ΕΤΗΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ( Ν.Μ ΑΙΓΙΟΥ & Α.Ο. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αριθ. 3746/2025 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ & ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΟΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ( Ν.Μ ΑΙΓΙΟΥ & Α.Ο. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) Συμβατικού Τιμήματος #6.906,80 €# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Κωδικός εγγράφου: 7N94tOREkbbPHIALIjo3Vg Σελίδα: 1/13

-- 1 of 13 --

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ 6 ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΘΡΟ 7 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΘΡΟ 8 ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 9 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 11 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Κωδικός εγγράφου: 7N94tOREkbbPHIALIjo3Vg Σελίδα: 2/13

-- 2 of 13 --

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 3746/2025 Στην Αίγιο σήμερα 8 Μαΐου του έτους 2025 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γ. Ν. Ανατολικής Αχαΐας που εδρεύει στο Αίγιο, Άνω Βουλωμένο και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την Διοικητή του Νοσοκομείου κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΓΕΩΡΓΑΚΗ και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου Η εταιρεία με την επωνυμία ΣΚΟΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που εδρεύει Γερμανού 24, Πύργος Ηλείας, Τ.Κ. 27131 & έχει Α.Φ.Μ. 142045766, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. : (2412) ΠΥΡΓΟΥ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Σκορδαλή Αθαν. Νικόλαο και ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος». Λαμβάνοντας υπόψη : 1) Την από 35110/29-04-2025 προσφορά του αναδόχου. 2) Την υπ. αριθ. 209η/ 30-04-2025 απόφαση του Διοικητή. της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας στον Ανάδοχο. Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. Διοικητική εντολή: Οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου. Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. ΕΡΓΟ : ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (Ν.Μ. ΑΙΓΙΟΥ & Α.Ο.Μ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: 08-05-2025 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης του έργου και την παραλαβή του έργου (τμηματική – οριστική). Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Κωδικός εγγράφου: 7N94tOREkbbPHIALIjo3Vg Σελίδα: 3/13

-- 3 of 13 --

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά έργα, προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. Προθεσμίες: Τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. Προσφορά: Η υπ’ αριθ. 3510/29-04-2025 προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. Σύμβαση: Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου. Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση του έργου όπου αφορά τις ετήσιες υπηρεσίες συντήρησης πυροσβεστήρων της Ν.Μ. ΑΙΓΙΟΥ & της Α.Ο.Μ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή του έργου της πρόσκλησης με αρ. 3510/29-04-2025. Γ.Ν. ΑΙΓΙΟΥ  ΚΑΕ 0879 2.380,80 € (συμπεριλαμβανομένου ανάλογου ΦΠΑ) συντήρηση Γ.Ν. ΑΙΓΙΟΥ  ΚΑΕ 1429 3.008,24 € (συμπεριλαμβανομένου ανάλογου ΦΠΑ) συντήρηση Γ.Ν. ΑΙΓΙΟΥ Α.Ο.Μ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ  ΚΑΕ 1429 85,56 € (συμπεριλαμβανομένου ανάλογου ΦΠΑ) συντήρηση Α.Ο.Μ. ΚΑΛ/ΤΩΝ  ΚΑΡ 0879 1.432,20 € (συμπεριλαμβανομένου ανάλογου ΦΠΑ) συντήρηση Α.Ο.Μ. ΚΑΛ/ΤΩΝ & CPV 45343100-4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α. ΕΛΕΓΧΟΣ – ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Α.1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ Τύπος Πυροσβεστήρα Ποσότητα Ξηράς κόνεως 6 Kg 56 Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Κωδικός εγγράφου: 7N94tOREkbbPHIALIjo3Vg Σελίδα: 4/13

