποιαδήποτε αλληλογραφία, έγγραφα, υπομνήματα, σημειώσεις, αρχεία, καθώς και τυχόν αντίγραφα αυτών που θα έχει στην κατοχή του και β) να απόσχει από οποιαδήποτε ενέργεια ή πράξη σχετικά με το Έργο και να παραδώσει άμεσα στον αντισυμβαλλόμενο το όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) σε επεξεργάσιμη μορφή, τα οποία όλα ανήκουν αποκλειστικά στον Αντισυμβαλλόμενο. 11.8. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων του ΑΚ περί μίσθωσης έργου, καθώς και κάθε άλλη σχετική ειδικότερη διάταξη. ΑΡΘΡΟ 12: ΚΑΛΟΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι δεν είναι εφικτό να προβλεφθούν και να περιληφθούν στην παρούσα όλα τα πιθανά περιστατικά που είναι δυνατό να προκύψουν κατά τη διάρκεια ισχύος της αναφορικά με το αντικείμενό της. Για το λόγο αυτό, αποδέχονται από κοινού ότι στις μεταξύ τους σχέσεις θα λειτουργήσουν επί τη βάσει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, χωρίς βλάβη των εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους, ενώ καλόπιστα συμφωνούν να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να αποσοβούνται εστίες πιθανών διενέξεων ή διαφορών. ΑΡΘΡΟ 13: ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 13.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν θαπροκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. 13.2. Οποιαδήποτε διαφορά περί την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας, που δεν μπορεί να επιλυθεί συμβιβαστικά μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του σχετικού

-- 10 of 11 --

[11] αιτήματος του ενός συμβαλλομένου μέρους από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια, σύμφωνα με τη κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, ενώ εφαρμοστέο είναι πάντοτε το Ελληνικό Δίκαιο. 13.3. Κατά το χρονικό διάστημα της απόπειρας συμβιβαστικής επίλυσης των διαφορών, τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα δικαιώματά τους με καλή πίστη και με βάση τους όρους της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 14. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 14.1. Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να κοινοποιούν ο ένας στον άλλο κάθε μεταβολή στη διεύθυνση της έδρας και κατοικίας τους. 14.2. Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της. 14.3. Η εκτέλεση του προβλεπόμενου στην παρούσα έργου δεν θεωρείται ως σύμβαση εργασίας και δεν επιφέρει καμία από τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία έννομες συνέπειες της πρόσληψης ή διορισμού στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό τομέα. Σε πίστωση των ανωτέρω υπογράφηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία (3) πρωτότυπα, από τα οποία η Αναθέτουσα έλαβε δύο (2) και ο Αντισυμβαλλόμενος ένα (1). ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Ο.Π. Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Αντισυμβαλλόμενος Θεόδωρος Β. Κουναδέας Γεώργιος Ξαγοράρης

-- 11 of 11 --