ΘΕΜΑ: Εισήγηση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ»

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 08 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Μυτιλήνη 25 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 [ Πρόσκληση Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου 46058/933/18-07-2019 ]. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Έγκριση 5ης τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου οικονομικού έτους 2019. 2. Έγκριση καταβολής από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου οφειλής της υπό εκκαθάρισης Αναπτυξιακής Εταιρείας της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου «ΑΕΝΑΛ» στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μανταμάδου. 3. Έγκριση 2ης τροποποίησης ετησίου Πρόγραμμα Έργων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έτους 2019 ( Παράρτημα 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος). 4. Έγκριση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΑΝΟΥΣ». 5. Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικών Συμβάσεων έργων << Αποκατάσταση διατηρητέου κτίσματος στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Δ.Ε. Μυτιλήνης >> & << Επισκευή Ιερού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Παναγιούδας Δ.Ε. Μυτιλήνης >>. 6. Έγκριση κατάρτισης Προγραμματικής Σύμβασης με την Ιερά Μητρόπολη Μηθύμνης για την πράξη με τίτλο « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ». 7. Έγκριση κατάρτισης Προγραμματικής Σύμβασης με την Ιερά Μητρόπολη Μυτιλήνης για την πράξη με τίτλο « Αποκατάσταση – Ανάδειξη κτιριακής υποδομής στην Ιερά Μονή Δαμανδρίου ». 8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και Λιμενικού Ταμείου Ικαρίας για την υλοποίηση του έργου « ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΦΟΥΡΝΩΝ ». 9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ». 10. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΑΜΟΥ ». 11. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου « ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ». 12. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης εξοπλισμού γραφείου. 13. Ενημέρωση επί διαφόρων θεμάτων μετά από αίτημα των Περιφερειακών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ». 2. Έγκριση τροποποίησης απόφασης για καταβολή επιδόματος καις τους Επικουρικούς Ιατρούς των Νοσοκομείων του Βόρειου Αιγαίου. 3. Έγκριση τροποποίησης Σχεδίου Δράσης Αθλητισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το Β΄ εξάμηνο 2019. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1) Αλέξανδρος ΡΟΔΙΤΗΣ Πρόεδρος Π.Σ. 2) Κωνσταντίνος ΒΕΡΓΙΝΑΣ Γραμματέας Π.Σ. 3) Θεόδωρος ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ Μέλος Π.Σ 4) Καλλιόπη ΓΟΜΟΥ-ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ =/= 5) Χρύσανθος ΑΡΓΥΡΙΟΥ =/= 6) Ιωάννης ΞΕΝΑΚΗΣ =/= 7) Γεώργιος ΚΥΡΙΑΖΗΣ =/= 8) Κωνσταντίνος ΑΔΑΜΙΔΗΣ =/= 9) Ευάγγελος ΓΙΑΡΜΑΔΟΥΡΟΣ =/= 10) Παναγιώτης ΓΕΝΟΥΖΟΣ =/= 11) Αγγελική ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ =/= 12) Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ =/= 13) Παντελής ΜΠΟΥΓΔΑΝΟΣ =/= 14) Απόστολος ΑΛΑΤΖΑΣ =/= 15) Δέσποινα ΚΑΤΣΑΝΕΡΗ =/= 16) Ιωάννης ΜΑΝΑΡΑΣ =/= 17) Πολυκράτης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ =/= 18) Βασίλειος ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ =/= 19) Παναγιώτης ΠΡΟΒΕΤΖΑΣ =/= 20) Αγλαΐα ΚΥΡΙΤΣΗ =/= 21) Ευστράτιος ΚΟΡΑΚΑΣ =/= 22) Αντώνιος ΔΡΑΚΟΣ =/= 23) Αγλαΐα ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ =/= 24) Αριστείδης ΣΓΑΤΖΟΣ =/= ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1) Κωνσταντίνος ΓΑΝΙΑΡΗΣ 2) Γεώργιος ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 3) Κυριάκος ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ 4) Φωτεινή ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ 5) Αθανάσιος ΓΙΑΚΑΛΗΣ 6) Εμμανουήλ ΚΡΑΚΑΡΗΣ 7) Αλέξανδρος ΛΥΜΠΕΡΗΣ 8) Μαρία ΝΙΚΟΛΑΡΑ 9) Αλέξανδρος ΣΤΑΘΑΚΙΟΣ 10) Νικόλαος ΤΑΝΑΪΝΗΣ 11) Ευάγγελος ΛΟΜΒΑΡΔΑΣ 12) Ιωάννης ΣΠΙΛΑΝΗΣ 13) Δημοσθένης ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 14) Γεώργιος ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