-- 4 of 13 --

Ξηράς κόνεως οροφής 6 Kg 5 Ξηράς κόνεως οροφής 12 kg 3 CΟ2 2 kg 5 CΟ2 5 Kg 26 Α.2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Τύπος Πυροσβεστήρα Ποσότητα Ξηράς κόνεως 6 Kg 35 Ξηράς κόνεως οροφής 12 Kg 9 Β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (Α.Ο.Μ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) Πυροσβεστικό συγκρότημα Τύπος : Κ40800 - Χωρητικότητα: 200 L - Παροχή : 26 m3/h - Μανομετρικό : 60m. Το πυροσβεστικό συγκρότημα αποτελείται από:  Δύο (2) πιεστικά δοχεία  Μία (1) ηλεκτροκίνητη αντλία  Πίνακας αυτοματισμού  Δεξαμενή νερού Γ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (Ν.Μ. ΑΙΓΙΟΥ) Το πυροσβεστικό συγκρότημα αποτελείται από πιεστικό δοχείο μεμβράνης 500 L, δύο (2) κύριες ηλεκτροκίνητες αντλίες και μία αντλία jockey (ΒΛΗΜΑ-ΚΗΜ). To πυροσβεστικό συγκρότημα συνδέεται σε εσωτερική δεξαμενή ωφέλιμης χωρητικότητας 3,5 m3, περίπου, η οποία τροφοδοτείται από τις εξωτερικές υπόγειες δεξαμενές μέσω δύο αντλιών.  Ένα (1) πιεστικό δοχείο μεμβράνης  Δύο (2) ηλεκτροκίνητες αντλίες Α200L  Μία ηλεκτροκίνητη αντλία jockey Α100 L2-4  Πίνακας αυτοματισμού  Δεξαμενή νερού Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (Ν. Μ. ΑΙΓΙΟΥ)  Έλεγχος αναπνευστικής συσκευής  Επιθεώρηση, πλήρωση με αναπνεύσιμο αέρα  Πιστοποίηση Δ.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ No. 1 Τύπος αναπνευστικής συσκευής PAS LITE S. N, αναπνευστικής συσκευής BRMM-7819 S.N. μανομέτρου WRMJ-1861 S. N. LDV θετικής πίεσης BRMN-8921 Φιάλη Drager, 6 L, 300 bar S. N. Φιάλης UH 6255 / ARNA-1196 Μάσκα ολόκληρου προσώπου Panorama Nova, τύπου P, θετικής εσωτερικής πίεσης. Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Κωδικός εγγράφου: 7N94tOREkbbPHIALIjo3Vg Σελίδα: 5/13

-- 5 of 13 --

Δ.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ No. 2 Τύπος αναπνευστικής συσκευής PAS LITE S. N, αναπνευστικής συσκευής BRMM-7960 S.N. μανομέτρου WRMK-1561 S. N. LDV θετικής πίεσης BRMM-8919 Φιάλη Drager, 6 L, 300 bar S. N. Φιάλης UH 7247 / ARMN-0339 Μάσκα ολόκληρου προσώπου Panorama Nova, τύπου P, θετικής εσωτερικής πίεσης. Δ.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ No. Τύπος αναπνευστικής συσκευής PAS LITE S. N, αναπνευστικής συσκευής BRMM-7931 S.N. μανομέτρου WRMK-0911 S. N. LDV θετικής πίεσης BRMN-0081 Φιάλη Drager, 6 L, 300 bar S. N. φιάλης UH 7221 / ARMN-0351 Μάσκα ολόκληρου προσώπου Panorama Nova, τύπου P, θετικής εσωτερικής πίεσης. Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝΦΩΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Ε.1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ Περιγραφή Ποσότητα Πυροσβεστικός σταθμός 13 Πυροσβεστική φωλιά 24 Ε.2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Περιγραφή Ποσότητα Πυροσβεστική φωλιά 6 ΣΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΤΖΟΚΛΕΙΔΩΝ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ STORZ ΣΤ.1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ Περιγραφή Ποσότητα Γατζόκλειδο ταχυσυνδέσμου τύπου STORZ 24 ΣΤ.2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Περιγραφή Ποσότητα Γατζόκλειδο ταχυσυνδέσμου τύπου STORZ 6 Z. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ Περιγραφή Ποσότητα Διπλό φίλτρο προσωπίδας ημίσεως προσώπου, 3Μ 6200, 6075 2 x A1 + Form. 60 Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Κωδικός εγγράφου: 7N94tOREkbbPHIALIjo3Vg Σελίδα: 6/13

