ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΄Η΄ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΕΕΘΑ-ΓΕΣ» Στην Αθήνα σήμερα 03 Απριλίου 2023 ημέρα Δευτέρα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Ο Σχης (ΠΖ) Βασίλειος Βασιλείου, Διοικητής του Τ/ΓΕΣ, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή») 2. Ο Κος Θεοχάρης Χαράλαμπος, εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος (αρ. πληρεξουσίου: 8628 3/8/22) της εταιρείας OTIS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΤΕ που εδρεύει ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 151-153 TK: 142 31, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΑΦΜ: 094208578, ΔΟΥ: ΦΑE Αθηνών (στο εξής ο «Ανάδοχος») Έχοντας υπόψιν: 3. Την Φ.800/3/7627/Σ. 523/14 Μαρ 23/ΤΓΕΣ/Σ-Κ απόφαση απευθείας ανάθεσης, λόγω χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς. 4. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν οι τεχνικές προδιαγραφές της υποβληθείσας προσφοράς του Αναδόχου και της ΕΑΔ, η οποία συντάχθηκε με την Φ.912/3/6232/Σ.268/06 Φεβ 23/Τ/ΓΕΣ/Σ-Κ. Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : Άρθρο 1 Αντικείμενο 1.1 Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι «Αμοιβή για την Επισκευή του Ανελκυστήρα ΄Η΄ του Κεντρικού Κτηρίου ΓΕΕΘΑ-ΓΕΣ». 1.2. Η παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στη σύμβαση, στην απόφαση απευθείας ανάθεσης και την προσφορά του Αναδόχου. Άρθρο 2 Χρηματοδότηση της σύμβασης Η πληρωμή της αξίας για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών, θα γίνει με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ) και σε βάρος πιστώσεων ΕΦ 1.011-202-00.000.00 και ΑΛΕ 2420301001, Π/Υ έτους 2023 και ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ

-- 1 of 6 --

-2- αρμοδιότητας ΓΕΣ/Γ2, σύμφωνα με τη Φ.814/152/513923/Σ.617/01 Μαρ 23/ΓΕΣ/Γ2/1ο. Η παραπάνω πίστωση έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων Π/Υ ΓΕΣ 2023, με α/α καταχώρησης «20221011202000000000702» Άρθρο 3 Διάρκεια σύμβασης Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στην έναρξη των εργασιών το συντομότερο δυνατόν και να ολοκληρώσει το σύνολο τις εργασίες, εντός τριάντα (10) εργάσιμων και μη ημερών από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι 13 Απριλίου 2022. Επίσης οφείλει να εκμεταλλευτεί το παραπάνω χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων του ΓΕΣ σε ώρες εργασίας του προσωπικού. Άρθρο 4 Υποχρεώσεις Αναδόχου Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα στην Αναθέτουσα Αρχή: 4.1. ότι, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο ν. 4412/2016. 4.2. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας Άρθρο 5 Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε Πέντε Χιλιάδες Οκτακόσια Ευρώ (5.800,00€). Για την παροχή υπηρεσιών, τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το κόστος των Πέντε Χιλιάδων Οκτασίων Ευρώ (5.800,00€), αναλύεται σε: Καθαρή Αξία 4.677,42 € Κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο (4,1996%) 196,43 € Φόρος Εισοδήματος (8%) 358,48 € Φ.Π.Α. (24%) 1.122,58€