-- 1 of 8 --

2 15) Νικόλαος ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ 16) Δημήτριος ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗΣ 17) Ηρακλής ΒΕΡΒΕΡΗΣ Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι υπάρχει απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρισταμένου του άμεσα εκλεγμένου Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου κ. Ευστρατίου Κύτελη Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα η τέως Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Χριστιάνα Δ. Καλογήρου και οι άμεσα εκλεγμένοι Αντιπεριφερειάρχες κ..κ. Σταμάτιος Κάρμαντζης Περιφερειακής Ενότητας Χίου και Νικόλαος Κατρακάζος Περιφερειακής Ενότητας Σάμου. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο υπάλληλος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Θεόδωρος Σαμίου για την τήρηση των πρακτικών. Οι παρόντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Χίου, Σάμου, Λήμνου & Ικαρίας έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης με παρουσία τους από τις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων τους( Ν 4071/2012 άρθρο 6, παράγραφος 9 ). Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος της Περιφερειακής Ενότητας Χίου έλαβε μέρος στη συνεδρίαση με την παρουσία του στην Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου. Επί του πρώτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος το οποίο έτυχε της αποδοχής του Σώματος για την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την παρακάτω εισήγηση, καθώς και σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης και ζήτησε την κατά Νόμο έγκριση: ΘΕΜΑ: Εισήγηση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ» Έχοντας υπόψη 1. το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Την με αριθμό 67709/26-6-2019( ΑΔΑ : 6ΟΗΘ465ΧΙ8-ΨΒ5) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης που αφορά στην έγκριση του ΠΔΕ. για το έτος 2019. 3. Την με αριθμ. 1513/23-7-2019 Απόφαση Έγκρισης μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Σάμου. 4. Την με αριθμό 60 της 19/7/2019 Απόφαση του Δήμου Φούρνων περί σύμφωνης γνώμης του ,για την σύναψη της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης. με την παρούσα εισηγούμαστε : 1. Την έγκριση κατάρτισης προγραμματικής σύμβασης, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο, ύψους 272.000,00 €. Η διάθεση της πίστωσης θα γίνεται από τις πιστώσεις ΠΔΕ, με κωδικό έργου 2019ΕΠ58800008. 2. Την εξουσιοδότηση της κ. Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου καθώς και του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου για κάθε παραπέρα νόμιμη ενέργεια. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει με το άρθρο 8 του Ν.4071/2012 και το άρθρο 179 του Ν.4555/2018 Μεταξύ «ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ» και «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» για την εκτέλεση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ [ΣΑΜΟΣ , 23/7/2019] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ, προϋπολογισμού 272.000,00 € (με Φ.Π.Α.) Στην Μυτιλήνη, σήμερα την 23/7/2019, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων : 1. του Δήμου Φούρνων Κορσεών, που εδρεύει στους Φούρνους, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Φούρνων κ. Μαρούση Ιωάννη και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου» 2. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου - Περιφερειακή Ενότητα Σάμου, που εδρεύει στην Π. Κουντουριώτη 1, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. ………………………………….., και η οποία θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης» Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