-- 6 of 13 --

Ελάχιστη διάρκεια διατήρησης (shelf life) φίλτρων εντός κλειστής συσκευασίας: 5 έτη. Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ Περιγραφή Ποσότητα Προμήθεια κι εγκατάσταση ενός πυροσβεστικού σταθμού, πλήρως εξοπλισμένου. 1 Τεχνική περιγραφή έργου – προδιαγραφές Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ  Η συντήρηση, αναγόμωση των πυροσβεστήρων θα γίνει σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43, Φ.Ε.Κ. 52/Β’/2005 και την 17230/671, ΦΕΚ1218/Β’/2005 και όλες τις τροποποιήσεις αυτών.  Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρίας, περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης (σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43, Φ.Ε.Κ. 52/Β’/2005 και την 17230/671, ΦΕΚ1218/Β’/2005).  Απαραίτητη είναι επίσης και η προσκόμιση εκ μέρους του ανάδοχου πιστοποιητικού συμμόρφωσης συστήματος για την ποιότητα ISO.  Για την συντήρηση, αναγόμωση όλων των πυροσβεστήρων θα γίνει σταδιακή παραλαβή τους από τους χώρους του Νοσοκομείου. Συγκεκριμένα από κάθε χώρο θα παραλαμβάνονται οι μισοί πυροσβεστήρες, θα συντηρούνται, αναγομώνονται και αφού επιστραφούν θα παραλαμβάνονται οι υπόλοιποι και ούτω καθεξής.  Κάθε φορά θα συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά ο αριθμός και το είδος των πυροσβεστήρων που παραλήφθηκαν από ανάδοχο προς συντήρηση, αναγόμωση. Ο ανάδοχος θα παραλάβει πυροσβεστήρες απ’ όλους τους χώρους του Νοσοκομείου.  Οι πυροσβεστήρες θα πρέπει να φέρουν στο λαιμό του πυροσβεστήρα δακτύλιο ελέγχου .  O προμηθευτής θα παραδώσει την κατά τον νόμο βεβαίωση ελέγχου συντήρησης, αναγόμωσης των πυροσβεστήρων στην οποία θα αναγράφεται: α) ότι οι εργασίες συντήρησης, αναγόμωσης πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43, Φ.Ε.Κ. 52/Β’/2005 και την 17230/671, ΦΕΚ1218/Β’/2005 και όλες τις τροποποιήσεις αυτών. β) ο αριθμός των πυροσβεστήρων που συντηρήθηκαν, αναγομώθηκαν και ότι πληρούν τους όρους καλής λειτουργίας και ασφάλειας για να χρησιμοποιηθεί για ανανέωση βεβαιώσεων πυρασφάλειας. γ) ότι οι πυροσβεστήρες που συντηρήθηκαν, αναγομώθηκαν αναγράφονται στο Μητρώο Συντήρησης Αναγνωρισμένης Εταιρίας αντίγραφο του οποίου θα καταθέσουν στο τμήμα μας.  Στο Μητρώο Συντήρησης της Αναγνωρισμένης Εταιρίας θα αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία των πυροσβεστήρων και οι εργασίες που έγιναν σε καθένα καθώς και το έτος προηγούμενου και επόμενου ελέγχου συντήρησης, αναγόμωσης. Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Κωδικός εγγράφου: 7N94tOREkbbPHIALIjo3Vg Σελίδα: 7/13

-- 7 of 13 --

Β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (Α.Ο.Μ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)  Ο ανάδοχος θα πραγματοποιεί μία ετήσια πλήρη συντήρηση του πυροσβεστικού συγκροτήματος (με όλα τα απαιτούμενα υλικά) κι έναν εξαμηνιαίο έλεγχο.  Με την ολοκλήρωση της συντήρησης και του ελέγχου ο ανάδοχος θα προσκομίζει τα αντίστοιχα δελτία συντήρησης και ελέγχου.  Με την ολοκλήρωση της συντήρησης ο ανάδοχος θα προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση από Μηχ/γο Μηχανικό για την καλή λειτουργία του πιεστικού συγκροτήματος. Γ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (Ν.Μ. ΑΙΓΙΟΥ)  Ο ανάδοχος θα πραγματοποιεί μία ετήσια πλήρη συντήρηση του πυροσβεστικού συγκροτήματος (με όλα τα απαιτούμενα υλικά) κι έναν εξαμηνιαίο έλεγχο.  Με την ολοκλήρωση της συντήρησης και του ελέγχου ο ανάδοχος θα προσκομίζει τα αντίστοιχα δελτία συντήρησης και ελέγχου.  Με την ολοκλήρωση της συντήρησης ο ανάδοχος θα προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση από Μηχ/γο Μηχανικό για την καλή λειτουργία του πιεστικού συγκροτήματος. Δ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (Ν.Μ. ΑΙΓΙΟΥ)  Με την ολοκλήρωση της συντήρησης των αναπνευστικών συσκευών ο ανάδοχος θα προσκομίζει το αντίστοιχο πιστοποιητικό συντήρησης για κάθε μία. Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΦΩΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  Αντικατάσταση όλων των στεγανοποιητικών φλατζών.  Έλεγχος πυροσβεστικών φωλεών (κρουνών, πυροσβεστικών σωλήνων, ρακόρ, ακροσωληνίων, ανεμών, κλπ.).  Με την ολοκλήρωση της συντήρησης και του ελέγχου ο ανάδοχος θα προσκομίζει τα αντίστοιχα δελτία συντήρησης και ελέγχου. Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  Προμήθεια κι εγκατάσταση ενός πυροσβεστικού σταθμού, πλήρως εξοπλισμένου βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Η εγκατάσταση του πυροσβεστικού σταθμού θα πραγματοποιηθεί στο υπόγειο του κτιρίου Α. Θ. Γενικά  Για ότι δεν έχει προβλεφθεί στην παρούσα τεχνική περιγραφή, ισχύουν όλες εκείνες οι ενέργειες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους κατασκευαστικούς οίκους των εξοπλισμών-εγκαταστάσεων, κ.ο.κ., ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων και να προλαμβάνονται πιθανές βλάβες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Εξαιτίας διαφορετικού αντικειμένου και αδειών, δίδεται η δυνατότητα να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι ανάδοχοι, για όποια από τις τρείς (3) ενότητες τους καλύπτει το επαγγελματικό τους αντικείμενο, μεμονωμένα ή και συνολικά. Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Κωδικός εγγράφου: 7N94tOREkbbPHIALIjo3Vg Σελίδα: 8/13

