Σύμβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης των βασικών servers του Πανεπιστημίου,με ανταλλακτικά για τα έτη 2020, 2021 και 2022,

1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Λεωφ. Συγγρού αρ. 136, 17671 Καλλιθέα, Τ: 210 9201441, F: 210 9238702, e-mail: tmima.promithion@panteion.gr Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CPV 72253200-5 Αρ. πρωτ: ΔΟΔ 04 / 27-1-2020 Στην Καλλιθέα σήμερα την 27/ 1 /2020 ημέρα Δευτέρα, μεταξύ αφενός: α)του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών”, που εδρεύει στην Καλλιθέα, στη Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, με Α.Φ.Μ: 090015175, Δ.Ο.Υ: Α΄ Καλλιθέας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Καθηγητή Νικόλαο Λέανδρο Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Ιδρύματος που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «το Πανεπιστήμιο» και αφετέρου: β) της εταιρείας με την επωνυμία «ΡOM - ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα και στην οδό Φιλολάου 111, Τ.Κ. 11633, με Α.Φ.Μ.: 095324796 και Δ.Ο.Υ.: Ζ΄Αθηνών όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κο ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΙΑΚΩΒΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με Α.Δ.Τ. Χ 627626/1-3- 2004 και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», αφού έλαβαν υπ' όψιν τους: 1. Την με αριθ. 5/10-12-2019 (θέμα 23ο) Απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος.(ΑΔΑ: Ω0Β2469Β7Α-ΚΥΡ, ΑΔΑΜ: 19REQ006079977) 2. Την με αριθ.πρωτ. 5111/18-12-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης - Προέγκριση ετών 2020, 2021,2022 (ΑΔΑ ΨΚΕΣ469Β7Α-ΚΜ5, ΑΔΑΜ: 19REQ006080040). 3. Την με αριθ. πρωτ. 15239/23-12-2019 προσφορά του Αναδόχου να παρέχει τις υπηρεσίες και εγγυήσεις που αναφέρονται κατωτέρω. 4. Την με αριθ. 7/23-12-2019 (θέμα 20ο) Απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος.(ΑΔΑ: ΡΟΩ3469Β7Α-ΜΧΚ, ΑΔΑΜ:20AWRD006198688) Συμφώνησαν ,συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Συγκεκριμένα, με την παρούσα σύμβαση το Πανεπιστήμιο αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αποδέχεται και αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του κεντρικού

-- 1 of 7 --

2 μηχανογραφικού εξοπλισμού της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου, και συγκεκριμένα για την συντήρηση των βασικών servers με ανταλλακτικά για τα έτη 2020, 2021 και 2022, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην με αριθ. πρωτ. 15239/23-12-2019 προσφορά του Αναδόχου και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης σύμβασης. 1.2. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για τα έτη 2020, 2021 και 2022 το συνολικό ποσό των δέκα χιλιάδων σαράντα τεσσάρων ευρώ (10.044,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι το ποσό των οκτώ χιλιάδων εκατό (8.100,00€) μη-συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το ετήσιο τίμημα που θα καταβάλλει η αναθέτουσα αρχή στον Ανάδοχο για την για την ετήσια συντήρηση των servers με ανταλλακτικά για τα έτη 2020, 2021 και 2022, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην από 15239/23-12-2019 προσφορά του Αναδόχου και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης σύμβασης. ανέρχεται στο ποσό 3.348,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι το ποσό των 2.700,00 € μη- συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Άρθρο 2 ΤΙΜΗΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2.1. Ο δικαιούχος ανάδοχος θα εκδίδει για τις υπηρεσίες που θα παράσχει δύο (2) ισόποσα τιμολόγια ετησίως, με ημερομηνία έκδοσης 30/06 και 31/12, για τα οικονομικά έτη 2020,2021 και 2022. . Το τίμημα θα καταβληθεί από το Πανεπιστήμιο στον Ανάδοχο, από την πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού της Αναθέτουσας Αρχής και πιο συγκεκριμένα από τον ΚΑΕ 0887.00.01 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Οικονομικών ετών 2020, 2021 και 2022, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, μετά την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή του Πανεπιστημίου και την έκδοση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες, που διέπουν την λειτουργία, τρόπο πληρωμής, κλπ του Πανεπιστημίου. 2.2. Η πληρωμή θα γίνει μετά τη σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής των εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, με χρηματικά εντάλματα που θα εκδοθούν στο όνομα του δικαιούχου, με βάσει τα τιμολόγιά του, αφού γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις και ύστερα από θεώρηση αυτών από τα αρμόδιο όργανα Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να καταθέσει ο Ανάδοχος προκειμένου να πληρωθεί, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της υπογραφής του Πρωτοκόλλου Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή του Πανεπιστημίου, είναι τα παρακάτω: (α)Εξοφλητική Απόδειξη των παραστατικών που εξοφλούνται. (β)Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του δικαιούχου. (γ)Ασφαλιστική ενημερότητα. (δ)Δελτίο φορολογικής ενημερότητας. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. 2.3.Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις, τέλη, φόρους, κλπ. σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του νόμου, που διέπουν την λειτουργία της Αναθέτουσας Αρχής, που συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερόμενο τίμημα. Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται και βαρύνουν τον Ανάδοχο και όλες οι τυχόν επιμέρους δαπάνες, υπηρεσίες και προμήθειες των κάθε είδους και φύσεως επιμέρους υλικών, που θα απαιτηθούν για την άρτια, πλήρη και εμπρόθεσμη εκτέλεση της παρούσας σύμβασης από

