ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 845/2024 Συμβατικής Αξίας : 2.973,03€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 3.686,56€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ 845/2024 ΤΟΥ Π.Γ.Ν. Αλεξ/πολης Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Αλεξ/πολης Ο Ανάδοχος Ευάγγελος Ρούφος Διοικητής Π.Γ.Ν. Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 845/2024 Συμβατικής Αξίας : 2.973,03€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 3.686,56€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Με αντικείμενο την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των συστημάτων επεξεργασίας νερού με ανταλλακτικά για τις ανάγκες για τις ανάγκες της Ειδικής Μονάδας Τεχνητού Νεφρού και Περιτοναϊκής Κάθαρσης του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης Αριθμός Δέσμευσης Ποσού: 1256/0 ΑΔΑ: 989Ω4690Ω3-ΧΓΝ Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, σήμερα 11-06-2024, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, στο 6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, όπως εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΡΟΥΦΟ, με την ιδιότητα του Διοικητή και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία Κ. ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ Διεύθυνση: ΛΑΕΡΟΤΥ 22 Τ.Κ: 57001, πόλη: Θεσσαλονίκη, τηλ.:2310933308 Α.Φ.Μ.: 998933251 ΔΟΥ: Ζ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ. ……………………………….., έχοντας υπόψη: 1) Το N. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών’’. 2) Τον Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων». 3) Το υπ’ αριθμ 327/27-03-2024 αίτημα του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. 4) Την υπ. αριθμ. 23792/09-05-2024 οικονομική προσφορά της εταιρείας Κ. ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ. 5) Την υπ’ αριθμ. 29174/06-06-2024 απόφαση Διοικητή του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης με την οποία εγκρίνεται η ανάθεση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

-- 1 of 5 --

ΣΥΜΒΑΣΗ 845/2024 ΤΟΥ Π.Γ.Ν. Αλεξ/πολης Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Αλεξ/πολης Ο Ανάδοχος Ευάγγελος Ρούφος Διοικητής Π.Γ.Ν. Α Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, καλούμενο στο εξής για συντομία «Προμηθευτή», την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των συστημάτων επεξεργασίας νερού με ανταλλακτικά για τις ανάγκες για τις ανάγκες της Ειδικής Μονάδας Τεχνητού Νεφρού και Περιτοναϊκής Κάθαρσης του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα της Σύμβασης, τους κατωτέρω όρους τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και σύμφωνα με την προσφορά του. ΑΡΘΡΟ 1ο – Χρόνος Εκτέλεσης της Σύμβασης Η σύμβαση ισχύει εφάπαξ για την προμήθεια των ειδών της σύμβασης. Η σύμβαση είναι δυνατό να λυθεί και πριν τη λήξη της εφόσον για την εν λόγω υπηρεσία υπογραφεί σύμβαση από δημόσιο φορέα. ΑΡΘΡΟ 2ο –Περιγραφή του είδους και της τιμής Η αφετέρου συμβαλλόμενη υποχρεούται να αναλάβει την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των συστημάτων επεξεργασίας νερού με ανταλλακτικά για τις ανάγκες για τις ανάγκες της Ειδικής Μονάδας Τεχνητού Νεφρού και Περιτοναϊκής Κάθαρσης του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχετικής πρόσκλησης/διακήρυξης του Νοσοκομείου και την προσφορά της αναδόχου εταιρείας. ΑΡΘΡΟ 3ο – Τρόπος Πληρωμής-Κρατήσεις. Η πληρωμή της αξίας της παροχής υπηρεσίας θα γίνεται από το Νοσοκομείο σε Ευρώ, ύστερα από τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος της συγκεκριμένης εργασίας, μετά την οριστική εκτέλεση της υπηρεσίας, συμφώνα με: Α) Τιμολόγιο του «προμηθευτή» Β) Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και εισαγωγής των υλικών στην Αποθήκη του Νοσοκομείου. Γ) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημέρωσης του «αναδόχου». Κατά την πληρωμή του «προμηθευτή» θα γίνουν οι εξής κρατήσεις: 1. 2% Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. ββ ( μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010,άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν.3580/2007 και άρθρο 77 παρ. 1 του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31Α/ 02-03-2011)

