Σύμβαση προμήθειας του Ε.Ι.Π. με κουρτινόξυλα σιδηροδρόμους και roman (οι προδιαγραφές των οποίων, θα περιγραφούν αναλυτικότερα στα έγγραφα της σύμβασης) για τις ανάγκες επισκευής και συντήρησης, λόγω εκτεταμένης φθοράς, των παραπάνω ειδών και με σκοπό την αποκατάσταση των συγκεκριμένων υλικών και ειδών, προκειμένου να αναδειχθεί η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική στους εσωτερικούς χώρους των τριών κτηρίων του Ιδρύματος, και να επανέλθουν αυτά στην αρχική τους κατάσταση και σύμφωνα πάντοτε με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική που χαρακτηρίζει τα κτίρια αυτά.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ [CPV :39515000-5] Στο Ψυχικό Αττικής, σήμερα, 19η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη σε εκτέλεση της με αρ 320/01/07-07-2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Π. και της σε αυτή περιεχόμενης γενικής εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο του Ε.Ι.Π. και της με αριθ. πρ. C_OUT: 10972 A./18.10.2022 Απόφασης Ανάθεσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Π., μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλόμενων: Αφενός του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού», που εδρεύει στο Ψυχικό Αττικής (οδός Στρατ. Καλλάρη, αριθ. 50) με ΑΦΜ: 090136919 της ΔΟΥ Ψυχικού, το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Νικόλαο Κούκη, το οποίο νομικό πρόσωπο θα καλείται στη συνέχεια για συντομία ως το «Ε.Ι.Π.» και αφετέρου της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία « ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ TEXTILE GROUP ΙΚΕ», που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, οδός Τατοΐου αρ.68 [Τ.Κ. 13671] με ΑΦΜ: 800854751, της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Μιχαηλίδη Δημήτριο, Νόμιμο Εκπρόσωπό της, (εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας ως η «Ανάδοχος») συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: Άρθρο 1 Αντικείμενο Σύμβασης 1.1-Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, αναθέτει στην Ανάδοχο και αυτή αναλαμβάνει να προμηθεύσει το Ε.Ι.Π. με κουρτινόξυλα σιδηροδρόμους και roman (οι προδιαγραφές των οποίων, θα περιγραφούν αναλυτικότερα στα έγγραφα της σύμβασης) για τις ανάγκες επισκευής και συντήρησης, λόγω εκτεταμένης φθοράς, των παραπάνω ειδών και με σκοπό την αποκατάσταση των συγκεκριμένων υλικών και ειδών, προκειμένου να αναδειχθεί η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική στους εσωτερικούς χώρους των τριών κτηρίων του Ιδρύματος, και να επανέλθουν αυτά στην αρχική τους κατάσταση και σύμφωνα πάντοτε με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική που χαρακτηρίζει τα κτίρια αυτά. 1.2-Ειδικότερα οι τεχνικές τους προδιαγραφές (ποσότητα/ είδος) είναι οι κάτωθι:

-- 1 of 3 --

Άρθρο 2 Διάρκεια 2.1- Η παρούσα είναι σύμβαση προμήθειας υλικών, με ημερομηνία παράδοση των εν λόγω υλικών από την 19η Οκτωβρίου 2022 έως και την 3η Νοεμβρίου 2022, 2.2- Η καταγγελία της παρούσας σύμβασης είναι δυνατή και από τα δύο μέρη, για μη τήρηση οιουδήποτε από τους όρους της παρούσας, συνομολογούμενων όλων ως ουσιωδών. Άρθρο 3 Αμοιβή 3.1- Η συνολική αμοιβή της Αναδόχου για την εδώ συμφωνούμενη προμήθεια υλικών, καθορίζεται στο συνολικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (4.574,44 € ), πλέον ΦΠΑ 24% και επιμερίζεται ως ακολούθως: 3.2- Η πιο πάνω συμφωνημένη αμοιβή θα καταβληθεί στην Ανάδοχο, σε μία (1) δόση, την 3η Νοεμβρίου 2022, με την ολοκλήρωση της παράδοσης των υλικών όπως ορίζεται στην παρούσα και για την πληρωμή της αμοιβής του Αναδόχου, επί της οποίας θα πραγματοποιούνται οι νόμιμες κρατήσεις, θα πρέπει να εκδίδεται το εκ του νόμου προβλεπόμενο φορολογικό παραστατικό και να προσκομίζεται κάθε απαραίτητο δικαιολογητικό πληρωμής (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, κλπ) και θα πρέπει να έχει εκδοθεί και το σχετικό Πρακτικό Παραλαβής της εδώ συμφωνημένης προμήθειας. 3.3- Πέραν του ανωτέρω συμβατικού τιμήματος το ΕΙΠ δεν υπέχει ουδεμία άλλη οικονομική, ή ασφαλιστική υποχρέωση έναντι της Αναδόχου. Άρθρο 4 Δικαιώματα – υποχρεώσεις συμβαλλομένων 4.1-Η Ανάδοχος ρητώς εγγυάται την άριστη παράδοση υλικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται ανωτέρω. 4.2-Η ολοκλήρωση της αγοράς θα πιστοποιείται με Πρακτικό Παραλαβής, που θα υπογράφεται από την Επιτροπή Παραλαβής του Έργου που ορίζεται με την Απόφαση Ανάθεσης, χωρίς τη σύνταξη του οποίου δεν θα είναι δυνατή η εξόφληση του τιμήματος σύμφωνα με τα ανωτέρω. 4.3-Ούτε το Ε.Ι.Π. ούτε η Ανάδοχος θα ευθύνονται για καθυστέρηση εκπλήρωσης υποχρεώσεων τους λόγω ανωτέρας βίας και σ’ αυτή την περίπτωση θα χορηγείται μία εύλογη προθεσμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών.

-- 2 of 3 --

4.4-Το Ε.Ι.Π. υποχρεούται στην καταβολή του συμφωνηθέντος συμβατικού τιμήματος, όπως αναλυτικά προβλέπεται ανωτέρω. Άρθρο 5 Φύση της Σύμβασης 5.1-Η παρούσα αποτελεί δημόσια σύμβαση παροχής προμήθειας υλικών [CPV :39515000-5] διέπεται από τους όρους της παρούσας σύμβασης και δεν εγκαθιδρύει οποιαδήποτε άλλης μορφής συνεργασία ή σχέση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Κάθε άλλη λεπτομέρεια για την προσήκουσα προμήθεια των εδώ συμφωνούμενων υλικών, που δεν προβλέπεται στην παρούσα, ρυθμίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί συμβάσεων προμήθειας υλικών. 5.2-Όλοι οι όροι της παρούσας κρίνονται ουσιώδεις και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών απαιτεί έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων. 5.3- Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της Καλής Πίστης και των Χρηστών Συναλλακτικών Ηθών. 5.4- Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. 5.5- Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ανεπιφύλακτα ότι αποδέχονται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβαν γνώση και με τους οποίους συμφωνούν, θεωρούν δε τη Σύμβαση έγκυρη και ισχυρή, η δε ακυρότητα κάποιου επιμέρους όρου της παρούσας δεν καθιστά άκυρη ολόκληρη την παρούσα σύμβαση. 5..6- Η παρούσα Σύμβαση δεν αποτελεί συνέχεια οποιασδήποτε προηγηθείσας συνεργασίας της Αναδόχου με το ΕΙΠ, ούτε συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με προηγούμενη σύμβαση προμήθειας υλικών από την Ανάδοχο, οποιασδήποτε φύσης και είναι απολύτως αυτοτελής. Όλα τα ανωτέρω αφού συμφωνήθηκαν, συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) πρωτότυπα, που νομίμως υπεγράφησαν όπως ακολουθεί, κι έλαβε κάθε συμβαλλόμενος από ένα (1). ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Ε.Ι.Π. Για την Ανάδοχο Ο Πρόεδρος του Ε.Ι.Π. Μιχαηλίδης Δημήτριος Νίκος Αλ. Κούκης

-- 3 of 3 --