ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Ελευθερία Τζίμα και ΣΙΑ Ε.Ε

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ(Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.) Στα Ιωάννινα σήμερα την 24/6/2026, ημέρα Τετάρτη οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Α) Αφενός η Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.), η οποία εδρεύει στα Ιωάννινα Ηπείρου, επί της οδού Θ. Πασχίδη αρ. 54 και έχει ΑΦΜ 090040713 εκπροσωπούμενη στο παρόν από την κα Βασιλική Λάππα νόμιμη εκπρόσωπο της Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η., που θα καλείται στο εξής «η Αναθέτουσα Αρχή» και β) Αφετέρου η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΡΑΜΜΗ » που εδρεύει στα Ιωάννινα επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου 124, Ιωάννινα , με ΑΦΜ 082479295 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Ελευθερία Τζίμα και ΣΙΑ Ε.Ε του Βασιλείου που θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: ΠΡΟΟΙΜΙΟ: Η πρώτη των συμβαλλομένων λειτουργεί Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας στην περιοχή του Τομέα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων – Θεσπρωτίας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2716/1999 και εποπτεύεται από την Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Η αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων που έχει καθοριστεί ως ανάδοχος και εφαρμόζει στα πλαίσια της προώθησης των σκοπών της, προέβη στην απευθείας ανάθεση με αντικείμενο τη σύναψη σύμβασης προμήθειας ειδών γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων για τις λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. σε όλες τις Δομές στα Ιωάννινα. Η Ανάδοχος υπέβαλε την 407 /11-6-2026 σχετική προσφορά η οποία ήταν και η μοναδική που υποβλήθηκε. Ύστερα από τα ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή, σε εκτέλεση απόφασης πρακτικού ΔΣ Νο5/ 5-6-2025 και έπειτα από απευθείας πρόσκληση στην Ανάδοχο, η πρώτη συμβαλλόμενη αναθέτει με την παρούσα σύμβαση στην Ανάδοχο την προμήθεια ειδών με Γραφική ύλη και λοιπών υλικών γραφείων σύμφωνα με την προσφορά της, με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες η Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Η υπογραφή της παρούσης από την Ανάδοχο ισοδυναμεί με αποδοχή εκ μέρους της των αρχών και των σκοπών της Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.. Η παρούσα σύμβαση τελεί υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι μέχρι την ημέρα παράδοσης-παραλαβής των προς προμήθεια ειδών θα είναι σε ισχύ τα προγράμματα της Εταιρείας Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου και η σχετική χρηματοδότηση. Σε αντίθετη περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αρνηθεί αζημίως την παραλαβή των προς προμήθεια ειδών, χωρίς να οφείλει οιαδήποτε αποζημίωση στην Ανάδοχο. Άρθρο 1: Αντικείμενο σύμβασης 1.1 Το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης αφορά στην προμήθεια από την Ανάδοχο ειδών γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων όπως αποτυπώθηκε ήδη στην προσφορά της Αναδόχου. 1.2 Με την παρούσα η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στην Ανάδοχο, η οποία αναλαμβάνει την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων συγκεκριμένα των ειδών στις αντίστοιχες αναγραφόμενες τιμές που αποτυπώνονται στον πίνακα οικονομικής προσφοράς όπως αυτός συμπληρώθηκε, υπογράφηκε νομίμως με την εταιρική σφραγίδα και κατατέθηκε εμπροθέσμως στην Εταιρεία μας. 1.3. Η Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι θεωρεί το τίμημα που δικαιούται να λάβει (όπως αποτυπώνεται στον πίνακα των προσφορών) επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την προμήθεια των αντίστοιχων ειδών γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων, μετά από προσήκουσα έρευνα που πραγματοποίησε πριν την υποβολή της προσφοράς της. Η ανάδοχος εγγυάται ότι:

