Προμήθεια ενός «Χειρουργικού ΩΡΛ συστήματος ενδοσκόπησης HD με εργαλεία»

1 ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 29333/ 2021 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «KARL-STORZ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΠΕ» Για την προμήθεια ενός «Χειρουργικού ΩΡΛ συστήματος ενδοσκόπησης HD με εργαλεία» Στην Πάτρα σήμερα, Πέμπτη 12/8/2021 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφ’ ενός Tο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» που εδρεύει στην οδό Καλαβρύτων 37, ΤΚ 26335 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης, από τον Διοικητή, κ. Θεοδωρόπουλο Ηλία, νομίμως διορισθέντος, δυνάμει της υπ΄αριθμ.: Γ4β/Γ.Π. οικ. 2423/17-1-2020 (ΦΕΚ 30/17-1-2020 Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) απόφασης του Υπουργού Υγείας νομίμως εν προκειμένω εκπροσωπούντος αυτό κατ΄άρθρο 7, παρ. 4, περ. στ εδ. 3 και άρθρο 7 παρ. 8 περ. 23 και παρ. 6 περ. 9 του Ν. 3329/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/2007. Tο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας» στο εξής θα αναφέρεται στην σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφ’ ετέρου Η εταιρεία με την επωνυμία «KARL-STORZ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΠΕ» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ 34, Τ.Κ. 54248, τηλέφωνο: 2310-304868, ΑΦΜ: 998361490, ΔΟΥ: Ζ΄ Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Παναγιωτόπουλο Χρήστο με ΑΔΤ: ΑΝ 736646. Η ανωτέρω εταιρεία στο εξής θα αναφέρεται στη σύμβαση ως «ο Ανάδοχος». Λαμβάνοντας υπόψη: 1) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 126348/27-11-2020 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 6ΟΟΟ46ΜΤΛΡ-Ω2Φ) περί έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του έτους 2020, στη ΣΑΕΠ 001, του έργου «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ. Ν. Πατρών – ο Άγιος Ανδρέας», προϋπολογισμού 234.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με Κωδικό Έργου / MIS: 2020ΕΠ00100009. 2) Η υπ’ αριθμ. 67008/22-12-2020 Απόφαση του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας», (ΑΔΑ: Ψ407469ΗΔΜ-ΘΓΣ). 3) Η υπ’ αριθμ. 151/16-2-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: Ψ7Υ27Λ6-Κ7Λ) με θέμα: Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου με τίτλο: «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» εγκεκριμένος προϋπολογισμός: 234.000,00€, χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2021, κ.ε.:2020ΕΠ00100009, χωρίς μεταβολή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του».

-- 1 of 9 --

2 4) Το τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Έργου (18/2/2021) με τίτλο «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Πατρών - ο Άγιος Ανδρέας» και κωδικό 53711139 – Σ.Α.: ΕΠ 001 Περιφερειακά Προγράμματα Δυτικής Ελλάδας». 5) Η υπ’ αριθμ. 14/2021 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008427411). 6) Η υπ’ αριθμ. 954/6-4-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρεώσεων, (ΑΔΑ: ΩΧ0Μ46906Λ-ΞΙΑ). 7) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18078/11-5-2021 προσφορά της εταιρείας. 8) Την 47/19-7-2021 (θέμα 44ο) απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω8ΓΛ46906Λ-ΚΣΨ & ΑΔΑΜ: 21AWRD008968208): Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός «Χειρουργικού ΩΡΛ συστήματος ενδοσκόπησης HD με εργαλεία», προϋπολογισμού 85.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, (Π.Δ.Ε.) 9) Όλες τις κείμενες διατάξεις των Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων, Εγκυκλίων περί «Προμηθειών του Δημοσίου» και περί «Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων». Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ. Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο Ανάδοχος με έγγραφη δήλωση όπου περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως Υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής μ’ αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωση του αποδέχθηκε τον διορισμό. Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παραλαβής στον Ανάδοχο σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας. Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. Προμήθεια: όπως εξειδικεύεται στη σύμβαση. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή με βασικές αρμοδιότητες την παραλαβή και την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. Προσφορά: η προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της προμήθειας όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