-- 2 of 8 --

3 1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 99 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. το ΠΔ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. 3.Τα οριζόμενα στην παρ.6 περ. στ’ του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 « Για την πολυθεσία και την καθιέρωση ανώτατου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα, καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 65/Α/31-5-1982). 4. 4.Τις διατάξεις του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α /28-12-2009)άρθρο 8 παρ.10 « Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο και άλλες διατάξεις». 5. 5.Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4495/2017, «Έλεγχος και Προστασία του Δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις». 6. 6.Το ΠΔ 137/2010(ΦΕΚ Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου « όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) καθώς και τις διατάξεις των Ν.3669/2008 & Ν.3316/2005 όπως ισχύουν με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/2016 8. Την με αριθ. 60/2019, , (ΑΔΑ:ΩΘΙ6ΩΗΥ-Σ7Ε), απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φούρνων Κορσεών με την οποία εγκρίνεται η σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με Α.Π. …………… έγκριση νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ : ……………). 9. Το με αριθμ.17/28-12-2018 Απόσπασμα Πρακτικού του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου.( Έγκριση της 7ης Τροποποίησης Ετήσιου προγράμματος Έργων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το έτος 2018) . 10. Την με αριθμό 67709/26-6-2019( ΑΔΑ : 6ΟΗΘ465ΧΙ8-ΨΒ5) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης που αφορά στην έγκριση του ΠΔΕ. για το έτος 2019. 11. Το με αριθ. 1515/23/7/2019 Έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Σάμου με το οποίο διαβιβάστηκε στη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού , Π.Β.Α. το σχέδιο της παρούσας. 12. Την με αριθ. ……………………………………………..Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, για την έγκριση των όρων της παρούσας και την χρηματοδότηση του εν θέματι έργου από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 13. Την με αριθ. …………………………..(ΑΔΑ……………………………..) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί έγκρισης νομιμότητας της με αριθ…………Απόφασης του περιφερειακού Συμβουλίου. συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ο Κύριος του Έργου, υλοποιεί την πράξη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ, βασικά χαρακτηριστικά της οποίας περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο». Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκτέλεση έργου για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του Γυμνασίου και του Λυκείου Φούρνων, και περιλαμβάνει αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αντικατάσταση φωτιστικών με νέα εξοικονόμησης ενλεργειας , εγκατάσταση αισθητήρων φυσικού φωτισμού , μόνωση των δωμάτων καθώς και εγκατάσταση νέου λέβητα. Με την εφαρμογή των παραπάνω παρεμβάσεων θα μειωθεί η ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας των κτιρίων αυτών καθώς και η ετήσια εκπομπή των αερίων θερμοκηπίου. Δεδομένου ότι:  ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020,  ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες

-- 3 of 8 --

4 1. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων). 2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης. 3. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων. 4. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων. 5. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους. 6. Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων. 7. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου. 8. Παρακολούθηση χρηματορροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου. 9. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή) . 10. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση. Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα του δικαιούχου και της Αναθέτουσας αρχής. ΑΡΘΡΟ 2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:  Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.  Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη του Έργου.  Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης.  Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.  Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου1, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.  Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.  Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου, με την υποστήριξη του Φορέα Υλοποίησης.  Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.  Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου. 2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: • Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. • Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου. • Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου • Να διενεργεί την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του. • Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων. • Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές. • Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου. • Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την ετήσια κατανομή πιστώσεων. 1 Για την περίπτωση που υπάρχει πρακτικά τέτοια δυνατότητα από τον Κύριο του Έργου.

-- 4 of 8 --

5 • Να ορίσει τους εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας. ΆΡΘΡΟ 3 ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 272.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων, και Φ.Π.Α., ή όσος τελικά προκύψει από την επικαιροποίηση του προϋπολογισμού της μελέτης. Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου. ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η παρούσα Σύμβαση αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της, κατόπιν της σχετικής εγκρίσεως από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και έχει διάρκεια 24 μήνες, εντός των οποίων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το Έργο και να έχει παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία από τον Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου. H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 3 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. ΑΡΘΡΟ 5 ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, συστήνεται με Απόφαση της κας Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου, όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Π. Ε. Σάμου. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :  δύο (2) εκπροσώπους του Φορέα Υλοποίησης, ο ένας εκ των οποίων ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, με τους αναπληρωτές τους  έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, με τον αναπληρωτή του. Η λειτουργία της Επιτροπής γενικά διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2690/99, όπως ισχύει, καθώς και από τις διατάξεις του α΄ εδαφίου της παρ. 1, του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003 και τα διαλαμβανόμενα στη ΔΙΑΔΠ/Α/7841/ 19-4-2005 ΚΥΑ Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Οικονομίας & Οικονομικών περί συνεδριάσεως των συλλογικών Οργάνων με τηλεδιάσκεψη. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν . Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

-- 5 of 8 --

6 Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. ΑΡΘΡΟ 7 ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΩΝ Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρο με τον Κύριο του Έργου. ΑΡΘΡΟ 8 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης. ΑΡΘΡΟ 9 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Σάμου. ΑΡΘΡΟ 10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή: Α) η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του Κυρίου Έργου στο Φορέα Υλοποίησης. ΑΡΘΡΟ 11 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η μη τήρηση έστω και ενός εξ αυτών παρέχει δικαίωμα καταγγελίας της. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράληψη υποχρεώσεων από οποιοσδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς τη ΠΣ ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος , δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την ΠΣ. Αυτά συμφώνησαν , συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη, αφού αναγνώσθηκε η σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε πέντε πρωτότυπα των 12 σελίδων εκ των οποίων δύο ( 2) λαμβάνει ο Δήμος Φούρνων , δύο ( 2) η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ένα ( 1) διατίθεται για τις ανάγκες του έργου. ΑΡΘΡΟ 12 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης. 11.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής. 11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

