Προμήθεια Drone με κάμερα υψηλής ανάλυσης και θερμική εικόνα για τις ανάγκες του ΤΕΝΞ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΑΓΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΝΑΡΚΟΠΕΔΙΩΝ ΞΗΡΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.3/25 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Στις Αχαρνές, σήμερα την 28η Ιουλίου 2025 ημέρα Δευτέρα, στην έδρα του ΤΕΝΞ, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, Αφενός Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Ανχη (ΜΧ) Γεώργιο Δεληγεωργίου, Διοικητή του ΤΕΝΞ που εδρεύει στο Στρδο «ΑΝΤΓΟΥ ΚΑΠΟΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» στην οδό Στρατηγού Καλλάρη 1 Τ.Κ.: 13675 στις Αχαρνές, αποκαλούμενος στο εξής Αγοραστής, και αφετέρου Η Εταιρεία με την επωνυμία 3Dmall ΕΕ (ΑΦΜ: 801154246, ΔΟΥ: Δ΄ Θεσσαλονίκης) με έδρα στη θέση: «Πυλαίας 51, Τ.Κ.54454 Θεσσαλονίκη» και ΑΦΜ: 801154246 ΔΟΥ: Δ΄ Θεσσαλονίκης, ΤΗΛ: 2311244211 και email: info@3dmall.gr, (θα αποκαλείται στο εξής «Προμηθευτής»), συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: Λαμβάνοντας υπόψη : Την Φ.830/11/4118/Σ.719/28 Ιουλ 25/ΤΕΝΞ/4οΓρ απόφαση, με την οποία ανατέθηκε στον Προμηθευτή η «Προμήθεια Drone με κάμερα υψηλής ανάλυσης και θερμική εικόνα για τις ανάγκες του ΤΕΝΞ (ΕΣΠ υπ’ αριθ. 3/22 Απρ 25 Πρακτικό α/α : 13)» Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1o ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο αγοραστής αναθέτει την εν λόγω προμήθεια με το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. ΑΡΘΡΟ 2ο ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ως χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης της σύμβασης ορίζεται μέχρι της οριστικής παραλαβής από την Υπηρεσία των υλικών που αναγράφονται στην Πρόσκληση Προσφοράς, σύμφωνα με το Άρθρο 5 της παρούσας.

-- 1 of 6 --

ΑΡΘΡΟ 3o ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα πραγματοποιηθεί από τον Αγοραστή σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 σε ποσοστό 100% της συνολικής αξίας του προϊόντος, αφού αφαιρεθούν οι προβλεπόμενες κρατήσεις και μετά την οριστική παραλαβή. 2. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. δηλαδή: α. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο (ΗΤ) σύμφωνα με τις αριθ.182112 ΕΞ 2024/04-12-24 κ.υ.α. , αριθ.63466 ΕΞ 2021/31-05-21 κ.υ.α και αριθ.98979 ΕΞ 2021/10-08-21 κ.υ.α (το τιμολόγιο θα είναι προμήθεια υλικών, επί πιστώσει). β. Βεβαίωση απόδοσης τραπεζικού λογαριασμού γ. Ασφαλιστική Ενημερότητα δ. Φορολογική Ενημερότητα ε. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου στ. Βεβαίωση Μη πτώχευσης/Μη εξυγίανσης ζ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ η. Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) θ. Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ι. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. 3. Η πληρωμή θα γίνει μετά από τον έλεγχο της δαπάνης, με την κατάθεση του ποσού στον Τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί. 4. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: α. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού Φακέλου Γενομένης Δαπάνης από το αρμόδιο τμήμα στην αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΚΤΣ/ΔΥΒ, Ε΄ΕΛΔΑΠ). β. Κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων και στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο Ν.4412/2016.