-- 1 of 4 --

Τα προς προμήθεια είδη αποτελούν μια ενιαία ομάδα, είναι κατά δήλωση της Αναδόχου καινούργια και αμεταχείριστα και συσκευασμένα. H ελάχιστη χρονική περίοδος εγγύησης των ανωτέρω ειδών θα καλύπτει την αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών ή μη σύμφωνων με τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας ειδών. Άρθρο 2: Διάρκεια της σύμβασης Η σύμβαση θα εκτελεστεί πλήρως μέχρι την 31/12/2026. Εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος η ανάδοχος υποχρεούται να έχει παραδώσει το σύνολο των ειδών στην αναθέτουσα αρχή ή μέρος του συνόλου, να έχει εκδώσει τα απαιτούμενα παραστατικά (τιμολόγια, δελτία αποστολής) και η αναθέτουσα αρχή μαζί με το πρακτικό της επιτροπής παραλαβής υποχρεούται να έχει εξοφλήσει το σύνολο του συμφωνηθέντος τιμήματος. Άρθρο 3: Τόπος και Τρόπος Παράδοσης της Προμήθειας - Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή 4.1.Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν με δαπάνες, ευθύνη και φροντίδα του προμηθευτή στην εκάστοτε δομή της Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. η οποία θα έχει υποδειχθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο της κάθε Δομής τουλάχιστον τρείς ημέρες ( 3 ημέρες ) πριν την παράδοση των ειδών γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου . Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται κατά την ημερομηνία παράδοσης/παραλαβής της προμήθειας να μην την αποδεχτεί τελικώς αν αυτή δε συμφωνεί με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η ανάδοχος με την παρούσα σύμβαση. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να τάξει διήμερη προθεσμία στην ανάδοχο ώστε να διορθώσει ή να αντικαταστήσει με δικά της έξοδα και δαπάνες ελλείψεις των παραδοτέων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απορρίψει την προμήθεια ως απαράδεκτη και να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, οπότε η Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει το αντίστοιχο τίμημα, νομιμοτόκως, καθώς και κάθε έξοδο στο οποίο υποβλήθηκε η Αναθέτουσα Αρχή από και εξαιτίας της αντισυμβατικής ενέργειας της Αναδόχου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 534 επόμενα του Αστικού Κώδικα. 4.2 Η Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτη από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα της που απορρέει από αυτή, εφόσον παρέδωσε ή δεν αποκατέστησε προβληματικό/ελαττωματικό είδος μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που τυχόν της χορηγήθηκε, ενώ η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αναζητήσει κάθε περαιτέρω ζημία της. Επιπλέον, λόγος να κηρυχθεί έκπτωτη η ανάδοχος είναι στην περίπτωση που παραδώσει προς προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία τους από κάθε άλλη αρμόδια αρχή της Ελλάδος ή της Ε.Ε. . Άρθρο 4: Πληρωμή τιμήματος (αμοιβή αναδόχου) Το συνολικό τίμημα πώλησης των προς προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ανέρχεται στο ποσό 5.840,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με την παράδοση των προς προμήθεια ειδών και την έκδοση σχετικού παραστατικού από την Ανάδοχο και το πρακτικό παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής παραλαβών της Εταιρίας Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.). Η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλει το τίμημα με χρηματική μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό της Αναδόχου στην Τράπεζα Πειραιώς Νο 3901.71. 3010.0063.0104. 0036.191 Άρθρο 5: Καταγγελία Α) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα για σπουδαίο λόγο οποτεδήποτε. Ενδεικτικά σπουδαίο λόγο αποτελεί: 1) Η κήρυξη του άλλου μέρους σε κατάσταση πτώχευσης ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση (ειδική ή κοινή) ή καθεστώς συνδιαλλαγής. 2) Η περιέλευση του άλλου μέρους σε αδυναμία ή σε κατάσταση παύσεως πληρωμών. 3) Η μη συνέχιση της χρηματοδότησης της δομής από τη διαχειριστική αρχή που αναφέρεται στο προοίμιο ή η εντολή της διαχειριστικής αρχής να διακοπεί η με το παρόν περιγραφόμενη συνεργασία της Αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο.

-- 2 of 4 --

Β) Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και επιφέρει τα αποτελέσματά της μετά από 3 ημέρες από την κοινοποίηση της, οπότε και τα μέρη θα προχωρήσουν σε εκκαθάριση τυχόν μεταξύ τους οικονομικών και άλλων εκκρεμοτήτων (πχ παράδοση ποσοτήτων κ.λ.π). Αν ο λόγος της καταγγελίας ανάγεται σε υπαιτιότητα κάποιου μέρους, το άλλο μέρος δικαιούται αποζημίωσης για κάθε θετική και αποθετική ζημία του. Η ύπαρξη σπουδαίου λόγου καταγγελίας αίρει την υπαιτιότητα του μέρος στο οποίο αφορά. Άρθρο 6: Ανωτέρα Βία Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του και επομένως δεν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς. Το συμβαλλόμενο μέρος, που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε δύο (2) ημέρες από τότε, που συνέβησαν τα περιστατικά, που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει στο άλλο μέρος εγγράφως και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας, αν μέσα στην ανωτέρω επταήμερη προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά, που συνιστούν την ανωτέρα βία και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία Άρθρο 7: Τήρηση διατάξεων εργατικής νομοθεσίας Η Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την ισχύουσα Σ.Σ.Ε., τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων, καθώς και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου κ.λπ., σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση, δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται μονομερώς από την Αναθέτουσα Αρχή η σύμβαση με τον Ανάδοχο. Άρθρο 8: Εκχωρήσεις - Υπεργολαβίες Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούται να εκχωρεί, δίνει ως ενέχυρο ή μεταβιβάζει την Σύμβαση ή οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις, που περιέχονται σε αυτή, χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του έτερου μέρους, πλην της εκχώρησης της είσπραξης των απαιτήσεων, που απορρέουν από τη σύμβαση, σε αναγνωρισμένη εμπορική τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα σε Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ανάδοχος δικαιούται να αναθέτει σε υπεργολάβο ή υπεργολάβους την εκτέλεση όλου ή τμήματος του Έργου, κατόπιν σχετικής έγγραφης συναίνεσης της Αναθέτουσας Αρχής. Άρθρο 9: Βαρύτητα εγγράφων Οι σχέσεις της Αναθέτουσας Αρχής και της Αναδόχου, ρυθμίζονται από την παρούσα σύμβαση, την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα έγγραφα, που σχετίζονται με την εν λόγω προμήθεια. Για την άρση τυχόν αμφισβητήσεων ή συγκρουόμενων ρυθμίσεων, εκτός από τους όρους που αναφέρονται ειδικά στην παρούσα σύμβαση, το κείμενο της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειμένου, εκτός βεβαίως κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών, ισχύει και το έγγραφο της οικονομικής προσφοράς της Αναδόχου. Άρθρο 10: Τροποποιήσεις - Προσθήκες Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, οποτεδήποτε, μέσα στα όρια της σύμβασης, να ζητήσει από την Ανάδοχο να αναθεωρήσει το χρονοδιάγραμμα ή να επιχειρήσει οποιαδήποτε τροποποίηση στην προμήθεια, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται αύξηση της δαπάνης. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, μόνο όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