-- 2 of 9 --

3 Συμβατικά τεύχη : τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη Σύμβαση, β) την Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής, γ) την Προσφορά του Αναδόχου. Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την εκτέλεση της προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει έναντι της αμοιβής την εκτέλεση της προμήθειας «Χειρουργικού ΩΡΛ συστήματος ενδοσκόπησης HD με εργαλεία» που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του και με την απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής. Το τελικό ποσό κατακύρωσης είναι 68.512,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 84.954,88€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το «Χειρουργικό ΩΡΛ σύστημα ενδοσκόπησης HD με εργαλεία» είναι προϊόν του κατασκευαστικού οίκου Κarl Storz SE & Co. KG, Γερμανίας όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας με τα προσφερόμενα είδη του «Χειρουργικού ΩΡΛ συστήματος ενδοσκόπησης HD με εργαλεία» Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 1 TP101 TELE PACK +, ενδοσκοπική μονάδα με 2 εισόδους για βίντεο κάμερα (X-Line και C- Line σειρές) για χρήση του με εύκαμπτα βίντεο ενδοσκόπια και κεφαλές κάμερας FULL HD, διαθέτει LED πηγή φωτισμού, Module ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας με USB και δικτυακή δυνατότητα αποθήκευσης, με οθόνη αφής 18.5“ FULL HD. 2 TH130 H1 κεφαλή κάμερας HD προοδευτικής σάρωσης με εστίαση f = 19 mm και 2 πλήκτρα για προγραμματισμό λειτουργιών. 3 495NAC Ινοπτικό καλώδιο φωτισμού με ευθύ βύσμα σύνδεσης, ιδιαιτέρως ανθεκτικό στην θερμότητα και με μηχανισμό κλειδώματος με το ενδοσκόπιο. Διάμετρος 3.5 χιλ. και μήκος 230 εκ. Κατάλληλο και για χρήση του με την ουσία ICG. 4 7230AA HOPKINS ευθύ ενδοσκόπιο 0°, διευρυμένης οράσεως, διαμέτρου 4 χιλ και μήκους 18 εκ., κλιβανιζόμενο. Χρωματικός κωδικός: πράσινο. 5 7230AS Θήκη πλύσης και αναρρόφησης 0°, εξωτερικής διαμέτρου 4.8 x 6 χιλ και μήκους εργασίας 14 εκ. για χρήση της με το HOPKINS ενδοσκόπιο 7230 AA και την συσκευή ENDOMAT SELECT. 6 7229BA HOPKINS πλάγιο ενδοσκόπιο 30°, διευρυμένης οράσεως, διαμέτρου 2.7 χιλ και μήκους 18 εκ., κλιβανιζόμενο. Χρωματικός κωδικός: κόκκινο. 7 7219BS Θήκη πλύσης και αναρρόφησης 30°, οβάλ σχήματος, εξωτερικής διαμέτρου 3.5 x 4.7 χιλ και μήκους εργασίας 14 εκ. για χρήση της με το HOPKINS ενδοσκόπιο 7229 ΒA και την συσκευή ENDOMAT SELECT. 8 7230CA HOPKINS πλάγιο ενδοσκόπιο 70°, διευρυμένης οράσεως, διαμέτρου 4 χιλ και μήκους 18 εκ., κλιβανιζόμενο. Χρωματικός κωδικός: κίτρινο. 9 7230CS Θήκη πλύσης και αναρρόφησης 70°, εξωτερικής διαμέτρου 4.8 x 6 χιλ και μήκους εργασίας 14 εκ. για χρήση της με το HOPKINS ενδοσκόπιο 7230 CA και την συσκευή ENDOMAT SELECT.