-- 8 of 13 --

 Η οικονομική προσφορά για να γίνει αποδεκτή θα πρέπει να δοθεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα ξεχωριστά για κάθε υπηρεσία ή υλικό.  Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα πρέπει να είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (αρκεί να εξασφαλίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές.  Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί ανά νοσηλευτική μονάδα, ξεχωριστά για υπηρεσίες και υλικά.  Όσον αφορά την Νοσηλευτική μονάδα ΑΙΓΙΟΥ η προσφορά θα πρέπει να δοθεί ξεχωριστά για υπηρεσία και ξεχωριστά για την προμήθεια υλικών (σύμφωνα με τον πίνακα). Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει και αυτή ξεχωριστά στην εταιρεία με την πιο οικονομικά συμφέρουσα προσφορά.  Όσον αφορά τη Νοσηλευτική μονάδα ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ η προσφορά θα πρέπει να δοθεί ξεχωριστά για κάθε υπηρεσία (σύμφωνα με τον πίνακα). Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει στην εταιρεία με την πιο οικονομικά συμφέρουσα προσφορά στο σύνολο των δύο (2) υπηρεσιών.  Για κάθε εργασία θα πρέπει να εκδοθούν διαφορετικές υπεύθυνες δηλώσεις για τη σωστή λειτουργία των συστημάτων.  Επί ποινή αποκλεισμού ο υποψήφιος ανάδοχος —για το αντικείμενο ελέγχου-αναγόμωσης και συντήρησης πυροσβεστήρων— θα πρέπει να καταθέσει τα παρακάτω πιστοποιητικά-βεβαιώσεις: 1. Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρείας, περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης (σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43, Φ.Ε.Κ. 52/Β’/2005 και την 17230/671, ΦΕΚ1218/Β’/2005). 2. Πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001: 2015. 3. Πιστοποιητικό αρμοδίου ατόμου για τον περιοδικό έλεγχο πυροσβεστήρων από αναγνωρισμένο φορέα. 4. Βεβαίωση για την έγκριση κανονισμού λειτουργίας κέντρου επανελέγχου φιαλών. 5. Άδεια λειτουργίας, από την αρμόδια διεύθυνση της Περιφέρειας, αναγόμωσης πυροσβεστήρων χαμηλής & υψηλής πίεσης όλων των τύπων. 6. Πιστοποιητικό έγκρισης συστήματος ποιότητας (IS-ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) σύμφωνα με τις οδηγίες 2010/35/ΕΕ & 2008/68/ΕΚ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων (εταιρειών) που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το σύνολο των ανωτέρω δικαιολογητικών για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. ΑΡΘΡΟ 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Η συντήρηση κι οι επισκευές των πυροσβεστήρων θα γίνονται από Τεχνικούς του " ΑΝΑΔΟΧΟΥ " , ειδικά εκπαιδευμένους. 2. Σε περίπτωση έκτακτων βλαβών που θα συμβούν πέραν από τις προκαθορισμένες ημερομηνίες προληπτικής συντήρησης , ο " ΑΝΑΔΟΧΟΣ " υποχρεούται να μεριμνήσει για την αποκατάσταση αυτών, εντός 3 ωρών από της σχετικής γραπτής ή τηλεφωνικής κλήσεώς της, εκτός αν για λόγους λειτουργικότητας συμφωνηθεί με το Τμήμα Τεχνικού διαφορετικά ή εκτός αν υπάρξει βλάβη ταυτόχρονα και από τους δύο (2) κύριους ανελκυστήρες, οπότε η προσέλευση και αποκατάσταση θα πρέπει να είναι άμεση. 3. Οι εργασίες συντήρησης κι επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του "ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ" ή στα εργαστήρια του " ΑΝΑΔΟΧΟΥ " κατά την κρίση των Τεχνικών της. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των εργασιών προληπτικής συντήρησης θα προσυμφωνούνται με το αρμόδιο τμήμα (Τμήμα Τεχνικού) του “ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ”, ώστε να επιτυγχάνεται η καλλίτερη δυνατή εκμετάλλευση του “νεκρού” χρόνου του μηχανήματος. Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Κωδικός εγγράφου: 7N94tOREkbbPHIALIjo3Vg Σελίδα: 9/13

