ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΓΕΩΡΓΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ»
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF- 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ……………………… ΑΔΑΜ : ……………………. Σ Υ Μ Β Α Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ ( Μ Ε Α Π Ε Υ Θ Ε Ι Α Σ Α Ν Α Θ Ε Σ Η ) Ποσού # 29.900,00 # ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) Ποσού # 37.076,00 # ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) Τίτλος Υπηρεσίας: «ΓΕΩΡΓΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ» Προϋπολογισμού: 37.200,00 (με ΦΠΑ 24%) Πιστώσεις: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ της Π.Ε. Ευβοίας ΑΛΕ (02.0071.242092.8001) Στη Λαμία σήμερα, 04-06-2026, ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λεωφόρος Καλυβίων 2, 35132 Λαμία), οι υπογράφοντες το παρόν: 1. Ο κ. Φάνης Χρ. Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας (Δ.Ο.Υ.: Λαμίας, ΑΦΜ: 997947718), ενεργώντας για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ΠΕ Εύβοιας), σύμφωνα με την απόφαση απευθείας ανάθεσης της τεχνικής και επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο: «ΓΕΩΡΓΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», (αρ. πρωτ. 142444/26-05-2026 ΑΔΑΜ: 26AWRD019101405 2026-05-27), και αφ’ ετέρου: 2 O οικονομικός φορέας: «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.» που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Αφραταίο Χαράλαμπο, κάτοικο Χαλκίδας Λιάσκα 11, με ΑΦΜ 093860782 Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, δυνάμει της από 28 Μάϊου 2024 10ης Τροποποίησης και Κωδικοποίησης Καταστατικού της ανωτέρω Ετερορρύθμου Εταιρείας, που θα καλείται εφεξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», συμφώνησαν, συναποδέχτηκαν και συνομολόγησαν τα παρακάτω: Έχοντας υπ' όψη : 1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τεύχος Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο100 αυτού. 2. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»(ΦΕΚ 241 Α’/27-12-2010).
-- 1 of 7 --
- 2 - 3. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α’42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»(ΦΕΚ26Α’/31-01-2013). 4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ147/Α/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν. 5. Την από 08-05-2026 υποβολή φακέλου προσφοράς του οικονομικού φορέα: «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.» (αριθ. πρωτ. 122671/08-05-2026 της Δ/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε. Ευβοίας), με την οποία υποβλήθηκε η οικονομική προσφορά για την ανάθεση της πράξης με τίτλο: «ΓΕΩΡΓΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 118 του Ν.4412/16. 6. Την με αριθ. πρωτ. 142444/26-05-2026 ΑΔΑΜ: 26AWRD019101405 2026-05-27, Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί απευθείας ανάθεσης της πράξης με τίτλο: «ΓΕΩΡΓΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ». Συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα παρακάτω: Άρθρο 1ο : Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης –Παραδοτέα Ο πρώτος εκ των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο, ήτοι στην: «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.», συμφώνως προς τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 118 του Νόμου 4412 / 2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Α. Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης καθορίζεται στην πρόσκληση ανάθεσης της ως άνω τεχνικής και επιστημονικής υπηρεσίας (αρ. πρωτ. οικ. 115082/03-05-2026 του Τμήματος Μελετών και Ωρίμανσης Έργων της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Εύβοιας). Το νερό για την άρδευση του Ληλάντιου πεδίου οδηγείται από το ποτάμι, τον Λήλα, στις καλλιέργειες με φυσική ροή μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο διανομής ανοικτών αγωγών και τάφρων γνωστών στην τοπική κοινωνία με τον όρο «αμπολές». Το νερό τροφοδοτείται στην κεφαλή του δικτύου διανομής από ένα επίσης ανοικτό κανάλι, το οποίο μεταφέρει το νερό του Λήλαντα ποταμού από το σημείο υδροσυλλογής στα ανάντι κοντά στον Πούρνο. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη ανακαίνιση και αναβάθμιση του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου διανομής στο Ληλάντιο πεδίο, ώστε αυτό να δεχθεί το νερό από το ανοικτό κανάλι και να γίνει και πάλι λειτουργικό θα πρέπει να συνταχθούν οι απαιτούμενες τεχνικές και υποστηρικτικές μελέτες. Με αυτές θα καθορισθεί η έκταση και η μορφή των έργων που πρέπει να γίνουν, θα ληφθούν οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις (περιβαλλοντική, άδεια χρήσης ύδατος, κλπ.) ώστε το έργο της ανακαίνισης και αναβάθμισης του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου διανομής να καταστεί ώριμο προς χρηματοδότηση από κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Τα έργα που θα μελετηθούν εντοπίζονται στο κεντρικό τμήμα του Ληλαντίου πεδίου, δυτικά του Λήλαντα ποταμού και βόρεια της επαρχιακής οδού Χαλκίδος - Λέπουρων. Το μήκος των αρδευτικών
-- 2 of 7 --
- 3 - τάφρων που θα πρέπει να ανακαινισθούν και αναβαθμισθούν προκειμένου να δημιουργηθεί ένα λειτουργικό και αξιόπιστο δίκτυο εκτιμάται κατά την παρούσα φάση σε 15.000 m. Ειδικότερα ανά επιμέρους μελετητικό αντικείμενο στην πρόσκληση περιλαμβάνονται εξής: 1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Η υδραυλική μελέτη θα συνταχθεί μέχρι το οριστικό στάδιο και περιλαμβάνει την σύνταξη τευχών δημοπράτησης. Θα αφορά την κατασκευή ορθογωνικών αρδευτικών τάφρων εκ σκυροδέματος στην θέση των χωμάτινων που θα συνδέονται με τις υφιστάμενες εκ σκυροδέματος και τα τεχνικά που θα διατηρηθούν, φρεάτια διανομής ύδατος και λοιπά απαιτούμενα τεχνικά έργα του βαρυτικού αρδευτικού δικτύου. Η μελέτη θα συνταχθεί σε δύο στάδια προμελέτη και οριστική. 2. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Θα συνταχθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) κατηγορίας Α2 και θα ακολουθηθεί όλη η κατά τον ισχύοντα νόμο Υ.Α.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 "Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471)" διαδικασία αδειοδότησης. Στα πλαίσια των αδειοδοτήσεων θα ληφθεί και τυχόν απαιτούμενη άδεια χρήσης ύδατος από την αρμόδια υπηρεσία υδάτων. Το εν λόγω έργο βελτίωσης αρδευτικού δικτύου κατατάσσεται στην Ομάδα 2, α/α 9 (Πίνακας 1) καθώς πρόκειται για άρδευση περιοχής συνολικής έκτασης μεγαλύτερης των 5.000 στρεμμάτων εκτός περιοχών Natura. Β. Παραδοτέα του Αναδόχου: Η εν λόγω σύμβαση με τίτλο «ΓΕΩΡΓΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ» θα ολοκληρωθεί σε δύο στάδια Α και Β ως εξής: ΣΤΑΔΙΟ Α ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΧΗ -Τεύχος υπολογισμών παροχών σχεδιασμού και τεχνικής περιγραφής -Προϋπολογισμό μελέτης ΣΧΕΔΙΑ -Περιοχή μελέτης- Γενική οριζοντιογραφία έργων (1:5.000) -Τυπικές διατομές
-- 3 of 7 --
- 4 - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑΔΙΟ Β ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΧΗ -Τεύχος υδραυλικών υπολογισμών και τεχνικής περιγραφής -Μελέτη δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος -Τεύχος προμετρήσεων -Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών -Τεύχος τιμολογίου μελέτης -Τεύχος προϋπολογισμού μελέτης -ΣΑΥ & ΦΑΥ ΣΧΕΔΙΑ -Περιοχή έργου (1:5.000) -Οριζοντιογραφίες έργων επί των τοπογραφικών υποβάθρων (ενδεικτική κλίμακα 1:1.000 ή 1:500) -Μηκοτομές τάφρων(1:1.000/1:100) -Τυπικές διατομές -Σχέδια τεχνικών έργων και λεπτομερειών -Ξυλότυποι τάφρων και φρεατίων Γ. Τα παραδοτέα θα εκπονηθούν και θα παραδοθούν σε δύο στάδια, ως εξής: Στάδιο Α΄: Γεωργοοικονομική μελέτη Τοπογραφικές εργασίες. Στάδιο Β΄: Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας Ο ανάδοχος θα εκτελέσει την εργασία του με ίδια μέσα, με τρόπο της δικής του επιλογής, ώστε να καλυφθούν οι χρονικές και τυπικές δεσμεύσεις των προς παροχή τεχνικών υπηρεσιών που έχουν καθορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Η υποβολή των ανωτέρω παραδοτέων θα πραγματοποιηθεί σε τρία (3) αντίτυπα σε έντυπη μορφή, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία μορφής pdf ψηφιακά υπογεγραμμένα), σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και εγκυκλίους. Άρθρο 2ο : Διάρκεια – Προθεσμίες Ο χρόνος υλοποίησης της εν λόγω τεχνικής και επιστημονικής υπηρεσίας καθορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
-- 4 of 7 --
- 5 - Τα παραδοτέα θα εκπονηθούν και θα παραδοθούν σε δύο στάδια, ως εξής: Στάδιο Α΄: (7 μήνες) -Υδραυλική προμελέτη -Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Στάδιο Β΄:(5 μήνες). -Οριστική υδραυλική μελέτη Άρθρο 3ο: Αμοιβή Αναδόχου - Πιστοποιήσεις - Πληρωμές. Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου ορίζεται συνολικά στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων ευρώ (29.900.00 €), πλέον επτά χιλιάδων εκατό εβδομήντα έξι ευρώ (7.176,00 €) για ΦΠΑ 24%, ήτοι εν συνόλω τριάντα επτά χιλιάδες και εβδομήντα έξι ευρώ (37.076,00 €) σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει τμηματικά, με βάση τα ανωτέρω παραδοτέα, ως εξής: Στάδιο Α: 17.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. για Υδραυλική προμελέτη & Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Στάδιο Β: 12.900,00 € χωρίς Φ.Π.Α. για Οριστική υδραυλική μελέτη Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου δεν επιδέχεται καμία αναθεώρηση ή προσαύξηση, εκτός της περίπτωσης αύξησης του ΦΠΑ. Οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΑΛΕ 02.0071.242092.8001) Στην προαναφερόμενη συνολική αμοιβή, περιλαμβάνονται η πλήρης αποζημίωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, οι πάσης φύσης δαπάνες και γενικά έξοδα του Αναδόχου, που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων (όπως ασφαλίσεις, κρατήσεις, φόροι, έξοδα μετακινήσεών του, δαπάνες αναπαραγωγής παραδοτέων και λοιπές δαπάνες μη ρητά κατονομαζόμενες εδώ, αλλά αναγκαίες για την εκτέλεση της σύμβασης και την επιτυχή ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του), καθώς και το όφελος του. Ο αναλογών ΦΠΑ 24% ( ποσού 7.176,00 € της συνολικής αμοιβής), βαρύνει τον Κύριο του Έργου. Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου (πλέον ΦΠΑ) θα γίνει τμηματικά, με βάση τα ανωτέρω παραδοτέα, ως εξής: α/α Παραδοτέα Μονάδα μέτρησης Αμοιβή (πλέον ΦΠΑ) 1 Στάδιο Α Υδραυλική προμελέτη Γεωργοοικονομική μελέτη 17.000,00 € 2 Στάδιο Β Οριστική υδραυλική μελέτη 12.900,00 € ΣΥΝΟΛΟ 29.900,00 €
-- 5 of 7 --
- 6 - Η πιστοποίηση (και η αντίστοιχη εντολή πληρωμής) θα υποβληθούν εγγράφως από τον Ανάδοχο, που είναι υπεύθυνος για την υποβολή όλων των απαραιτήτων δικαιολογητικών πληρωμής, όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία. Η πληρωμή του Αναδόχου υπόκειται σε όλες τις προβλεπόμενες από το Νόμο παρακρατήσεις. Άρθρο 4ο: Τρόπος εκτέλεσης του έργου – Υποχρεώσεις του Αναδόχου Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τα καθήκοντά του κατά τρόπο άρτιο και είναι υπεύθυνος για την ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τους όρους της Συμβάσεως. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές και τις υποδείξεις της Επίβλεψης, που αφορούν στην παροχή της υπηρεσίας του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο του σε αγαστή, πλήρη και συνεχή συνεργασία με την Υπηρεσία, στα πλαίσια της Ισχύουσας Νομοθεσίας και των σχετικών Κοινοτικών Οδηγιών. Ο Ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της παρούσας σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει από την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς επίσης απαγορεύεται και η εκχώρηση συμβατικών δικαιωμάτων του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης και για συγκεκριμένες περιπτώσεις, που τυχόν επηρεάζονται από αυτήν, να μην προβαίνει σε ενέργειες και να μην αναλαμβάνει δραστηριότητες ή επαγγελματικές υποχρεώσεις, που έρχονται σε σύγκρουση με την εκτέλεση των καθηκόντων του στα πλαίσια της παρούσας. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να τηρεί ως εμπιστευτικά και να μην γνωστοποιεί σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Προϊσταμένης Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία ή πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του κατά την παροχή των υπηρεσιών του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς την Προϊσταμένη Αρχή. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας, και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του εντός του συμφωνηθέντος συμβατικού χρόνου, σε αντίθετη περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος. Άρθρο 5ο: Λύση της σύμβασης - Επίλυση Διαφωνιών Η σύμβαση λύεται με τους ακόλουθους τρόπους: (α) αυτοδικαίως με τη λήξη της διάρκειάς της, συμπεριλαμβανομένης τυχόν δοθείσας παράτασης, μετά από τη βεβαίωση περαίωσης του έργου, (β) με έγγραφη συμφωνία των δυο μερών, (γ) με καταγγελία της από την Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν αιτιολόγησης και ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, (δ) με κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου. Η κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου γίνεται με την κοινοποίηση απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής, μετά από αιτιολογημένη πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου. Προ της
-- 6 of 7 --
- 7 - κήρυξης του Αναδόχου ως έκπτωτου, καλείται ο Ανάδοχος από την Υπηρεσία να ανταποκριθεί μέσα σε εύλογο διάστημα στις απαιτήσεις της σύμβασης. Στην περίπτωση μη ανταπόκρισης καταπίπτει η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης υπέρ του Εργοδότη και ο Ανάδοχος κηρύσσεται ως έκπτωτος. Στην περίπτωση που λυθεί η σύμβαση πριν από τη λήξη της, ο Ανάδοχος δικαιούται τότε να λαμβάνει ως αμοιβή το μέρος της συνολικής αμοιβής που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες τις οποίες θα έχει παράσχει στο διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης λύσης της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση διεκπεραίωσης των εκκρεμών υποθέσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που από την παράβαση των όρων της σύμβασης από πλευράς Ανάδοχος προκλήθηκε ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο, ο καθορισμός των εκατέρωθεν οφειλών θα ρυθμίζεται με κοινή συμφωνία, ενώ σε περίπτωση διαφωνίας θα εφαρμόζονται οι όροι του παρόντος Άρθρου. Κάθε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία, που θα δημιουργηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων με αφορμή την παρούσα σύμβαση και αφορά στην εκτέλεση ή ερμηνεία των όρων αυτής, λύεται βάσει των ισχυουσών διατάξεων (περί λύσεων διαφωνιών) για τα Δημόσια Έργα. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα επιλύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια. Διαφωνίες, διενέξεις, ή διαφορές, που τυχόν ανακύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, δεν δικαιολογούν την εκ μέρους του Αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών του και εκτέλεσης των καθηκόντων του, όπως αυτά προβλέπονται στη σύμβαση, εκτός εάν αυτό ρητά προβλέπεται από το Νόμο ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του Νόμου. Άρθρο 6ο: Αντίτυπα της σύμβασης Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε και υπογράφεται ψηφιακά από τα συμβαλλόμενα μέρη. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΦΡΑΤΑΙΟΣ ΦΑΝΗΣ Χρ. ΣΠΑΝΟΣ
-- 7 of 7 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.