-- 3 of 9 --

4 10 7230EA HOPKINS πλάγιο ενδοσκόπιο 120°, διευρυμένης οράσεως, διαμέτρου 4 χιλ και μήκους 18 εκ., κλιβανιζόμενο. Χρωματικός κωδικός: λευκό. 11 8705CKA BENJAMIN Slimline ενδοσκόπιο λάρυγγα HOPKINS 70°, γωνία οράσεως 50°, διαμέτρου 4 χιλ και μήκους 18 εκ., κλιβανιζόμενο. Χρωματικός κωδικός: κίτρινο. 12 095501 Μετωπιαίο κάτοπτρο "CLAR 73", με ενσωματωμένο καλώδιο φωτισμού μήκους 230 εκ. και διαμέτρου 3.5 χιλ. Διαθέτει ευθύ βύσμα για σύνδεση στην παραπάνω ενδοσκοπική μονάδα. 13 094220 Φορητό μετωπιαίο κάτοπτρο LED KS70, με λευκό φως και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Περιοχή φωτισμού μεταβαλλόμενη από 30 – 150 χιλ. σε διάμετρο και σε απόσταση 40 εκ. Συνοδεύεται με φορτιστή και όλα τα απαραίτητα για την λειτουργία του. 14 UP210 ENDOMAT SELECT συσκευή πλύσης – αναρρόφησης, κατάλληλη για όλες τις ειδικότητες (μέθοδος αναβάθμισης). 15 UP606 Πρόγραμμα ΩΡΛ για την παραπάνω συσκευή. 16 20014230 Μονός ποδοδιακόπτης, διπλής λειτουργίας για την παραπάνω συσκευή. 17 031529-10 50 x Σωλήνας πλύσης ενδοσκοπίων, μιας χρήσης για χρήση του με την παραπάνω συσκευή πλύσης – αναρρόφησης ENDOMAT SELECT. 18 40701601-1 UNIDRIVE S III ENT SCB, μονάδα ΩΡΛ με έγχρωμη οθόνη αφής, δύο εισόδους για μοτέρ και ενσωματωμένη αντλία πλύσης. Διαθέτει σύστημα επικοινωνίας συσκευών SCB. Συνοδεύεται από διπλό ποδοδιακόπτη, καλώδια σύνδεσης καθώς και όλα τα απαραίτητα για την λειτουργία της. 19 40712050 Χειρολαβή DrillCut-X II Shaver για χρήση με την συσκευή UNIDRIVE S III ECO/ENT/NEURO. 20 40712090 Ειδική χειρολαβή για πιο σταθερό κράτημα, κατάλληλη με όλες τις χειρολαβές DRILLCUT-X II. 21 20711033 Ισχυρής απόδοσης EC Micro Motor II για χρήση του με την παραπάνω συσκευή. 22 20711173 Συνδετικό καλώδιο μοτέρ και συσκευής. 23 41250RA Adaptor καθαρισμού των χειρολαβών DrillCut-X/DrillCut-X II. 24 252574 INTRA Drill χειρολαβή, γωιώδης μήκους 15 εκ. και ταχύτητα ως 80,000 rpm 25 41201KN 2 x Φρέζα Shaver Blade, με ενσωματωμένη πλύση για την χειρολαβή DRILLCUT-X. Είναι ευθεία, πολλαπλών χρήσεων με τετράγωνο παράθυρο κοπής, διαμέτρου 4 χιλ και μήκους 12 εκ. 26 41202KN 2 x Φρέζα Shaver Blade, με ενσωματωμένη πλύση για την χειρολαβή DRILLCUT-X. Είναι κυρτή 35ο, πολλαπλών χρήσεων με τετράγωνο παράθυρο κοπής, διαμέτρου 4 χιλ και μήκους 12 εκ. 27 649714 5 x Diamond ευθεία φρέζα μήκους 9.5 εκ., διαμέτρου 1.4 χιλ. Μέγεθος: 014. 28 649650 2 x Standard ευθεία φρέζα μήκους 9.5 εκ., διαμέτρου 5 χιλ. Μέγεθος: 050. 29 UG120 Τροχήλατο τοποθέτησης συσκευών, με 4 διπλούς αντιστατικούς τροχούς με φρένο. Έχει κεντρικό διακόπτη και κεντρικό ενσωματωμένο σύστημα τροφοδοσίας με 12 πρίζες και γειώσεις. Διαστάσεις σε χιλ. (π x υ x β): Τροχήλατο: 660 x 1474 x 730, Ράφι : 450 x 25 x 510.