-- 9 of 13 --

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στην αποθήκη του νοσοκομείου, με ευθύνη και έξοδα δικά του και σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές όπως αναφέρονται στο ανωτέρω άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης. 5. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου. 6. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 7. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 8. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το Έργο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας Ομάδα Έργου με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης. 9. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της. 10. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 11. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 08 / 05 / 2025 έως 07 / 05 / 2026 με δικαίωμα δίμηνης ( 2 ) παράτασης χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αναδόχου. Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της αναθέτουσας αρχής. Εντός πέντε (5) ημερών από την Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει στην ΕΠΠΕ λεπτομερές πρόγραμμα εκτέλεσης της Σύμβασης, στο οποίο θα εμφανίζονται όλες οι δραστηριότητες του Έργου και οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους. Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Κωδικός εγγράφου: 7N94tOREkbbPHIALIjo3Vg Σελίδα: 10/13

-- 10 of 13 --

Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της ΕΠΠΕ. Αν πάντως η εκτέλεση της Σύμβασης δεν προχωρεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, η ΕΠΠΕ μπορεί να δώσει στον Ανάδοχο την εντολή να το αναθεωρήσει και να της υποβάλει το αναθεωρημένο αυτό πρόγραμμα προς έγκριση. ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σε περίπτωση που η προμήθεια ή το έργο παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 207. ΑΡΘΡΟ 6. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 6.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 6.906,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 6.2. Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και στην παρ.1 του άρθρου 1 της Υπουργικής Απόφασης 52445 ΕΞ 2023 (Β΄2385) περί υποχρέωσης υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους Οικονομικούς Φορείς. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία στα κάτωθι στοιχεία: Επωνυμία : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (Ν.Μ ΑΙΓΙΟΥ) Α.Φ.Μ. : 999894869 Δ.Ο.Υ. : Αιγίου Κωδ. Μητρώου: 1015.Ε00190.0001 Διεύθυνση : Άνω Βουλωμένο Τ.Κ. : 25100 Αίγιο 6.3. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσιών με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Με την πληρωμή θα γίνει η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Κωδικός εγγράφου: 7N94tOREkbbPHIALIjo3Vg Σελίδα: 11/13

-- 11 of 13 --

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Προμηθευτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016 άρθρο 133. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Προμηθευτής απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το Έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 9. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 202 του Ν. 4412/2016. Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του Έργου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 10. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου και η από 3510/29-04-2025 κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών , η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: α) Η παρούσα σύμβαση β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου και o N. 4412/2016 ή 4782/2021 γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού ή η πρόσκληση ενδιαφέροντος δ) Η προσφορά του Αναδόχου Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Κωδικός εγγράφου: 7N94tOREkbbPHIALIjo3Vg Σελίδα: 12/13

-- 12 of 13 --

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ’ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια του Αιγίου, σύμφωνα με το άρθρο 175 Ν. 4412/2016, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ Γ. Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Υπογραφή: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΡΔΑΛΗΣ Πατρώνυμο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΦΜ: 142045766 Ημ. Υπογραφής: 07/05/2025 13:34:42 Κωδικός εγγράφου: 7N94tOREkbbPHIALIjo3Vg Σελίδα: 13/13

-- 13 of 13 --