-- 2 of 5 --

ΣΥΜΒΑΣΗ 845/2024 ΤΟΥ Π.Γ.Ν. Αλεξ/πολης Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Αλεξ/πολης Ο Ανάδοχος Ευάγγελος Ρούφος Διοικητής Π.Γ.Ν. Α 2. Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται κράτηση 0,1% επί του καθαρού ποσού της αξίας των ειδών, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20% σύμφωνα με το αρ. 44 Ν.4605/01-04-2019 το οποίο τροποποιεί το άρθρο 4,, του Ν.4013/2011. • ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ αρ. 55 του Ν.2238/94 (ΦΕΚ 151*/16-09-1994) και Ν.2992/2002 (ΦΕΚ 54*/20-03-2002):Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται 4% φόρος εισοδήματος • Εφόσον κατά τις ημερομηνίες πληρωμών των χρηματικών ενταλμάτων έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες κρατήσεις που καθορίζονται στο Ν. 4412/16 (π.χ. άρθρο 36 , §6 ), θα γίνεται σχετική επιπλέον κράτηση. • Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α)κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων καθώς και β) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 4ο – Τόπος και Τρόπος Εκτέλεσης του έργου Ο προμηθευτής τελεί υπό την εποπτεία της επιτροπής του Νοσοκομείου για την επίβλεψη της διαδικασίας της παροχής υπηρεσιών καθώς και τη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εκδίδοντας σχετικό πρωτόκολλο. Η παροχή, ο χρόνος και ο τόπος, καθώς και ο τρόπος παροχής των εν λόγω υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους τις διακήρυξης/πρόσκλησης και τη προσφορά του αναδόχου, τα οποία καθίστανται αναπόσπαστο μέρος τις παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση που η προμήθεια εκτελείται πλημμελώς (αποδεδειγμένα με αναφορές, παρατηρήσεις κτλ) το Νοσοκομείο έχει τη δυνατότητα να καταστήσει τον προμηθευτή έκπτωτο με τις ανάλογες κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 5ο - Κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κ.Π.Δ., ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή καλή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης. Σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη προσφυγής στη δικαστική αρχή καθορίζεται από τώρα για όλα τα θέματα την παρούσας σύμβασης ως τόπος εκτέλεσης τα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης υποβαλλομένου του «Προμηθευτής» ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους.

-- 3 of 5 --

ΣΥΜΒΑΣΗ 845/2024 ΤΟΥ Π.Γ.Ν. Αλεξ/πολης Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Αλεξ/πολης Ο Ανάδοχος Ευάγγελος Ρούφος Διοικητής Π.Γ.Ν. Α ΑΡΘΡΟ 6ο - Λοιποί Όροι Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στο τιμολόγιο του τον αριθμό της παρούσας σύμβασης. Η μη αναγραφή θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη εξόφληση του τιμολογίου. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης περί προμηθειών του Δημοσίου. Ο προμηθευτής δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στη παρούσα σύμβαση καθώς και όλα τα σχετικά και συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. Επίσης, αναλαμβάνει από κοινού και εξολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις ολόκληρων και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπόμενων αυτού υποχρεώσεων. Με τον ίδιο τρόπο εγγυάται την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. Τα δύο μέρη δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους ανωτέρω όρους, θεωρούν δε τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα τα οποία υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο έμειναν στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος.

-- 4 of 5 --

ΣΥΜΒΑΣΗ 845/2024 ΤΟΥ Π.Γ.Ν. Αλεξ/πολης Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Αλεξ/πολης Ο Ανάδοχος Ευάγγελος Ρούφος Διοικητής Π.Γ.Ν. Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 1 W1073 Diffuser cover Booster 1 170,14€ 170,14€ 210,98€ 2 W1074 Impeller Booster 1 87,00€ 87,00€ 107,88€ 3 W1072 Pump body Booster 1 204,96€ 204,96€ 254,15€ 4 W1025 PISTON ASSY 4600 DOWN FLOW 1 135,45€ 135,45€ 167,96€ 5 W1033 ΑΝΤΛΙΑ LOWARA CA 70/45 D 1 1.603,00€ 1.603,00€ 1.987,72€ 6 L131V07- G9 ΒΑΛΒΙΔΑ SIRAI 24V 1 98,00€ 98,00€ 121,52€ 7 W1026 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ BOOSTER 1 106,00€ 106,00€ 131,44€ 8 L131X ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ SIRAI 3/4 4 117,95€ 471,80 585,03€ 9 W1071 ΣΤΗΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ BOOSTER 1 96,68€ 96,68€ 119,88€ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.973,03€ 3.686,56€

-- 5 of 5 --