-- 3 of 4 --

Άρθρο 11: Επίλυση διαφορών – Διατάξεις Κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. Είναι αυτονόητο, ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα Δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών, οι οποίες ενδεχόμενα θα αναφύονται μεταξύ τους. Άρθρο 12: Εμπιστευτικότητα Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που ανταλλάσσονται κατά την εκτέλεση ή επ’ ευκαιρίας της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης είναι εμπιστευτικές. Εμπιστευτικές θεωρούνται πληροφορίες και στοιχεία που δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμη και αν δεν χαρακτηρίζονται ως τέτοιες. Τα συμβαλλόμενα μέρη, οι προστηθέντες και βοηθοί εκπλήρωσής τους, υποχρεούνται να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες που λαμβάνουν από και εξαιτίας της παρούσης, να χειρίζονται με απόλυτη εχεμύθεια όλα τα έγγραφα και τις σχετικές πληροφορίες και εν γένει κάθε στοιχείο που περιέχεται στη γνώση ή στην αντίληψή τους. Τα συμβαλλόμενα μέρη δικαιούται να αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες στους εργαζομένους τους εφόσον απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας, αλλά ταυτόχρονα θα εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Απαγορεύεται ρητά η χρήση ή η εκμετάλλευση πληροφοριών που περιήλθαν ή θα περιέλθουν σε έκαστο μέρος και τους εργαζομένους, προστηθέντες, βοηθούς εκπλήρωσής τους, στο πλαίσιο του διαγωνισμού που διεξήχθη και της παρούσας σύμβασης, για σκοπούς άλλους από τους σκοπούς της παρούσας. Άρθρο 13: Ρήτρα κατά της διαφθοράς Έκαστο συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί και δεσμεύεται ότι, κατά την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος που υπέχει στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, τόσο το ίδιο όσο και οι συνδεδεμένες με αυτό εταιρείες και τα αντίστοιχα στελέχη, οι διευθύνοντες σύμβουλοι, εργαζόμενοι ή τρίτοι που ενεργούν για λογαριασμό του, δεν θα διαπράξουν οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα ή/και παράβαση των υποχρεωτικών νομικών απαιτήσεων που ισχύουν για την εκ μέρους του εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, και ότι συμφωνεί να προβεί σε όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αποτραπεί οποιοδήποτε τέτοιο αδίκημα ή/και παράβαση. Ειδικότερα, έκαστο συμβαλλόμενο μέρος δεν θα εμπλακεί σε οποιαδήποτε πράξη διαφθοράς, παραβίασης εμπιστευτικότητας, παραποίησης εγγράφων ή δεδομένων, προσφορά, υπόσχεση ή παροχή δώρων ή προνομίων σε δημόσιο υπάλληλο, αξιωματούχο ή άλλο πρόσωπο που εκτελεί καθήκοντα δημόσιου λειτουργού ή/και σε εργαζομένους (συμπεριλαμβανομένων των συγγενών τους) ή μέλη του διοικητικού συμβουλίου ενός αντισυμβαλλόμενου. Σε περίπτωση που ένα μέρος αθετήσει οποιαδήποτε από τις δηλώσεις και εγγυήσεις του παρόντος άρθρου, το έτερο μέρος δικαιούται να καταγγείλει εν όλο ή εν μέρει την παρούσα σύμβαση με άμεση ισχύ, αμφότεροι επιφυλασσόμενοι κάθε σχετικής απαίτησης. Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα.

-- 4 of 4 --