-- 4 of 9 --

5 30 UG500 Βάση τοποθέτησης Monitor (εξάρτημα τροχήλατου), ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος, με δυνατότητα περιστροφής και κλίσης περίπου 360°. Μέγιστο φορτίο 18 kg με VESA 75/100,για χρήση του με τα τροχήλατα τύπου UGxxx. 31 8661AN STEINER χειρουργικό μεταβαλλόμενο λαρυγγοσκόπιο ενηλίκων, με μαύρη επένδυση για θεραπεία με Laser και ενσωματωμένο κανάλι αναρρόφησης καπνού, μήκους 18 εκ. ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια για χρονικό διάστημα ενός έτους με ημερομηνία έναρξης στις 12/8/2021 και ημερομηνία λήξης στις 11/8/2022. Η σύμβαση διακόπτεται αυτοδικαίως και αζημίως για το δημόσιο, στην περίπτωση που συναφθεί άλλη σύμβαση από την ΕΚΑΠΥ ή από Νοσοκομείο αρμοδιότητας της 6ης ΥΠΕ ως αποτέλεσμα Ενιαίου Διαγωνισμού ή αν υπάρξουν άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις. ΑΡΘΡΟ 4: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού 3.425,60€ που ισούται με το 5% του συμβατικού τιμήματος χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Η παρούσα εκδόθηκε στις (ημερομηνία) 29/7/2021 με τον αριθμό 917ILG2198108 της τράπεζας Πειραιώς. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης και επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει χρόνο λήξης τουλάχιστον ενός (1) μήνα επιπλέον της ετήσιας διάρκειας ισχύος της σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης όρου και σε διάστημα τριών (3) ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολο της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. ΑΡΘΡΟ 5: ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή. Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο προϋποθέτει ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την πραγματοποίηση του αντικειμένου της παρούσας. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δικές του δαπάνες για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

-- 5 of 9 --

6 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Toν Ανάδοχο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει και έχει τροποποιηθεί, βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, χωρίς τον ΦΠΑ, για την παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται. ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των προβλεπόμενων του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί υποχρεούται να τις αποκαταστήσει με δικά του έξοδα. Ακόμη εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται ή απορρέουν από τη σύμβαση και τη νομοθεσία. Ακόμη δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής και ακόμη απαγορεύεται ν’ αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε ευθύνες που απορρέουν γι’ αυτόν από την παρούσα. Ο Ανάδοχος, ενδέχεται κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Αναθέτουσα Αρχή. Ως εκ τούτου αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το υφιστάμενο θεσμικό, κανονιστικό και νομικό πλαίσιο για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδιαιτέρως:  Δεν υποβάλλει τα δεδομένα σε κανενός είδους επεξεργασία (ενδεικτικά τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διάδοση, συσχέτιση ή συνδυασμό, διασύνδεση, διαγραφή κλπ.) με κανένα τρόπο και για κανένα σκοπό.  Δεν κοινοποιεί ούτε γνωστοποιεί σε τρίτους τα δεδομένα παρά μόνο αν υποχρεούται προς τούτο από το νόμο.  H οιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (ακόμα και απλών) από τον Ανάδοχο που αφορούν το εν λόγω έργο, γίνεται στα πλαίσια της ρητής συμμόρφωσης του Αναδόχου στον Κανονισμό της ΕΕ 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR). ΑΡΘΡΟ 7: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ. Σχετικά με τον χρόνο παράδοσης ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 206, 208 και 209 του Ν. 4412/2016 αντίστοιχα. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τον εξοπλισμό εντός εξήντα (60) ημερών, στον χώρο εγκατάστασης που θα υποδεχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφ΄όσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο Ανάδοχος. Στη συνέχεια, η Επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής που πρέπει να συμφωνεί με την τιμή και την ποσότητα της παραγγελίας. Αν διαπιστωθεί διαφορά τότε θα πρέπει να ενημερωθεί ο Ανάδοχος με τις αντίστοιχες παρατηρήσεις. ΑΡΘΡΟ 8: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ. Αν ο Ανάδοχος δεν μεριμνήσει για την έγκαιρη παράδοση τότε επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 207 του Ν. 4412/2016. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται στην Αναθέτουσα Αρχή ή σε ανώτερη βία. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του.