-- 2 of 6 --

5. Επίσης, δεν προσμετράτε ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών). 6. Φόροι, δασμοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση καθώς και κάθε άλλου είδους δαπάνη που πιθανόν πραγματοποιήσει ο προσφέρων, επιβαρύνουν τον ίδιο. 7. Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις (6,10%). 8. Κατά την πληρωμή του τιμήματος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας μείον των κρατήσεων. 9. Επίσης υπάρχει η υποχρέωση έκδοσης και υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου. Ο κωδικός της αναθέτουσας αρχής (Α/Α)/ Χωριστής Επιχειρησιακής Μονάδας (ΧΕΜ) (πεδίο ΗΤ: ΒΤ-46) έχει όπως 1011.2020000000.0000 και κωδικός της Μονάδας (πεδίο ΗΤ: ΒΤ-70) έχει όπως ΤΕΝΞ (0664). ΑΡΘΡΟ 4ο ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1. Ο κατασκευαστής των υλικών θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001/2008 (ή νεώτερο). 2. Τα υλικά που περιγράφονται κατά την παράδοσή τους πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, πρόσφατης παραγωγής, άριστης ποιότητας, κατασκευασμένα σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνικές εξελίξεις. 3. Οι χώρες προέλευσης των συμβατικών αντικειμένων είναι η Αμερική. ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1. Για την παράδοση των υλικών ορίζεται, το χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών, από την υπογραφή της παρούσας. Τα υλικά ελεύθερα από ατέλεια εισαγωγικών δασμών, θα παραδοθούν στην έδρα του ΤΕΝΞ με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή. Η οριστική παραλαβή των υλικών θα γίνει με την παράδοση αυτών. Ειδικότερα, για την οριστική παραλαβή των υλικών πρέπει να πραγματοποιηθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, για την επαλήθευση της ποιότητάς τους. 2. H παραλαβή των υλικών γίνεται από την επιτροπή οριστικής παραλαβής, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής. 3. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

-- 3 of 6 --

4. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού με τυχόν παρατηρήσεις σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 5. Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την επιτροπή κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον προμηθευτή. 6. Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 6o ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 1. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν παραδώσει όλη την ποσότητα ή μέρος των υλικών που ανέλαβε να προμηθεύσει μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται από την παρούσα σύμβαση και δεν έχει υποβάλει έγκαιρα αίτημα παράτασης ή σε περίπτωση απόρριψης όλης ή μέρους της ποσότητας των υλικών και μη αντικατάστασής της μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες ή σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης αυτής ο αγοραστής μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση του, να κηρύξει ΕΚΠΤΩΤΟ τον προμηθευτή με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (άρθρο 203 του Ν.4412/2016). 2. Σε περίπτωση που τα υλικά φορτωθούν – παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, και πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/2016. 3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν: • Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου. • Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 4. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανώτερη βία, σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν.4412/2016 υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

-- 4 of 6 --

ΑΡΘΡΟ 7o ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 1. Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας δυνάμει του άρθρου 205 του Ν.4412/2016. 2. Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016. ΑΡΘΡΟ 8o ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4412/2016. 2. Σε περίπτωση που το προϊόν παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, και πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/2016. 3. Η είσπραξη του προστίμου, γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Η είσπραξη του προστίμου εάν υπάρχει τέτοιο, θα γίνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επιβολή του. 4. Ως εκπρόθεσμες μέρες υπολογίζονται οι ημερολογιακές ημέρες. 5. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της Υπηρεσίας για οποιαδήποτε θετική ζημιά του που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση ή την αδυναμία του αναδόχου, εκτός από την περίπτωση ανώτερης βίας, να εκτελεσθεί πλήρως η σύμβαση. 6. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016. ΑΡΘΡΟ 9o ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή να λυθεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 132 και του 133 του Ν.4412/2016.

-- 5 of 6 --

ΑΡΘΡΟ 10o ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Η παρούσα σύμβαση: α. Διέπεται από τον Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα. β. Είναι ισχυρότερη από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται και με το οποίο συσχετίζεται (Προσφορά - Γενικοί και Ειδικοί Όροι Συμφωνιών) εκτός από φανερά σφάλματα ή παραδρομές που γίνονται αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλομένους. γ. Συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί και μετά την ανάγνωσή της υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους 2. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για μέτρα και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ. που θα ληφθούν και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση στην τιμή, την ποιότητα και το χρόνο παράδοσης του υλικού, για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που ισχύει η σύμβαση αυτή. 3. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. 4. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 5. Για όλα αυτά συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση στα Γραφεία του ΤΕΝΞ και αφού αναγνωρίσθηκε, υπογράφεται από τον συμβαλλόμενο σε 3 όμοια αντίτυπα, από τα οποία τα 2 κατατέθηκαν στο αρχείο του ΤΕΝΞ για να ενσωματωθούν στο φάκελο δικαιολογητικών του Έργου και το τρίτο το έλαβε ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους. -ΟΙ- ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ -Ο- -Ο- ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Γεώργιος Δεληγεωργίου Ανχης (ΜΧ)

-- 6 of 6 --