-- 2 of 7 --

3 τον Ανάδοχο, η επιμέλεια, η προμήθεια και οι δαπάνες των οποίων βαρύνουν τον ίδιο. 2.4. Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται και βαρύνουν τον Ανάδοχο και όλες οι τυχόν επιμέρους δαπάνες, υπηρεσίες και προμήθειες των κάθε είδους και φύσεως επιμέρους υλικών, που θα απαιτηθούν για την άρτια, πλήρη και εμπρόθεσμη εκτέλεση της παρούσας σύμβασης από τον Ανάδοχο, η επιμέλεια, η προμήθεια και οι δαπάνες των οποίων βαρύνουν τον ίδιο. 2.5. Σε κάθε πληρωμή τoν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: (α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). (β) Επί της ανωτέρω κράτησης, κρατείται χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. (γ) Κράτηση Υπέρ του Δημοσίου ύψους 0,02% (στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.6 του Ν.4412/2016. (δ) Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 0,06%, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/1994 θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό συναλλαγής (αφαιρουμένων των ανωτέρω κρατήσεων) του εκάστοτε τιμολογίου (το ποσοστό του φόρου ορίζεται σε 4% για προμήθεια υλικών ή 8% για παροχή υπηρεσιών). Το Πανεπιστήμιο θα χορηγεί βεβαίωση για την παρακράτηση του ανωτέρω φόρου, προκειμένου να τη χρησιμοποιεί κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στη Δ.Ο.Υ. 2.6. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Πανεπιστήμιο. Η δε δαπάνη βαραίνει τον ΚΑΕ 0887.00.01 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Οικονομικών ετών 2020, 2021 και 2022, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 5111/18-12-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης - Προέγκριση ετών 2020, 2021,2022 (ΑΔΑ ΨΚΕΣ469Β7Α-ΚΜ5, ΑΔΑΜ: 19REQ006080040) 2.7.Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις. Άρθρο 3 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 3.1.Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει των σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών έως 31/12/2022. 3.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει τις υπηρεσίες του στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου η

-- 3 of 7 --

4 αρμόδια επιτροπή παραλαβής του εν λόγω έργου να πιστοποιήσει την έγκαιρη εγκατάσταση / αναβάθμιση / όπου προβλέπεται και την καλή εκτέλεση της σύμβασης. Άρθρο 4 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ως τόπος παράδοσης των υπό ανάθεση υπηρεσιών ορίζεται η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης, η οποία στεγάζεται στον τρίτο όροφο του παλαιού Κτιρίου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, εις στην Λεωφ. Συγγρού 136 – 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. Ως χρόνος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο του προσφερόμενων υπηρεσιών από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης για ένα έτος για το 2020, και αντίστοιχα για το 2021 και το 2022. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν αναφέρονται σε περιοχές ευθύνης του, αποτελούν σοβαρότατους λόγους που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης ή για λόγους ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος, εντός 15 ημερών αφότου λάβει γνώση γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στο Πανεπιστήμιο αίτημα μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και λεπτομερή στοιχεία του αιτήματός του, ώστε να καταστεί αμέσως δυνατή η εξέτασή του. Το Πανεπιστήμιο θα εξετάσει το αίτημα του Αναδόχου και θα αποφασίσει τελικά, εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ. Σε περίπτωση καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος, το Πανεπιστήμιο δικαιούται, αφού ειδοποιήσει σχετικά τον Ανάδοχο, να καταγγείλει τη Σύμβαση και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. Άρθρο 5 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 5.1. Το Πανεπιστήμιο, δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α)Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί την προμήθεια με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση. β)Ο Ανάδοχος αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει Διοικητικές Εντολές. γ)Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει την προμήθεια ή μέρος αυτής υπεργολαβικά χωρίς την άδεια του Πανεπιστημίου. δ)Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. ε)Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. 5.2. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους του Πανεπιστημίου καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, το Πανεπιστήμιο δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν το Πανεπιστήμιο γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 5.3. Με την μετά από καταγγελία του Πανεπιστημίου λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος

-- 4 of 7 --

5 υποχρεούται μετά από αίτηση του Πανεπιστημίου: α)να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρέωσης του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. β)να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει το Πανεπιστήμιο, όποιο προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 5.4. Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, το Πανεπιστήμιο βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους των υπηρεσιών καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 5.5. Το Πανεπιστήμιο αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων. 5.6. Το Πανεπιστήμιο δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τα παραδοθέντα ή παραγγελθέντα από τον Ανάδοχο υλικά και αντικείμενα, που δεν έχει ακόμα πληρώσει, χρεώνοντας για την δαπάνη τον Ανάδοχο. 5.7. Το Πανεπιστήμιο δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού της Συμβατικής Τιμής και το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό. Άρθρο 6 ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημιά ή απώλεια των προϊόντων που θα παραδοθούν στο Πανεπιστήμιο σε εκτέλεση της σύμβασης, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή, ακόμη και αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο και τις αποφάσεις του Πανεπιστημίου. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου, του προσωπικού του ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημιάς που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της υλοποίησης της προμήθειας από τον Ανάδοχο, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού ή σε ελάττωμα της προμήθειας. Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως το Πανεπιστήμιο, για κάθε ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα ή αμέλεια του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση της συντήρησης - προμήθειας. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλεια του προσωπικού του που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης καθώς και στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών αυτών σε οποιοδήποτε κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Άρθρο 7 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Πανεπιστημίου. Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Πανεπιστημίου, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. Άρθρο 8 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

-- 5 of 7 --

6 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς το Πανεπιστήμιο τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Το Πανεπιστήμιο υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. Άρθρο 9 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση της προμήθειας. Στην παρούσα σύμβαση επισυνάπτονται ως αναπόσπαστα στοιχεία αυτής, αποτελώντας ενιαίο κείμενο με αυτή, δεσμεύοντας εξίσου τα συμβαλλόμενα μέρη και με την αναφερόμενη σειρά ισχύος τα παρακάτω αναφερόμενα, αρχής γενομένης από την παρούσα σύμβαση, ως επέχουσας πρωταρχική ισχύ, έναντι των υπολοίπων συμβατικών εγγράφων: 1. η με αριθ.πρωτ. 5111/18-12-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης - Προέγκριση ετών 2020, 2021,2022 (ΑΔΑ ΨΚΕΣ469Β7Α-ΚΜ5, ΑΔΑΜ: 19REQ006080040). 2. ην με αριθ. πρωτ. 15239/23-12-2019 προσφορά του Αναδόχου να παρέχει τις υπηρεσίες και εγγυήσεις που αναφέρονται κατωτέρω. 3. η με αριθ. 7/23-12-2019 (θέμα 20ο) Απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος.(ΑΔΑ: ΡΟΩ3469Β7Α-ΜΧΚ, ΑΔΑΜ:20AWRD006198688) Άρθρο 10 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.  Το Πανεπιστήμιο και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην Καλλιθέα.  Οι όροι και οι συμφωνίες της παρούσης συμβάσεως υπερισχύουν όλων των προγενεστέρων συμφωνιών μεταξύ του Πανεπιστημίου και του Αναδόχου, οι δε παρεχόμενες από τον Ανάδοχο υπηρεσίες θα διέπονται στο εξής από τους όρους και συμφωνίες της παρούσης σύμβασης.  Οποιαδήποτε τυχόν προφορική συνεννόηση δεν είναι ισχυρά.  Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Μετά τα παραπάνω συμφωνηθέντα και συνομολογηθέντα, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλομένους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα αντίτυπα σε απλό φύλλο χάρτου. Από τα τρία (3) αυτά πρωτότυπα αντίτυπα της σύμβασης, τα μεν δύο (2) κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, το δε άλλο έλαβε ο «Ανάδοχος», ο οποίος δήλωσε ότι, έλαβε γνώση των όρων της σύμβασης και τους

-- 6 of 7 --

7 αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και συγχρόνως ότι, ενεργεί για λογαριασμό του. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

-- 7 of 7 --