-- 2 of 6 --

-3- 5.2. Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ δημοσίου 4,1996% βαρύνουν τον ανάδοχο, αναλυόμενες ως εξής: α. Υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) 4% β. Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,1% γ. Υπέρ Χαρτοσήμου 0,083% δ. Υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήμου 0,0166% 5.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιηθεί με τη σύνταξη του φακέλου δαπάνης, η οποία θα γίνει με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των παρακάτω δικαιολογητικών: α. Τιμολόγιο επί πιστώσει του αναδόχου. β. Ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου. γ. Φορολογική ενημερότητα του αναδόχου. δ. Υπεύθυνη Δήλωση Βεβαιώσεως του ΙΒAΝ. ε. Αριθμός Λογαριασμού Τράπεζας. στ. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου. ζ. Υπεύθυνη Δήλωση μη χρησιμοποίησης άμεσου ή έμμεσου αντιπρόσωπου. η. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ. καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Άρθρο 6 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις 6.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής σε περίπτωση που δεν παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες, για λόγους εκτός Ανωτέρας Βίας. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας, οι κυρώσεις που προβλέπονται, αθροιστικά ή διαζευκτικά, όπως παρακάτω: α. Έκπτωση από την επ' ονόματι του κατακύρωση και από κάθε δικαίωμα γενικά λόγω αυτής. β. Ανάθεση των υπηρεσιών, στον επόμενο από τις προσφορές μειοδότη, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και καταλογισμό σε βάρος του εκπτώτου κάθε τυχόν επί πλέον διαφοράς τιμής που εισπράττεται είτε από όσα έχει να λαβαίνει από το Δημόσιο ο Ανάδοχος είτε σύμφωνα με τις διατάξεις για τις εισπράξεις των Δημοσίων Εσόδων. Πληρωτέο Ποσό 5.603,57 € Συνολική δαπάνη (Καταλογιστέο) 5.800,00 €

-- 3 of 6 --

-4- 6.2. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της Υπηρεσίας, για κάθε θετική ζημιά της που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση ή την αδυναμία του Αναδόχου (εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας) να εκτελέσει πλήρως τη σύμβαση Άρθρο 7 Υπεργολαβία Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου. Άρθρο 8 Ανωτέρα Βία 8.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 8.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας. 8.3. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση που έχει υπογράψει και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τις συμβατικές υπηρεσίες ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και τους όρους της παρούσας. 8.4. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: α. Οι υπηρεσίες που δεν θα παραδοθούν ή αντικατασταθούν με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 8.5. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα

-- 4 of 6 --

-5- προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ν.4412/2016. 8.6 Αν οι υπηρεσίες παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 8.7 Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ. Εάν οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 8.8 Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υπηρεσιών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 8.9. Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση της συμβατικής υπηρεσίας, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 8.10. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 8.11. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. Άρθρο 9 Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου 9.1. Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 9.2. Ο έλεγχος και η οριστική πιστοποίηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών του προμηθευτή, θα γίνει από επιτροπή ελέγχου και παραλαβής, που θα συγκροτηθεί από την Υπηρεσία. Η επιτροπή θα συντάξει, μετά από πρακτική δοκιμασία της καλής λειτουργίας του συνόλου των υπηρεσιών

-- 5 of 6 --

-6- (παρουσία του προμηθευτή ή του νόμιμου εκπροσώπου του), πρακτικό «Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής», σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 28 παρ. 1,2,3 του ΠΔ 118/07. Άρθρο 10 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οι διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των αντισυμβαλλομένων θα λύνονται σύμφωνα με αυτά που ισχύουν στην Ελλάδα, με γνώμονα την καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη. Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη να γίνει προσφυγή στην Δικαιοσύνη, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και εφαρμόζεται η ελληνική Νομοθεσία. Άρθρο 11 Λοιποί όροι 11.1. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προμηθευτή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας. 11.2. Η παρούσα σύμβαση: α. Διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και ειδικότερα από τις διατάξεις του Ν.4412/2016. β. Δύναται να τροποποιηθεί όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 11.3. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για μέτρα και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κτλ., που θα ληφθούν και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση στην τιμή, την ποιότητα και στο χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών. 11.4. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα και μετά την ανάγνωσή της υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους. Από τα πρωτότυπα αυτά τα δύο κρατήθηκαν από το Τ/ΓΕΣ και το άλλο έλαβε ο προμηθευτής. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

-- 6 of 6 --