-- 6 of 8 --

7 ΑΡΘΡΟ 13 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ • Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. • Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση. • Λειτουργικά έξοδα για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, δεν θα απαιτηθούν. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ …………………………………….. ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 1. Τίτλος Πράξης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ 1.1 Υποέργο 1 : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ 2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου) ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ 3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 4. Φορέας λειτουργίας ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ 5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης : Το έργο αφορά παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε σχολικά κτίρια του Δήμου Φούρνων Κορσέων . Οι κυριότερες παρεμβάσεις είναι:  Η προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης στο κέλυφος των κτηρίων. Για την μείωση των θερμικών φορτίων λοιπόν προτείνεται η θερμομόνωση με εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους μονωτικού 8cm των εξωτερικών τοίχων, υαλοβάμβακα πάχους 5cm στα δώματα κάτω από τις στέγες και εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους μονωτικού 10cm στα δώματα. Με την παρέμβαση αυτή υπολογίζεται πως ο συντελεστής θερμοπερατότητας (U value) θα μειωθεί δραστικά. Όπως αναλυτικά μελετάται και περιγράφεται στις προμελέτες, προβλέπεται η χρήση όλων των απαραίτητων συνδετικών υλικών (κόλλα, πλέγματα, βύσματα στερέωσης) και εργασιών τοποθέτησης των μονώσεων και οι επιστρώσεις με έτοιμο σοβά στην απόχρωση του κτηρίου.  Η αντικατάσταση των κουφωμάτων. Η παρέμβαση στα κουφώματα του κτηρίου εντάσσεται μαζί με την προηγούμενη στη θωράκιση του κτηρίου στα σημεία που θεωρείται ότι έχουν το σημαντικότερο πρόβλημα και που μπορούν να δεχτούν παρεμβάσεις. Προτείνεται η αντικατάστασή αυτών με αντίστοιχων διαστάσεων κουφώματα PVC πλαισίου ώστε με την παρέμβαση αυτή ο συντελεστής θερμικών απωλειών (U value) θα μειωθεί δραστικά ενώ παράλληλα η αεροστεγανότητα θα βελτιωθεί μειώνοντας έτσι την διείσδυση εξωτερικού αέρα στον χώρο και κατ’ επέκταση τις ενεργειακές δαπάνες.  Η αντικατάσταση φωτιστικών και εγκατάσταση αισθητήρων φωτός. Για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για τον φωτισμό καθώς και τη βελτίωση της οπτικής άνεσης των μαθητών εντός των αιθουσών διδασκαλίας προτείνεται η αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων και των λαμπτήρων τους. Η αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων πυράκτωσης θα γίνει με φωτιστικά φθορισμού γραμμικών λαμπτήρων. Για την καλύτερη χρήση του τεχνητού φωτισμού (χρόνος λειτουργίας) και την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, προτείνεται επίσης η τοποθέτηση διάταξης αυτοματισμού για την ρύθμιση των χρόνων λειτουργίας του τεχνητού φωτισμού και τη σύζευξή του με το φυσικό. 6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης : Φούρνοι, Χρυσομηλία και Θύμαινα Δήμου Φούρνων Κορσεών 7. Προϋπολογισμός 8.Διάρκεια υλοποίησης Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης 272.000,00 € Υποέργο Διάρκεια σε μήνες Υποέργο 1 18 Σύνολο Πράξης 18

-- 7 of 8 --

8 ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία περιλαμβάνεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, αφού έλαβε υπόψη του, την παραπάνω εισήγηση, το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης, τις σχετικές διατάξεις, καθώς και τις διατάξεις του Ν.3852/2010: Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την κατάρτιση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Φούρνων Κορσεών για την εκτέλεση του έργου << ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ >>, ύψους 272.000,00 €, η διάθεση της πίστωσης θα γίνεται από τις πιστώσεις ΠΔΕ, με κωδικό έργου 2019ΕΠ58800008, κατά την εισήγηση και σύμφωνα με το παραπάνω σχέδιο. Εξουσιοδοτείται ο εκτελών χρέη Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου για τον ορισμό των Μελών της Κοινής Επιτροπής, καθώς και για κάθε παραπέρα νόμιμη ενέργεια. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 68 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Ακριβές Αντίγραφο Εντολή Προέδρου Θεόδωρος Σαμίου

-- 8 of 8 --