-- 6 of 9 --

7 Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν η προμήθεια περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. Ο Ανάδοχος σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4412/2016 κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Ειδικότερα σε περιπτώσεις που δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση με ΦΠΑ και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. ΑΡΘΡΟ 9: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας βάσει του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά πριν τη λήξη της ημερομηνίας εκτέλεσης της σύμβασης, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών στον Ανάδοχο, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. ΑΡΘΡΟ 10: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Η τροποποίηση των όρων της παρούσας γίνεται μόνο με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 11: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Η σύμβαση θεωρείται ότι θα έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το αντικείμενο της προμήθειας, γίνει η πληρωμή του ολόκληρου του τιμήματος, εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) Οριστική ποιοτική και ποσοτική παράδοση. β) Αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. Αναφορικά με το παρόν άρθρο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 12: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Η Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν. 4412/2013 δύναται ν’ ασκήσει το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης εφ΄όσον συντρέχει μια από τις παρακάτω περιπτώσεις: -Η παρ. 5 ή παρ. 7 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (τΑ΄115). -Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. -Ο Ανάδοχος, κατά τον χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από την διαδικασία της σύναψης σύμβασης.

-- 7 of 9 --

8 -Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ που έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. ΑΡΘΡΟ 14: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Ο Ανάδοχος θα παρέχει εγγύηση δύο (2) ετών για όλα τα εργαλεία και μηχανήματα από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί κατά την διάρκεια της εγγύησης ότι προτείνει ο κατασκευαστικός οίκος για την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός και όλα τα είδη και τα υλικά του θα είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, καινούρια, αμεταχείριστα, χωρίς ελαττώματα, σύγχρονης τεχνολογίας και ασφαλή για τη λειτουργία τους. Ακόμη ο εξοπλισμός θα παραδοθεί με εξολοκλήρου ευθύνη του Αναδόχου σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Τα οποιαδήποτε έξοδα μεταφοράς, εγκατάστασης, εκπαίδευσης και τελικής παράδοσης θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Το Γραφείο Διαχείρισης Υλικού και η Επιτροπή Παραλαβής θα ειδοποιηθούν για την ημερομηνία παράδοσης τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Ο Ανάδοχος μετά από κάθε παράδοση στο Γραφείο Διαχείρισης Υλικού, θα υποβάλλει αποδεικτικό έντυπο, θεωρημένο από τον Υπεύθυνο της Αποθήκης στο οποίο θα αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει το ιατρικό, νοσηλευτικό και το τεχνικό προσωπικό στον χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού. ΑΡΘΡΟ 15: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: α) Η σύμβαση. β) Η νομοθεσία περί προμηθειών του Δημοσίου. γ) Η διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής. δ) Η προσφορά του Αναδόχου. Για τα θέματα που καθορίζονται, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά. Αντίκλητος του Αναδόχου στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται με την παρούσα ο κ. ………….−…………… Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή θα γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και με τηλεομοιοτυπία.

-- 8 of 9 --

9 ΑΡΘΡΟ 16: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί στο πλαίσιο των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Εφ’ όσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, δεν αποκλείεται, για ορισμένες περιπτώσεις, να προβλεφθεί στη σύμβαση η προσφυγή των συμβαλλομένων σε διαιτησία σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν. 4412/2016. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία τότε η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ή διαφωνίας ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια όπως προβλέπεται από το άρθρο 175 του Ν. 4412/2016 με εφαρμοστέο το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. Η παρούσα, αφού γράφηκε σε δύο όμοια αντίτυπα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, υπογράφηκε ως έπεται και έλαβε από ένα αντίτυπο ο καθένας των συμβαλλομένων. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «KARL-STORZ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΠΕ» Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

-- 9 of 9 --